工程工程合同模板集合10篇.doc

【精华】工程工程合同模板集合10篇
【精华】工程工程合同模板集合10篇
　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？下面是为大家的工程工程合同10篇，仅供参考，欢送大家阅读。
　　发包方： （以下简称甲方）
　　承包方： （以下简称乙方）
　　依据《中华人民 合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备 级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
　　1．工程概况
　　1.1工程名称：
　　1.2工程地点：
　　1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的平安保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。
　　2．承包范围及方式
　　2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。
　　2.2承包方式：本工程实行包工局部包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元，其中绿化 万元，景观 万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
　　3．工程结算
　　3.1本工程系招标工程，工程暂定价为 万元，其中绿化工程 万元按 年 月 日报价书为准，景观工程 万元按 年 月 日报价书为准。其工程量按实结算。
　　3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的工程由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承当。
　　4．付款方式
　　4.1本工程不付工程备料款。
　　4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的 %。工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。
　　5．绿化苗木、景观园艺
　　5.1绿化苗木、草皮原那么上均由乙方负责采购供给，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。
　　5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。
　　5.3局部大树、名贵花木由甲方采购供给乙方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种甲乙双方共同商定。
　　5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。
　　6．质量要求
　　6.1全部工程必须严格按照国家验收标准和图纸要求精心施工并到达优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。
　　6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。
　　6.3工程质量需达优良，绿化的效果应到达树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、巩固、工艺精致、高雅。
　　6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的工程，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承当。
　　7．工程验收
　　7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承当；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承当，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承当。
　　7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承当，返工不另计工期。
　　7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。
　　8．施工工期
　　8.1经甲乙双方商定，本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 日历天。
　　8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。
　　8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承当违约责任。
　　9．其他约定
　　9.1施工现场的平安保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。
　　9.2乙方应加强对施工人员的施工平安教育，如发生伤亡平安事故，其责任及费用均由乙方承当。
　　9.3文明与平安施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。
　　9.4乙方上报的工程经理，工程技术参谋，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动工程工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承当合同总价10%的违约金。
　　9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
　　9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。
　　9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。
　　9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地 提交诉讼解决。
　　9.9本合同一式四份，双方各执二份。
　　甲方： 乙方：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　地址： 地址：
　　日期： 日期：
　　附件：
　　1、甲方的联合招标书
　　2、乙方的投标书（商务标、技术标）
　　3、甲方的招标答
　　施工单位：公司（以下简称甲方）
　　承包单位：化工（以下简称乙方）
　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
　　1、 工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
　　2、 工程地点：上梅林深华石料公司大院内
　　3、 工程内容：
　　根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。
　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。
　　厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程到达优良标准，严格参照广东省防水工程新标准标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，到达设计厚度等质量要求。
　　1、 甲方责任：
　　（1）应提前提出施工方案，并将工作面到达防水施工标准提交乙方施工。
　　（2）应提出工期方案，但应考虑到天气及人力等不可防止的因素，工期顺延。
　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
　　2、 乙方责任：
　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工方案施工，除不可防止的因素外，不得人为拖延。
　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否那么接受甲方各种形式的处分。
　　（4）应严格按防水工程标准标准施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保修三年。
　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
　　甲方：（签章） 乙方：（签章）
　　代表： 代表：
　　发包方（甲方）：
　　法定代表人：
　　承包方（乙方）：
　　法定代表人：
　　依照《中华人民 合同法》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
　　第一条：工程工程
　　一、工程名称：
　　二、工程编号：
　　三、工程地点：
　　四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米。
　　五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元。
　　第二条：工程期限
　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
　　二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
　　三、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
　　1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
　　2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者；
　　3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工；
　　4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者；
　　5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
　　6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
　　7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
　　8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。
　　四、工期提前
　　施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度方案，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
　　1.提前的时间；
　　2.乙方采取的赶工措施；
　　3.甲方为赶工提供的条件；
　　4.赶工措施的经济支出和承当；
　　5.提前竣工收益（如果有）的分享。
　　第三条：施工准备
　　一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。
　　第四条：物资供给
　　一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标：
　　二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购；
　　三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。
　　四、本工程材料和设备差价的处理方法：
　　第五条：工程质量
　　一、本工程质量经双方研究要求到达：
　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
