建设工程合同合同管理试题--柴.doc

_建设工程合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.40天 B.30天 C.50天 D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。A.计算方式 B.结算方式C.价款的支付期限 D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（ A ）。A.公开招标方式 B.邀请招标C.有限招标 D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。资格预审程序1、编制资格预审文件。由业主组织有关专家人员编制资格预审文件，也可委托设计单位、咨询公司编制。资格预审文件的主要内容有：1)工程项目简介， 2)对投标人的要求，3)各种附表。资格预审文件须报招标管理机构审核。 2、在建设工程交易中心及政府指定的报刊、网络发布工程招标信息，刊登资格预审公告。资格预审公告的内容应包括：工程项目名称、资金来源、工程规模、工程量、工程分包情况、投标人的合格条件、购买资格预审文件日期、地点和价格，递交资格预审投标文件的日期、时间和地点。3、报送资格预审文件。投标人应在规定的截止时间前报送资格预审文件。4、评审资格预审文件。由业主负责组织评审小组，包括财务、技术方面的专门人员对资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。1)财务方面：是否有足够的资金承担本工程。投标人必须有一定数量的流动资金。投标人的财务状况将根据其提交的经审计的财务报表以及银行开具的资信证明来判断，其中特别需要考虑的是承担新工程所需要的财务资源能力，进行中工程合同的数量及目前的进度，投标人必须有足够的资金承担新的工程。其财务状况必须是良好的，对承诺的工程量不应超出本人的能力。不具备充足的资金执行新的工程合同将导致其资格审查不合格。2)施工经验：是否承担过类似本工程项目，特别是具有特别要求的施工项日；近年来施工的工程数量、规模。投标入要提供近几年中令业主满意的完成过相似类型和规模及复杂程度相当的工程项目的施工情况。同时还要考虑投标人过去的履约情况，包括过去的项目委托人的调查书。过去承担的工程中如有因投标人的责任而导致工程没有完成，将构成取消其资格的充分理由。3)人员：投标人所具有的工程技术和管理人员的数量、工作经验、能力是否满足本工程的要求。投标人应认真填报拟选派的主要工地管理人员和监督人员及有关资料供审查，应选派在工程项目施工方面有丰富经验的人员，特别是派往作工程项目负责人的经验、资历非常重要。投标人不能派出有足够经验的人员将导致被取消资格。4)设备：投标人所拥有的施工设备是否能满足工程的要求。投标人应清楚的填报拟投人该项目的主要设备，包括设备的类型、制造厂家、型号，设备是自有的还是租赁的，设备的类型要与工程项目的需要相适合，数量和能力要满足工程施工的需要。经过上述四方面的评审，对每一个投标人统一打分，得出评审结果。投标人对资格预审申请文件中所提供的资料和说明要负全部责任。如提供的情况有虚假或不能提供令业主满意的解释，业主将保留取消其资格的权力。5、向潜在投标人通知评审结果。业主应向所有参加资格预审申请人公布评审结果。以上资格预审程序主要适用于利用外资，如世界银行或亚洲开发银行等贷款项目。A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。A.l2人 B.l3人C.14人 D.15人9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.2 B.3C.5 D.610、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。A.标的 B.承包人和发包人C.时间 D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。A.总价合同 B.单价合同C.成本加酬金合同 D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。 工程合同付款通常分为：预付款、进度款、结算、退还保留金。A.预付款 B.工程进度款C.退还保留金 D.价格调整条款13、下列不属于完善合同条件问题的是（ B ）。合同条件是合同的具体条款。合同条件规定了在合同执行过程中当事人双方的职责范围，权利和义务，业主方委托参与项目管理一方的职责和授权范围，遇到各类问题是，各方应遵守的原则，程序和采取的措施等。A.关于工程交付 B.工程量及价格单C.关于合同图纸 D.关于施工占地14、建设工程的建设合同大体上不包括（ D ）阶段。A.勘察 B.设计C.施工 D.造价15、BOT合同又称（ A ）。BOT即建设经营转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。BOOT即：建设拥有经营转让。项目公司对所建项目设施拥有所有权并负责经营，经过一定期限后，再将该项目移交给政府。A.特许权协议书 B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察、设计或施工总承包合同16、下列不属于建设工程施工合同（示范文本）（GM19990201）的是（ D ）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.建设工程质量管理条例17、工程分包是针对（ A ）而言。A.总承包 B .专业工程分包C.劳务作业分包 D.转包18、下列属于建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中协议书内容的是（ A ）。A.工程质量标准 B.工期C.工程变更 D.质量与安全19、下列属于建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中通用条款内容的是（ A ）。A.保障、保险及担保B.合同的生效C.质量与安全D.双方一般权利和义务20、下列不属于建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中专用条款内容的是（ B ）。A.词语定义及合同文件B.分包工程概况C.竣工验收与结算D.工期21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（ D ）。A.固定劳动报酬（含管理费）B.按确认的工时计算C.按确认的工程量计算D.按确认的质量计算22、工程承包人确认结算资料后（ B ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A.13 B.14C.15 D.1623、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ A ）。A.按本合同关于争议的约定处理 B.协议书C通用条款D.专用条款24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（ A ）天。