(2023)二级建造师考试题库及参考答案.docx

(2023 )二级建造师考试题库及参考答案建设工程法规及相关知识1 关于建设工程中代理的说法，正确的是()A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B. 建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【参考参考答案】 C【解析】考查建设工程代理行为的设立。民法通则规定，依照法律规定或 者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材 P112.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定 如何适用时，由()裁决。A. 最高人民法院 B. 国务院C.全国人民代表大会 D. 全国人民代表大会常务委员会【参考参考答案】 B【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材 P6 3.建设用地使用权自()时设立。A.土地交付 B. 转让C.登记 D. 支付出让金【参考参考答案】 C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参 见教材 P174. 甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利 产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙 的侵权行为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售亲去 哪产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲()。B.80D.160万元万元A.60 万元C.120 万元【参考参考答案】 C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有 4 种确定方法：侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定； 实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人 的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数 合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定 的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给 予一定数额的赔偿。按照机损： 600 2000=120 万元。参见教材 P285. 甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用 200 万元，甲按约定 向乙支付了定金 50 万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲 ()。A.50 万元 B.80 万元C.90 万元 D.100 万元【参考参考答案】 C【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求 返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的 数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的 20%。 50+200 20%=90 万元。参 见教材 P34。6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。 同年 2 月 10 日，该建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好难过一切险保险 合同。施工企业为保证工期，于童年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备 原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日 期为()。A.2014 年 2 月 10 日B.2014 年 4 月 20 日C.2014 年 5 月 1 日D.2014 年 5 月 10 日【参考参考答案】 B【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保 险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材 P38 7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待 答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 C. 因不可抗力造成标的物损毁D. 因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果【参考参考答案】 B【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人 应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更 换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不 得更换不需要修理的零部件。参见教材 P1518.根据招标标投标违法行为就公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告 的说法，正确的是()。A. 已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长 于 6 个月，公告期限为 6 个月B.原行政处理决定呗已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变 更或撤销，并在公关平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的， 可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记 录的公告。D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为 记录的公告【参考参考答案】 B【解析】本体考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定 被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公 告平台上予以声明。参见教材 P1079. 关于二级建造师变更注册的说法，正确的 是()。A. 变更注册后，注册有效期重新计算B. 因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C. 变更注册只能由原聘用企业申请D. 申请变更注册应当提交工作调动申请【参考参考答案】 D【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的， 应当提交下列材料：注册建造师变更注册申请表；注册证书和执业印章； 申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；工作调动证 明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。参见教材 P6610. 关于施工合同解除的说法，正确的是()。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【参考参考答案】 B【解析】本体考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下 列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：明确表示或 者以行为表明不履行合同主要义务的；合同约定的期限内没有完工，且在发 包人催告的合理期限内扔未完工的；已经完成的建设工程质量不合格，并拒 绝修复的；将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未 行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：未按约定支付 工程价款的；提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；不履行合同约定的协助义务的。参见教材 P12611 、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()A. 具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有： 1、查封、扣 押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教材P32812、关于联合体投标的说法，正确的是()A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请 文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合 体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级【参考参考答案】 B【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。招标投标法实施条例进一 步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受 联合体投标。教材 P8313、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业工 程安全不良行为的是()。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重【参考参考答案】 A 【解析】教材 P10514、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强 制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建 设行政主管部门确定后，可作为强制性条文【参考参考答案】 BD.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的，可不受强制性标 准的限制【参考参考答案】 C【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环 境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性 条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。 P 教材 260 15、关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是() A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者 C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为 1 年【参考参考答案】 A【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定， 1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据合同法第 286 条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权， 教材 P116。16、关于行政复议的说法，正确的是()A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【参考参考答案】 C【解析】选项 A 行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。 选项 B 行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项 D，行政复议后还可 以向人民法院提请诉讼。