　　第六条：工程价款的支付与结算
　　一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的%计人民币万元，安装工程按人工费的%计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间为，金额元。
　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
　　三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日%的违约金。
　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。
　　第七条：施工与设计变更
　　一、乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。
　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
　　1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
　　2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到 位。
　　3.在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。
　　第八条：平安施工
　　一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
　　二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。
　　三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。
　　第九条：工程分包
　　1.乙方可按协议条款约定分包局部工程。
　　2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
　　第十条：违约责任
　　承包方的责任：
　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
　　发包方的责任：
　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。
　　四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日%偿付承包方赔偿金。
　　第十一条：纠纷解决方法
　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：
　　（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）直接向 起诉。
　　第十二条：合同的生效与终止
　　一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。
　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　甲方：
　　法定代表人：
　　乙方：
　　法定代表人：
　　合同签订日期：年月日
　　签约地点：
　　甲方：环山中学
　　乙方：赵战友
　　依照《中华人民 合同法》、《中华人民 建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
　　一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
　　二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后
　　三、工程内容：
　　护坡总体积为30.89m3；
　　护坡总投资13900元。
　　宿舍后圳护坡长：42.2m×宽0.3m×高0.8 m = 10.13 m3
　　宿舍后圳边：长42.2m×宽0.5m×高0.24m = 5.06m3
　　厨房后圳边：长38.4m×宽0.5m×高0.3m = 5.76m3
　　厨房后圳护坡：长38.4m×宽0.3m×高0.8m = 9.22m3
　　伸进土中加宽脚：长0.3m×宽0.15m×高0.8m×20个 = 0.72m3
　　30.89 m3×450元/ m3=13900元
　　四、合同工期
　　1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。
　　2、假设施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
　　五、质量标准
　　1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。
　　2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
　　3、工程量确实认：施工过程中，假设工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
　　4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。
　　六、甲方义务
　　1、按时向承包人拨付工程款。
　　2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
　　七、乙方义务
　　1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该工程施工方案及进度方案。
　　2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械平安性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
　　3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
　　八、施工平安
　　承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。
　　九、违约责任
　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，假设有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
　　十、其他
　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
　　甲方： 乙方：
　　第一局部协议书
　　劳务使用方：（以下简称甲方）
　　劳务提供方：
　　甲方在高速公路合同段工程工程施工，经过对乙方资格审查，同意将局部劳务工程的劳务作业委托给乙方，为确保工程顺利进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据
　　1、劳物作业概况
　　1.1工作名称及范围：合同段及工程全部工作内容。完成满足设文件（图纸、变更）、技术标准等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。
　　1.2地点：八合同段
　　1.3期限：甲方要求工期自20xx年月日起至20xx年月日止，完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量，如施工过程中情况发生变化，那么按甲方编制的施工组织设计调整。
　　2、劳务人员
　　乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场，且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在20xx年月日前全部进场。
　　3、工作内容及单价
　　3.1工作内容：基坑开挖、基底换填碾压、回填土；工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输（钢筋加工场到施工现场）及预埋件加工；模板的安装和撤除；运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序。
　　3.2单价：含除成品混凝土（运至现场）和半成品钢筋及预埋件（预制厂内）；费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用。单价不含税金。
　　3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。
　　4、质量要求
　　4.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
　　4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准，工程质量合格率100%，工程优良率92%。
　　4.3在施工过程中，乙方应加强自检，配足配齐质量检查人员，每道工序自检合格后报甲方工地代表检查，甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证，经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后，方可进行下道工序施工，否那么，甲方将不予计量支付，并可以质量得不到保证为由单方面解除合同，另寻其他合作伙伴。
　　4.4乙方的劳务成果质量不合格的，应在甲方规定的时间内无偿返工，到达验收标准，并承当由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。
　　5、工程进度
　　甲方上月末下达本月份的工程进度方案，进度方案以形象进度和目标产值为双控控制目标，并实行方案任务月度滚动。
　　5.1如乙方为完成甲方下发的月进度方案的80%，那么甲方将给予书面警告那么其整改。
　　5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的月进度方案任务的80%，甲方可以将其工程任务进行分割，其分割标准如下：
　　5.2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%，分割任务局部的单价为在相应工程的合同单价根底上上浮20%，由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付。
　　5.2.2如果任务经分割后，乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度方案任务的80%，那么甲方终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何任务责任的前提下，由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程，其工程单价按照上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原那么上按连续段落分割。
　　5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度方案任务的50%，甲方将清退乙方，并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成。
　　6、双方工地代表
　　6.1甲方授权的工地代表：职务：
　　6.2甲方授权的工地技术主管：职务：
　　6.3乙方授权的工地代表：职务：
　　6.4乙方授权的工地技术：职务：
　　7、合同词语解释
　　本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《合同条件》中分别赋予他们的定义相同。
　　8、合同生效及终止
　　本合同双方约定：合同双方签字并盖印章后生效，到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。
　　9、合同份数
