资源描述
中大网校引领成功职业人生
2011年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题(2)
总分:110分 及格:66分 考试时间:120分
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
(1)善意第三人与无权代理人进行的交易行为,其后果由( )承担。
A. 代理人
B. 第三人
C. 被代理人
D. 被代理人和代理人共同
(2)发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。
A. 2%
B. 0.2%
C. 5%
D. 0.5%
(3)设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( )。
A. 没收全部定金补偿损失
B. 要求发包人支付双倍的定金
C. 要求发包人补偿实际发生的损失
D. 要求发包人支付合同约定设计费用的50%
(4)依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为( )。
A. 无权代理
B. 委托代理
C. 法定代理
D. 指定代理
(5)下列选项中,属于合同法律关系客体中物的是( )。
A. 借款合同
B. 勘察设计
C. 计算机软件
D. 专利权
(6)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,由( )支付保险费用。
A. 承包人
B. 发包人
C. 工程师
D. 监理人
(7)(2009年真题)按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
A. 不利的外界自然条件
B. 不利的气候条件
C. 招标文件未提供的地质条件
D. 图纸未标明的地下障碍物
(8)委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。
A. 办理竣工验收之时
B. 办理工程移交手续之时
C. 合同完成之时
D. 承包人和委托人签订工程保修合同之时
(9)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的( )关系。
A. 债权与债务
B. 代理与被代理
C. 法人与自然人
D. 权利与义务
(10)(2009年真题)施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为( )万元。
A. 0
B. 100
C. 150
D. 180
(11)在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,纲领性的法律文件是( )。
A. 建设工程委托监理合同
B. 双方共同签署的修正文件
C. 建设工程委托监理合同专用条件
D. 建设工程委托监理合同标准文件
(12)在FIDIC《施工合同条件》中,颁发履约证书是表示( )。
A. 承包的施工义务终止
B. 合同终止
C. 结清单失效
D. 合同约定的权利义务已完全结束
(13)在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定( )。
A. 排除了法院的诉讼管辖
B. 仲裁机构应予以认可
C. 承包人必须接受
D. 不具有强制性的约束力
(14)在FIDIC合同条件中,( )属于承包商应承担的保险。
A. 施工过程中当地税费增长
B. 社会动乱导致施工暂停
C. 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物
D. 专用条款内约定的固定汇率,合同履行过程中汇率的变化
(15)某建设项目发售招标文件时收取工本费500元,则在招投标结束后( )。
A. 招标文件及收费都不退回
B. 退回招标文件,收费不退回
C. 不退回招标文件,收费退回
D. 招标文件及收费分别退回<
(16)委托监理合同的通用文件是( )。
A. 合同专用条件
B. 合同标准条件
C. 监理委托函
D. 中标函
(17)为了指导投标人正确编制投标书,招标文件不应包括的内容是( )。
A. 投标须知
B. 图纸和技术资料
C. 评标原则
D. 合同条件
(18)招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A. 未中标的投标人不予退还
B. 中标的投标人在中标的同时退还
C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
(19)(2009年真题)监理公司具有法人资格的时间为( )日。
A. 注册资金到位
B. 公司成立
C. 工商行政管理机关核准登记
D. 建设行政主管部门颁发资质证书
(20)甲、乙双方签订的合同中,约定的违约金是5万元,合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失1万元,由于乙的违约造成甲损失3万元,那么,损失的承担应为( )。
A. 各自承担自己的损失
B. 乙赔偿甲3万元损失
C. 乙赔偿甲5万元损失
D. 乙赔偿甲2万元损失
(21)审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。
A. 设计单位负责人
B. 设计负责人
C. 专业设计人员
D. 所有设计人员
(22)《中华人民共和国合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A. 要约到达对方之前
B. 受要约人发出承诺之后
C. 受要约人发出承诺之前
D. 承诺到达对方之前
(23)(2009年真题)施工企业提交的履约保函,属于《中华人民共和国担保法》规定的( )担保。
A. 留置
B. 保证
C. 定金
D. 质押
(24)经过修改的设计文件应( )后使用。
A. 报总监理工程师审核批准
B. 按设计管理程序经有关部门审批
C. 由设计人签字盖章
D. 由发包人审查批准
(25)(2009年真题)当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《中华人民共和国合同法》,应按( )的市场价格履行。
A. 订立合同时订立地
B. 履行合同时订立地
C. 订立合同时履行地
D. 履行合同时履行地
(26)在建设工程招标阶段,投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人对( )。
A. 某一投标人所提问题的回答,只发送给该投标人
B. 某一投标人所提问题的回答,都必须以口头形式作出
C. 某一投标人所提问题的回答,必须说明问题的来源
D. 某一投标人所提问题的回答,必须以书面形式发送给每一位投标人
(27)(2008年真题)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A. 施工合同的发包人
B. 施工合同的承包人
C. 施工合同的发包人和承包人
D. 工程项目的代建方和施工合同的发包人
(28)若在签订合同时出现了现行法律未能规定的情况,可根据《中华人民共和国合同法》的( )进行价值补充。
A. 遵守公序良俗原则
B. 公平原则