A.28 B.27C.26 D.2525、索赔程序和争执的解决主要分析（ A ）。 A.争执的解决方式B.任的开始C.工程所有权的转让D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始26、建设工程合同实施控制的作用是（A ）。A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B.分析合同执行差异的原因C.分析合同差异的责任D.问题的处理27、下列不属于合同诊断的内容的是（ A ）。A.技术措施B.问题的处理C.分析合同差异责任D.分析合同执行差异的责仟28、下列不属于工程问题的四类措施的是（ A ）。A.问题的处理 B.技术措施C.经济措施 D.合同措施 组织措施29、下列不属于合同资料种类的是（ D ）。A.合同分析资料。B.工程实施中产生的各种资料C.工程实施中的各种记录、施工日记等D.合同资料的收集30、下列不属于资料文档管理的内容的是（ C ）。收集分析归档立卷A.合同分析资料B.合同资料的收集C.资料整理 D.资料的归档31、以下关于索赔的说法不正确的是（ C ）。A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔D.承包人可以向发包人索赔32、索赔按索赔当事人分类包括（ A ）。索赔按索赔当事人分为：工程承包商同业主之间的索赔 总承包商同分包商之间的索赔 承包商同供货商之间的索赔A.承包人与发包人之间索赔B.发包人与分包人之间索赔C.发包人与供货人之间索赔D.发包人与保险人之间的索赔33、索赔按索赔要求分类包括（ A ）。工期索赔和费用索赔两种A.工期索赔B.工程终止索赔C.工程变更索赔D.工程拖延索赔34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（ D ）。A.索赔与反索赔同时性 凡是主动提出权利要求的，均被称为“索赔”；凡是对此项“索赔”进行反驳、修改或拒绝的行为，均属于“反索赔”。在建设工程合同中通常认为发包人向承包人提出的为反索赔。B.技巧性强，处理不当将会引起诉讼C.在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D.工程质量缺陷反索赔35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（ B ）。A.公开招标 B.间接采购方式C.邀请招标 D.直接采购方式36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（ D ）。A.标的 B.数量C.质量 D.时间37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（ D ）。A.监理人义务 B.委托人义务C.委托人权力 D.外部条件包括的内容38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（ B ）。NEC（新合同条件）是英国土木工程师协会于1993年制订的适用于工程领域的合同条件。A.总则 B.单价C.工期 D.权利39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（ B ）。A.总价合同 B.总目标总价合同C.单价合同 D.工程管理合同40、NEC的主要特征不包括（ D ）。A.适用范围广 B.为项目提供动力C.简明清晰 D.速度快41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（ D ）。A.合同管理 B.计划管理C.成本管理D.工程进度管理42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（ C ）。A.早期预警程序B.补偿事件程序C.友好协商D.裁决人程序43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（ A ）。A.招标 B.投标C.公开招标D.邀请招标44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（ B ）。A.开标B.招标文件的修改C.评标D.授予合同45、国际工程合同包括（ B ）。A.国际工程招标B.国际工程承包C.国际工程投标D.国际工程开标46、国际工程的概念为（ B ）。A.国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业B.国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程C.国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等D.国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议47、关于工期的索赔不包括（ C ）。A.关于延展工期的索赔B.由于延误产生损失的索赔C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D.赶工费用的索赔48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（ B ）。根据合同条款分类的索赔包括：明示条件索赔、隐含条件索赔和道义索赔三种。1合同规定的索赔合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，在合同解释上被称为明示条款，或称为明文条款。2非合同规定的索赔非合同规定的索赔亦被称为“超越合同规定的索赔”，即承包商的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这一种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的合同条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”，或称为“隐含条款”。3道义索赔这是一种罕见的索赔形式，是指通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。因在合同条款中找不到此项索赔的规定，这中经济补偿，称为道义上的支付，或称优惠支付。道义索赔俗称为“通融的索赔”或“优惠索赔”。这是施工合同双方友好信任的表现。A.有关合同文件的组成问题引起索赔B.关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔C.关于合同文件有效性引起的索赔D.因图纸或工程量表中的错误而索赔二、多项选择题1、支付担保的形式有（ ABCD ） 根据担保法：保证、抵押、质押、留置、定金A.银行保函B.履约保证金C.担保公司担保D.抵押或者质押E.银行汇票2、建设工程合同第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（ ACD ）。