　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
　　10、争议解决
　　双方在履行合同如发生争议，应及时协商处理。协商不成时，向北京铁路运输法院提起诉讼解决。
　　11、合同附件
　　附表1《劳务费用一览表》、附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、附表4《甲方提供机械费用一览表》作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　甲方代表：乙方代表：
　　年月日年月日
　　在合同签订前，应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比方工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况，工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下，与之签订合同，施工方的合同权利才能得到充分的保障。
　　1.对发包商主要应了解两个方面的内容：一是主体资格，即建设工程相关手续是否齐全 。例如，建设用地是否批准是否列入投资方案规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力，即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ，为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的根底。
　　2.如果施工方施工的是分包工程，要严格审查发包人的工程是否是依法批准的合法项 目，发包人是否依法取得企业法人营业执照，取得了相应的经营资格和等级证书，审查发包 人签约代表人的`资格，审查工程发包人的履约信用等。
　　3.对施工方的分包商主要了解的内容有：资质情况，施工能力，社会信誉，财务情况等 。
　　(1)《协议书》中“合同价款”的填写，应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定，非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款，第一，要协议;第二，要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。
　　(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。
　　(4)对于风险范围内以外的风险费用，应约定调整方法。
　　(5)在施工过程中，会出现设计变更等情况，合同双方都会签订补充条款，重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话：“此补充合同与主合同具有同等效力。”
　　(6)甲方签署的工程量确认单十分重要，在合同纠纷中，法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。
　　(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说，竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种，均应在合同中予以明确约定，并约定开工、竣工应办理哪些手续，签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。
　　(2)目前在工程质量验收中，工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体，竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理方法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可防止有设计变更、现场签证和材料差价的发生，所以均难 “一次性包死，不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同，必须明确单价所包含的工程量内容的清单。
　　一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨付，需报何种文件 ，如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理，
　　往往缺少详细的合同规 定，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度，应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
　　(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式，以形象进度可选择：按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依 据计算。
　　合同中对工程预付款、进度款应明确约定，发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。假设发包人不按约定的时间和比例执行，引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。
　　尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原那么性的规定，但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督，和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此，在总包合同中应当将各方责任和关系具体化，便于操作，防止纠纷。
　　以上的行为时有发生，会造成资金管理混乱，三者的资金往来出现交叉，在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中，总包方可以追认此款项，发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行，总包方可起诉法院，请求法院强制执行 ，将工程款追回。
　　但是一般情况下，以上情况很少出现，因为在合同履行过程中，都是合同双方之间有资 金往来和工作关系，只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。
　　建设工程在工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员 ，明确其各自职责和权限，特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他 人员随意签字，在最终结算时，双方不认可，引起纠纷，给施工方造成损失。
　　(1)应详细填写材料设备供给的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。
　　(2)应约定供给方承当的具体责任。
　　(3)双方应约定供给材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。
　　施工合同规定是甲方供料，合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定，工程质量由于甲方的供料 出现问题，会导致法律纠纷。虽然在法院审理中，法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量，但是也让施工方消耗时间，影响企业的效益。
　　施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定，施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在《专用条款》上 用“√”或填上“无约定”比比皆是。
　　国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害，到达什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通 用条款》未明确，实践中双方难以到达共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。
　　在签订《建设工程施工合同》时，可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。
　　业主工程款支付担保，是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人 为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等，且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额，最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款，一旦工程款不能及时拨付，会给承包 方带来损失。
　　(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承当的具体违约责任。
　　(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式，要越具体越好，具有可操作行、 以防止事后争议。
　　约定违约金是防止违约条款发生时，双方发生纠纷。但是，双方签订中约定了违约金条 款，但根据我国《合同法》第114条第2款：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以 请求 或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ，明显高于实际损失，应当根据本案情况适当减少。
　　10.争议应考前须知。
　　填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式，有的工程选择诉讼的方式，但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。
　　合同编号：
　　发包人（甲方）：（全称）
　　承包人（乙方）：（全称）
　　承包人资质等级：
　　依照《中华人民 合同法》、《中华人民 招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、老实信用的原那么，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
　　1．1工程名称：。
　　1．2工程地点：。
　　1．3工程内容：。
　　1．4承包范围：。
　　1．5承包方式：。
　　□乙方包工、包全部料□乙方包工、包局部料（见附件）□乙方只包工
　　1．6工程结构：。
　　1．7装饰装修施工面积：。
　　2．1本工程质量应到达国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
　　2．2国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（gb50325-XX）。
　　2．3约定标准：。
　　3．1总工期：日（为日历工期，并包括法定节假日）。
　　3．2开工日期：年月日。
　　3．3竣工日期：年月日。
　　3．4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，那么工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承当，并相应顺延工期。
　　3．5暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承当。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可