C. 自愿原则
D. 诚实信用原则
(29)FIDIC《施工合同条件》规定,业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天,如果逾期支付将承担延期付款的违约责任,延期付款的利息按银行贷款利率加( )计算。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
(30)在代理行为中,因授权范围不明确,有被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是( )。
A. 该行为不属于代理人的个人行为
B. 代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的
C. 代理人没有证据证明该代理行为无效
D. 被代理人无法承担责任
(31)(2008年真题)委托监理合同法律关系的客体是( )。
A. 监理工程
B. 监理服务
C. 监理规划
D. 监理投标方案
(32)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( )。
A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效
B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效
(33)合同被变更、撤销的前提是( )。
A. 合同欠缺生效条件
B. 合同无效
C. 当事人提出请求
D. 人民法院有权变更、撤销合同
(34)(2009年真题)下列文件中,属于订立合同要约文件的是( )。
A. 招标公告
B. 资格预审合格通知书
C. 投标书
D. 中标通知书
(35)如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止合同而发生了争议,此争议应当由( )对争议进行处理。
A. 终止合同方选定的仲裁委员会
B. 违约方选定的仲裁委员会
C. 双方选定的仲裁委员会
D. 有管辖权的人民法院
(36)开标时,应当不作为无效投标文件的情形是( )。
A. 未密封投标文件的
B. 关键内容字迹无法辨认的
C. 未提供投保证金和投标保证的
D. 无项目经理印章的
(37)合同解除后,合同中的( )条款仍然有效。
A. 仲裁和诉讼
B. 违约和诉讼
C. 结算和违约
D. 结算和清理
(38)FIDIC《施工合同条件》通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单,应在开工日期后( )天之内。
A. 14
B. 28
C. 30
D. 42
(39)(2009年真题)按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为( )。
A. 颁发工程接收证书日
B. 工程接收证书注明的竣工日
C. 颁发履约证书日
D. 协议书中约定的竣工日
(40)如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时,监理工程师可以( )。
A. 不批准承包人的索赔要求
B. 要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C. 将该事件确认为承包人责任
D. 认定索赔不成立
(41)依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是( )。
A. 保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程
B. 投保人和被保险人是保险合同的当事人
C. 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D. 保险合同的有效期至工程保险期满为止
(42)(2008年真题)甲将工程机械供给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据《中华人民共和国合同法》的规定,乙、丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。
A. 有效
B. 无效
C. 效力待定
D. 可变更或撤销
(43)(2008年真题)施工合同在履行过程中,发现在有放射性、毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施( )。
A. 需经工程师认可,费用由承包人承担
B. 需经工程师认可,费用由发包人承担
C. 不经工程师认可,费用由承包人承担
D. 不经工程师认可,费用由发包人承担
(44)在履行施工合同中,某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。
A. 发包人承担全部费用,工期相应顺延
B. 发包人承担全部费用,工期不予顺延
C. 承包人承担全部费用,工期不予顺延
D. 承包人承担全部费用,工期相应顺延
(45)合同发生纠纷时,通过经济合同管理机关的主持,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法是( )。
A. 和解
B. 调解
C. 仲裁
D. 协议
(46)某单位为了解决职工的住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指( )。
A. 物
B. 行为
C. 智力成果
D. 货币
(47)委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验,应接受( )的指示完成相应的试验工作。
A. 项目技术负责人
B. 项目经理
C. 质检人员
D. 监理工程师
(48)M公司授权某采购员到N公司采购计算机,但该采购员用盖有M公司公章的空白合同文本,与N公司订立了购买电视机的合同,则该合同( )。
A. 有效,由M公司向N公司支付货款
B. 有效,由采购员向N公司支付货款
C. 无效,由采购员向N公司支付货款
D. 无效,M公司退货,N公司的损失自行承担
(49)(2008年真题)施工合同在履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。
A. 工程本身的损害
B. 因工程损害导致的第三方财产损失
C. 承包人的施工机械损坏
D. 工程所需清理费用
(50)(2009年真题)按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为( )。
A. 颁发工程接收证书日
B. 颁发履约证书日
C. 结清单生效日
D. 签发最终支付证书日
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2上以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个正确选项得0.5分。)
(1)无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动,其情况包括( )。
A. 拒绝担任代理人
B. 代理权范围内的代理行为
C. 没有代理权的代理行为
D. 超越代理权限的代理行为