A.发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务B.一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C.一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D.提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件E.支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施3、进行合同分析是基于（ ABCD ）原因。A.合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B.同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C.工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D.合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险E.合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容4、承包人的主要任务有（ ABCD ）。A.明确承包人的总任务，即合同标的B.明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义C.明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天D.明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示E.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款5、下列关于合同价格分析中正确的是（ ABCD ）。A.合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B.工程计量程序，工程款结算方法和程序C.合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定D.拖欠工程款的合同责任E.对合同中明示的法律应重点分析6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ BCD ）。A.索赔的内容、方式及数额B.索赔的程序C.争执的解决方式和程序D.仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等E.索赔的金额7、合同控制依据的内容包括（ ABD ）。A.合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据B.各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等C.对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D.工程管理人员每天对现场情况的书面记录E.合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束8、合同资料的种类有（ ABCD ）。A.合同资料B.合同分析资料C.工程实施中产生的各种资料D.工程实施中的各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等E.原始资料9、按索赔当事人的不同可分为（ ABCD ）。A.承包人与发包人之间索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.承包人与供贷人之间索赔D.承包人与保险人之间的索赔E.发包人与分包人之间的索赔10、按索赔所依据的理由分类分为（ ABC ）。A.合同内索赔 B.合同外索赔C.道义索赔 D.单项索赔E.总索赔11、索赔成立的条件有（ ACD ）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B.因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告E.发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失12、常见的建设工程索赔有（ ABDE ）。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程施工的索赔C.增减工程量的索赔 增减工程量为变更D.关于价款与工期的索赔E.财务费用补偿的索赔 属于道义索赔 是指因各种原因使承包人财务支出增加而导致的贷款利息等财务费用增加所提出的补偿要求。13、合同文件是索赔的最主要依据，包括（ ABCD ）。A.本合同协议书及中标通知书B.投标书及其附件C.本合同专用条款和通用条款D.标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书E.相关证据14、建设工程反索赔的特点有（ ABC ）。A.索赔与反索赔同时性B.技巧性强，处理不当将会引起诉讼C.在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D.承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔E.反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人15、发包人相对承包人反索赔的内容有（ ABCD ）。发包人反索赔的常见形式：逾期竣工违约金和赔偿金、未达约定质量标准违约金、没收履约保函等。A.工程质量缺陷反索赔B.拖延工期反索赔C.保留金的反索赔D.发包人其他损失的反索赔E.关于工伤赔偿金的反索赔16、材料采购合同订立的方式有（ BCD ）。A.间接采购方式 B.直接采购方式C.公开招标 D.邀请招标E.非公开招标17、得到投标的推荐程序有（ ABCD ）。A.准备招标文件及颁发招标文件B.发包人陪同投标者考察施工现场C.招标文件的修改以及投标者的质疑D.投标书的提交和接收E.邀请承包人参加资格预审18、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（ ABCD ）。A.合同管理、计划管理B.成本管理、财务管理C.物资采购管理，质量管理D.分包商管理、移交和竣工验收管理E.资金管理19、建设工程监理合同的基本条款内容有（ ABCD ）。A.委托人委托监理人监理的工程概况B.监理人承诺按合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务C.委托人向监理人承诺本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬D.