教材 P30417、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()A、施工企业自竣工验收合格之日起 15 日内办理备案B、自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C、工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D 、工程竣工验收备案表一式二份， 1 份由建设单位保存， 1 份留备案机关存档 参考答案： D【解析】竣工验收备案，教材 P29318、关于节能技术进步的说法，正确的是()A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部 门审批B、国家采取强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资 金予以支持参考答案： A【解析】节能搞技术进步，教材 P19119、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标投标违法记录行 为公告的说法，正确的是()A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长 于 6 个月的，公告期限为 6 个月B 、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的， 可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记 录的公告C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变 更或撤销，并在公告平台上予以声明D、行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为 记录的公告参考答案： C【解析】建筑市场诚信行为的公布，教材 P10620、关于劳动合同效力的说法，正确的是()A、用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B、存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部 无效C、咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D、劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同 的生效时间参考答案： A【解析】劳动合同的生效与无效，教材 P13121 、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙 公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设 单位承担赔偿责任的说法，正确的是()A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任参考答案： A【解析】转包的法律责任，教材 P10222、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()A、由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C、施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离参考答案： C【解析】安全专项施工方案的实施，教材 P22023、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B、申请仲裁裁决强制执行的期限为 2 年，不能中止、中断C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D 、仲裁裁决呗法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议， 申请仲裁参考答案： D【解析】冲裁裁决的执行，教材 P334 24、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()A、组织制定本单位安全生产操作规程 B 、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况 D 、建立健全本单位安全生产责任制参考答案： C【解析】专职安全生产管理人的职责，教材 P206 25、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人 员配备越多B、建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员参考答案： D【解析】专职安全生产管理人员配备要求，教材 P20726 、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验 收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付 工价款的，不予支持C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支 付工程价款的，应予支持D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合 格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持参考答案： A【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工 验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施 工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：( 1) 修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予 支持；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的， 不予支持。参见教材 P121。27、关于评标结果异议的说法，正确的是()A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行参考答案： C【解析】本题考查的事中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必 须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招 标人应当收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活 动。参加教材 P89。28、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于() A、施工企业 B 、建设单位C、建设用地使用权人 D 、国家参考答案： D【解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、 内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护， 不容侵犯。参见教材 P195。29、根据建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说法，正确的 是()A、资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决 定的，视为不准予延续B、企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工企业资质C、资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证 书D、项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施 工企业的资质升级申请和增项申请参考答案： D【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更，教材 P5630 、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护、 文明施工措施的报价下限，是一句工程所在地工程造价管理机构测定费率计算 所需费用总额的()A、 60% B 、 90%C、 70% D 、 80%参考答案： B【解析】施工单位安全费用的提取管理，教材 P223 暂缺 40 题，欢迎补充。31 、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至 少 15 日前澄清或者修改C、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标参考答案： B【解析】招标的基本程序之编制招标文件，教材 P3832、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公 里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下 列诉讼请求可以获得支持的是()A、请求减少价款至 16 万元 B 、以欺诈为由解除合同C、以重大误解为由请求撤销合同 D 、请求甲承担缔约过失责任参考答案： B【解析】可撤销合同，教材 P12433、关于电子招标投标的说法，正确的是()A、投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B、投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件C、投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收 D、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交参考答案： D【解析】电子招投标，教材 P7634、关于建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该 年限从()之日起算。A、颁发施工许可证 B 、工程竣工验收合格C、工程缺陷责任期届满 D 、工程法定最低保修期届满参考答案： B【解析】工程合理使用年限(设计依据和设计深度)，教材 P28035 、根据建筑工程施工合同(示范文本)，关于隐蔽工程检查程序的说法， 正确的是()A、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可 覆盖，无需重新检查B、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承 包人方可覆盖C、监理人不能按时进行检查的，应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要 求D、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作 参考答案： B【解析】隐蔽工程检验，教材 P27036、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()A、中心 B 、毗邻建筑物C、边界 D 、周边 50 米参考答案： C【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过 1 年的建设工程，到位资 金原则上最少为工程合同价的()A.20% B.30%C.40% D.50%【参考参考答案】 B.【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。建筑工程施工许可管理 办法明确规定，建设工期 不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合 同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得 少于工程合同 价的 30%。参见教材 P50。38、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段 提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利 息的，可以不返还利息【参考参考答案】 A【解析】本题考查的是投标保证金。