E. 代理权终止的代理行为
(2)我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,属于承包人应当完成的工作有( )。
A. 办理施工所需的证件
B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备
C. 按规定办理施工噪声有关手续
D. 负责已完成工程的成品保护
E. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
(3)在材料采购合同的履行过程中,供货方如果将货物错发到货地点或接货人时,应( )。
A. 通知采购方货物的错发地点或接货人
B. 负责运交合同规定的到货地点或接货人
C. 承担对方因此多支付的一切费用
D. 承担逾期交货的违约金
E. 由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费
(4)我国《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的设计人的责任有( )。
A. 参加工程验收工作
B. 解决施工中出现的设计问题
C. 为施工承包人提供设计依据的基础资料
D. 组织施工招标工作
E. 在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底
(5)(2009年真题)按照《中华人民共和国合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权,债务人的行为包括( )。
A. 无偿转让财产
B. 怠于行使到期债权
C. 放弃到期债权
D. 受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
E. 未按约定提供担保
(6)FIDIC施工合同通用条款规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。
A. 延误发放图纸
B. 不可预见的外界条件
C. 延误移交施工现场
D. 对施工中废弃物和古迹的干扰
E. 因质量问题进行的返工
(7)在我国《建设工程施工合同(示范文本)》中,为使用者提供的标准化附件包括( )。
A. 承包人承包工程项目一览表
B. 发包人提供施工准备一览表
C. 发包人供应材料设备一览表
D. 工程竣工验收标准规定一览表
E. 房屋建筑工程质量保修书
(8)在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。
A. 土地使用权
B. 城市房地产
C. 车辆
D. 机器
E. 土地所有权
(9)建筑市场中的各方主体,包括( )等都依靠合同确立相互之间的关系。
A. 建设单位
B. 勘察设计单位
C. 施工单位
D. 咨询单位
E. 监管单位
(10)(2008年真题)甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同,在乙公司逾期交货的情况下,依照《中华人民共和国合同法》对迟延履行的规定,当交货时的价格浮动变化时,则该产品的结算价格( )。
A. 无论上涨或下降,按原定价格执行
B. 遇价格上涨时,按原价格执行
C. 遇价格上涨时,按新价格执行
D. 遇价格下降时,按新价格执行
E. 遇价格下降时,按原价格执行
(11)(2008年真题)工程师对承包人提交的索赔报告在进行审查时,证据材料包括( )。
A. 合同专用条件中的条款
B. 经工程师认可的施工进度计划
C. 施工现场和施工会议记录
D. 工程延期审批表
E. 费用索赔审批表
(12)FIDIC《施工合同条件》规定,监理工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就( )发布变更指令。
A. 改变合同中任何工作的数量
B. 删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C. 改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D. 改变任何工作的质量
E. 改变原定施工顺序和时间安排
(13)(2009年真题)公证与鉴证的区别包括( )。
A. 合同公证和鉴证所依据的法规不同
B. 公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同
C. 公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D. 合同公证具有强制性,而合同鉴证贯彻自愿原则
E. 公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
(14)施工招标中,投标人的必要合格条件包括( )。
A. 营业执照
B. 固定资产
C. 资质等级
D. 履约情况
E. 分包计划
(15)建设工程施工合同履行过程中,不应由发包人完成的工作是( )。
A. 提供地下管线资料
B. 办理法律、法规规定的批准手续
C. 进行图纸会审
D. 按规定办理安全生产有关手续
E. 协调处理古树名木的保护工作
(16)在建设工程施工合同履行过程中,应由发包人承担费用的是( )。
A. 邻近建筑物、构筑物的保护工作
B. 发包人委托承包人完成工程配套的设计
C. 承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施
D. 承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续
E. 对已竣工而未交付工程的损坏修复
(17)《建设工程委托监理合同(示范文本)》中明确的内容有( )。
A. 工程概况
B. 合同生效日期
C. 项目总投资
D. 酬金支付方式
E. 可行性研究
(18)在《中华人民共和国合同法》中,有关承担违约责任的规定,采用的原则包括( )。
A. 补偿性原则
B. 惩罚性原则
C. 有限责任原则
D. 连带责任原则
E. 严格责任原则
(19)我国《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同( )。
A. 是在约定的风险范围内价款不再调整的合同
B. 是绝对不可调整合同价款的一种计价方式
C. 是约定范围内的风险由承包人承担
D. 包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同
E. 无需约定风险范围
(20)下列权利中,可以质押的包括( )。
A. 汇票、支票、本票
B. 债券、存款单、仓单、提单
C. 依法可以转让的股份
D. 商标专用权、专利权、著作权
E. 依法可以转让的股票
(21)《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,委托人可以行使的权利不包括( )。
A. 起草招标文件
B. 接受委托招标代理
C. 对规划设计要求的认定权
D. 监理工程师的审核和签认权
E. 对监理人员的监督控制
(22)委托监理合同中,监理人的义务包括( )。
A. 按合同约定派驻人员
B. 使用委托人提供的设施完成工作后应归还
C. 将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