双方当事人的鉴字盖章和签约时间E.工程执行的起止时间20、NEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（ ABCD ）。A.总价合同及单价合同B.目标总价合同及目标单价合同C.成本加酬金合同D.工程管理合同E.承包合同及分包合同21、建设工程监理合同专用条件有（ ABCD ）。A.合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容B.委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间C.委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数D.委托人向监理人支付报酬的计算方法、支付时间和金额、奖励办法E.委托人在责任期内如果失职，应当承担责任 通用条款里边的内容22、建设工程施工招标的必备条件有（ ABCD ）。A.招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实B.初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有招标所需的设计图纸及技术资料E.相应资金中有部分资金已经落实23、工程建设项目施工招标文件一般包括（ ABCD ）。E应该是正确答案。A.投标邀请书，投标人须知，合同主要条款B.投标文件格式，技术条款，设计图纸C.采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单D.评标标准和方法，投标辅助材料E.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间招标法第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。24、详细评审内容包括（ACD ）。正确答案应为BCD施工投标文件详细评审主要包括三个方面内容： (1)技术评审。评价施工组织实施方案是否合理，采用的技术是否先进可靠，施工进度计划是否切实可行，质量安全保证措施是否可靠；用于工程项目的材料、设备的质量和性能是否满足设计和招标文件的要求。 (2)商务评审。分析投标报价的构成、投标价格的合理性，价格差异的原因等。 (3)综合施工管理能力评价。着重评审具体施工组织机构设置的合理性、选派的项目负责人和主要技术管理人员在数量和专业方面能否满足施工要求，施工机具和设备的数量和性能能否满足施工需要；质量安全管理体系是否完善等。 在详细评审过程中，评标委员会对投标文件中有不理解的地方，可以书面方式向投标人提出质询，要求投标人以书面方式予以解答，澄清和确认的问题经投标单位代表签字，作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许改变投标价格和投标文件中的实质性内容。A.确定评标方法以及备选标的确定B.投标文件的排序和汇率风险的承担C.决定招标项目是否可作为一个整体合同授予中标人D.决定投标有效期可否延长E.投标文件的澄清说明或补正25、废标的条件包括（ABCD ）。A.逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的B.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的C.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的E.投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的26、投标文件一般包括（AB ）。投标文件一般包括哪些内容?(一)投标函;(二)投标报价;(三)施工组织设计;(四)商务和技术偏差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。A.投标函，投标报价B.施工组织设计，商务和技术偏差表C.结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件D.根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价E.投标担保27、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（ABCD ）。串通投标行为分为以下几种类型：(1)投标者之间串标：投标人之间相互约定抬高或压低投标报价;投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价.投标人之间先进行内部“竞价”，内定中标人，然后再参加投标;某一投标人给予其他投标人以适当的经济补偿后，这些投标人的投标均由其组织，不论谁中标，均由其承包。(2)投标者与招标者串标：招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价;招标人向投标人泄露标底;招标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标者额外补偿.招标人预先内定中标人;招标者为某一特定的投标者量身定做招标文件，排斥其他投标者。A.投标人相互约定抬高或压低投标报价B.投标人之间相约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参加投标D.投标人之间其他串通报标投价的行为E.部分投标人联合与另一部分进行竞标28、合同谈判的主要内容有（ABCD）。合同谈判的主要内容 1单价2工期3质量4付款5保修期6违约责任A.关于工程内容和范围的确认B.关于技术要求、技术规范和施工技术方案C.关于合同价格条款D.关于价格调整条款E.关于完善价格条款的问题29、与建设工程有关的其他合同包括（ABCD ）。A.建设工程委托监理合同B.建设工程物资采购合同C.建设工程保险合同D.建设工程担保合同E.建设工程总承包合同30、建设工程总承包合同的主要条款有（ ABCD ）。E也应是正确答案A.词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务B.合同履行期限，合同价款，工程质量与验收C.合同的变更，风险，责任和保险，工程保修D.对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任E.合同价款，合同工期开式日期，竣工日期31、施工总承包合同的主要内容中协议书的内容包括有（ABCD ）。A.工程概况、工程承包范围、合同工期B.质量标准、合同价款C.组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分通用条款中分别赋予它们的定义相同D.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任E.承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项32、关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（ABCD ）。