选项 B. ，实行两阶段招标的，招标人 要求投标人提交投标保证金的， 应当在第二阶段提出。选项 C，投标保证金 有效期应当与投标有效期一致。选项 D，招标人终止招标，应当收取投标保证 金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教 材 P85。39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是() A. 劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付 C. 劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D. 劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资【参考参考答案】 C40.根据企业安全生产费用提取和使用管理方法，施工头辨认安全防护，文 明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所 需费用总额的()。A.60%C.70%B.90%D.80%【参考参考答案】 B本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定，投标方安全防护，文明施 工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的 90%。 P22441 、关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。A. 当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C. 当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【参考参考答案】 D本题考查是仲裁协议。选项 A 正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议 的，应当在仲裁庭首次开庭前提出”；选项 B 正确的说法应为“仲裁协议独立 存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成绩后未生效，被撤销等， 均不影响仲裁协议的效力”选项 C，正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作 出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。 P33142、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的 调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A. 当事人所在地B. 调解协议履行地C.调解协议签订地D. 调解组织所在地【参考参考答案】 D【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当 事人依照人民调解法等 法律，自调解协议生效之日起 30 日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。教材 P32343、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金 D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人【参考参考答案】 D【解析】考查投标保证金。选项 A，撤回投标文件必须以书面方式提交申请； 选项 B，投标保证金于撤回投标文件之日起 5 日内退还。选项 C,投标截止日 后撤回投标文件，招标人可没收投标保证金，教材 P85.44、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正 确的是()A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B. 守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿 C. 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【参考参考答案】 A【解析】考查赔偿损失限制。选项 B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那 么扩大的损失自身承担；选项 C ，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用， 可以向违约方提出索赔；选项 D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防 止损失扩大的措施，教材 P11845、根据建设工程施工合同(示范文本 ) ，关于隐蔽工程检查程序的说法，正 确的是()A. 隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可 覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工 作D. 隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承 包人方可覆盖【参考参考答案】 D【解析】考查施工质量检验和返修的规定。选项 A，隐蔽工程不合格，修复后 必须经过验收合格才能覆盖； 选项 B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验 收，那么需要提前 24 小时告知承包人；选项 C ，监理人未按时进行检查， 也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。教材 P270 46、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是() A. 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重 伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D. 劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【参考参考答案】 C【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施 工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故 的属于重大安全事故罪，只有选项 C 是降低工程质量的描述。教材 P42.47、关于民事诉讼送达的说法，正确的是()A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C. 受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达行义务【参考参考答案】 A【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项 B，诉讼文书以签收日期为送达日期； 选项 C，公告送达只有在 受送达人下落不明的情况下使用；选项 D，直接 送诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达， 或者邮寄送达。教 材 P32048、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()A. 安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C. 安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理 D. 安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件【参考参考答案】 D【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。选项 A，对涉及被检查单位 的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项 B，负有安全生产监督管理职责 的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查； 选项 C，需分别进行 检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处理的， 应当及 时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行 处理，教材 P256.49、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业资 质不良作为的是()。A. 以他人名义投标B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【参考参考答案】 C【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项 A.B.C ，全部属于承揽业务不良，教材 P104-105.50 、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是()。A. 已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的 应急预案B. 中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。 C. 中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意 见【参考参考答案】 A【解析】考查施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项 B.C，中央 管理的总公司(总厂，集 团公司，上市公司)的综合应急预案和专项应急预 案，报国务院国有资产监督管理部门，国务院安全生产监督管理部门和国务院 有关主管部门备案。其所属部门和有关主管部门备案，选项 D，建筑施工单位 应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附 有专家名单。教材 P239.51. 甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙使 用。乙在该设备安装完毕后， 发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确 的是( )。A. 甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C. 乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D. 租赁期满，乙去的该设备的所有权【参考参考答案】 C【解析】本体考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中，是融资租赁 合同。选项 A, 出售方丙需要向乙承担违约责任；选项 B ，租赁方破产清算， 融资租赁资产不计入租赁方的资产；选项 D，租赁期满后，承租人可以继续租 赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。参考教材 P164-16552.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必 须实施见证取 样和送检的试块、试件或材料，不包括( )。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【参考参考答案】 A【解析】本体考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材 料必须实施见证取样和送检：用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体 的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖 和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的