D. 负责工程施工中有关各方的协调管理
E. 负责办理施工有关的行政批准手续
(23)设计合同订立时,委托任务的范围包括( )。
A. 设计范围
B. 建筑物合理使用年限的设计要求
C. 委托的设计阶段和内容
D. 设计深度要求
E. 发包人配合施工工作的要求
(24)在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则该变更( )。
A. 需经工程师同意
B. 无需经工程师同意
C. 发生的费用由发包人承担
D. 未经工程师同意发生的费用由承包人承担
E. 经工程师同意发生的费用由双方约定承担
(25)(2009年真题)根据《中华人民共和国合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有( )。
A. 采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动
B. 合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C. 当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
D. 提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E. 当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释
(26)2009年真题)建筑工程一切险中的除外责任包括( )。
A. 地震
B. 洪水
C. 设计错误引起的损失
D. 自然磨损
E. 维修保养费用
(27)(2008年真题)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有( )。
A. 拒收货物
B. 接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C. 不接收货物并要求对方承担违约责任
D. 接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款
E. 接收货物并不对保管不当造成的损失负责
(28)下列有关要约和承诺生效的表述,正确的是( )。
A. 承诺必须以通知的方式作出
B. 承诺的通知送达给要约人时生效
C. 只有投邮主义可以允许承诺撤回,而到达主义则不可能撤回
D. 对于要约和承诺的生效,世界各国有不同的规定,但主要有投邮主义、到达主义和了解主义
E. 承诺采用数据电文形式订立合同,收件人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间
(29)(2008年真题)建设工程项目在实施过程中,下列行为属于委托代理的有( )。
A. 项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B. 施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C. 监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D. 项目监理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E. 设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
(30)当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时,债权人可以依法行使撤销权,债务人的这类行为包括( )。
A. 放弃对其他人的到期债权
B. 无偿转让财产
C. 怠于行使其到期债权
D. 未按合同提供担保
E. 未按约定投保工程险
答案和解析
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
(1) :C
(2) :B
(3) :D
(4) :C
(5) :A
(6) :B
(7) :B
(8) :C
(9) :D
(10) :D
(11) :A
(12) :A
(13) :D
(14) :D
(15) :A
(16) :B
(17) :C
(18) :C
(19) :C
(20) :D
(21) :B
(22) :C
(23) :B
(24) :B
(25) :C
(26) :D
(27) :A
(28) :A
(29) :C
(30) :D
(31) :B
(32) :D
(33) :C
(34) :C
(35) :C
(36) :D
(37) :D
(38) :D
(39) :B
(40) :B
(41) :C
(42) :B
(43) :B
(44) :A
(45) :B
(46) :A
(47) :D
(48) :A
(49) :C
(50) :C
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2上以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个正确选项得0.5分。)
(1) :C, D, E
(2) :B, C, D, E
(3) :B, C, D
(4) :A, B, E
(5) :A, C, D
(6) :A, B, C
(7) :A, C, E
(8) :A, B, C
(9) :A, B, C, D
(10) :B, D
(11) :B, C
(12) :A, C, D, E
(13) :A, B, C
区别1、合同公证与鉴证的性质不同2、合同公证与鉴证的效力不同3、法律效力的适用范围不同(本解析由<a href='/search/UserCenter/nexus/people/10085956' target='_blank'><strong>xingkong</strong></a>提供)(14) :A, C, D, E
(15) :C, D
(16) :A, B, C, D
(17) :A, B, C, D
(18) :A, B, E
(19) :A, C, D
(20) :A,B,C,E
可以质押的权利包括:1、汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;2、依法可以转让的股份、股票;3、依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;4、依法可以质押的其他权利。因此应选:ABCE(本解析由<a href="/search/UserCenter/nexus/people/7502260" target="_blank"><strong>中大网校学员</strong></a>提供)(21) :A, D
(22) :A, B, D
(23) :A, B, C, D
(24) :A, D, E
(25) :A, B, E
(26) :C, D, E
(27) :A, D, E
(28) :B, D, E
(29) :A, B, C, D
(30) :A, B
中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址:
展开阅读全文