E应该也是正确答案A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B.建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为33、劳务报酬采用的方式有（ABC ）。A.固定劳务报酬（含管理费）B.约定不同工种劳务的计时单价C.约定不同工作成果的计件单价D.约定不同努力程度的计表现单E.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用34、劳务报酬的最终支付形式为（ABC ）。A.全部工作完成，经工程承包人认可后的14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付B.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款C.劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理D.约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算 本条是报酬的计算原则。E.除本合同约定或法律政策变化，导致价格变化的，均为一次包死，不再调整35、当发生（ AB ）情况时，工程承包人应承担违约责任。A.工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬B.工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况C.承包人检测工程质量不符合本合同的约定，但能够达到国家规定的最低标准 应认为属质量缺陷。D.工程承包人由于劳务分包人的影响，而延续劳务分包人的时期 在不影响合同工期的情况不构成承包人违约。E.工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾数 针对劳务分包合同来讲承包人违约，但对工程承包合同均属承包人内部事务，不构成承包人对工程承包合同违约。36、投标保证金的形式有（ ABCD ）。A.交付现金、支票B.银行汇票、不可撤销信用证C.银行保函D.由保险公司或者担保公司出具投标保证书E.延期付款37、银行履约保函的内容有（ BCD ）。A.承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程顺利进行 目的B.银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同总额的10%左右C.在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行的合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项D.无条件保函的情形，是在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由无条件银行履约保函，银行见票即付，不需要业主提供任何证明，并且不管业主在任何时候提出认为承包商违约的声明，针对所提声明向承包商提出的工期和费用的索赔只要在保函有效期内，银行即无条件履行并支付，承包商无权要求银行终止支付。 有条件的银行履约保函，就是业主在要求在银行支付之前必须提出承包商违约或承包商执行合同失败的理由，并有业主或工程师出示相关证据，提供所受损失的计算数据等。一般来说，银行和业主都不喜欢有条件的履约保函。E.当承包人在履约合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金 只是用该项担保金补偿发包人由此引起的损失。38、在下列情形中，经批准可以进行邀请招标的有（ABCD ）。A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的B.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的C.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的D.受自然地域环境限制的E.法规规定不准公开招标的工程建设项目施工招标投标办法（2013年修订）第十一条依法必须进行公开招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标：（一）项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标；（三）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。39、招标文件澄清与修改过程中（ BC ）。A.招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人C.招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件；投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认双方均应妥善保管D.对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行40、关于劳务分包人应承担违约责任的说法，正确的有（ BCD ）。A.工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬B.劳务分包人因自身原因延期交工的C.劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时D.劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延E.工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时41、劳务分包人义务有（ ABCD ）。A.按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收B.妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施C.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令D.除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施完全负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序E.负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系42、工程承包人的义务有（ ABCD ）。A.组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责B.负责工程测