采暖工程施工合同范本.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。采暖工程施工合同范本采暖工程是为人们生产、生活及其它活动提供热能的系统工程。对于采暖工程施工合同你还了解多少呢?以下是在小编为大家整理的采暖工程施工合同范文，感谢您的欣赏。采暖工程施工合同范文一甲方： 乙方：经双方友好协商，就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议：一、施工内容：1、乙方包工不包料。2、材料由甲方负责。二、甲方权利和义务：1、负责乙方的质量监督检查，工程进度的监督工作。2、组织工程验收，向乙方支付工程款。3、水电费由甲方负责。三、乙方权力与义务：1、乙方向甲方提供完整施工方案，必须服从总包方现场施工管理，按照国家规范施工。2、做好施工的人员、机器、食宿准备，熟悉施工方案，掌握整个工程的技术要领，按甲方要求的时间进入工地。3、按合同的要求，按时优质的完成施工任务，并向甲方移交，乙方承担因乙方原因造成的误工责任。4、文明施工，遵守现场管理规定，不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生，对不慎损坏的工地器物赔偿，负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护，与其他施工单位紧密配合，积极协调。四、安全责任：乙方要安全施工，对工地安全负责，对工人进行安全教育，采取有效防护措施，保证施工安全，在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。五、工程质量及验收：混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理，如有质量问题，乙方应无条件返工，整修至达到合格标准，并通过竣工验收。六、工程价格：以实际具体施工面积为准，每平方米 元。七、付款方式：1、按分之2、工程完工至倒数第二层，付工程款的百分之;修补及最后一层完工，以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。八、违约责任：1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容，按我国现行合同法相关内容追究违约责任。2、如乙方未按合同约定时间施工，构成违约、每逾期一天，向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。3、如甲方未按合同约定时间付款，构成违约、每逾期一天，向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。九、发生纠纷的处理：在合同履行过程中，如发生分歧，双方以协商调解的方式予以解决，如协商不成，争议方可向项目所在地法院起诉。十、其他约定：未尽事宜双方协商解决，本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签字： 乙方签字：电话： 电话：年 月 日 年 月 日采暖工程施工合同范文二建设单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。一、 工程概况1、 工程名称：2、 建设单位：3、 工程地点：4、 承包方式：包工、包料5、 工程承包范围：6、 工程施工内容：二、 材料质量及配置标准1、 地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。2、 分集水器、保温材料、钢丝网：以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。3、 管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。4、 上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2020 J365-2020)及甲方约定的要求。5、 按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。三、工期在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。1、连续停水或停电8小时以上。2、非乙方原因甲方要求临时停工的。3、修改设计方案或增加工程量。4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。 5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。6、不按合同约定付款时。鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。四、工程质量：合格五、工程造价及付款方式1、合同总价为人民币： 元。2、工程款支付：(1) 合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的30%作为工程预付款。(2) 其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部工程款的95%，预留工程总造价的5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。六、甲方责任1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。 2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。6、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。七、乙方责任1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18deg;C.卫生间20deg;C须辅助采暖。2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程|(JGJ 142-2020 J 3645-2020)及甲方约定的要求，并应甲方要求提供工程施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格后方可使用。3、乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全，如发生安全事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康安全方针和职业健康管理目标做好管理工作过。4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。8、对该分项工程质量负完全责任。八、保修责任工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。九、争议解决本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。十、合同生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。十一、其它约定1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。甲方：乙方：年月日：采暖工程施工合同范文三甲方：盐池县综合福利中心乙方：盐池供热公司依照中华人民共和国合同法以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负责协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。第一条：工程概况1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管网安装工程2、工程地址：盐池县综合福利中心3、承包方式：包工包料。4、工程期限：本工程自2020年10月15日至2020年11月1日完工，工期为15天。5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整(￥：83772.00元整)，详见清单。6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。第二条：工程质量1、甲方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。2、乙方必须按照图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失由乙方承担。第三条：工程安全1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方承担全部责任。2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。第四条：附则1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。2、本合同一式两份，双方各执一份。3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。甲 方：盐池县综合福利中心乙 方：盐池供热公司年 月 日