钢网架工程委托制作安装合同(空白范本).doc

钢网架工程委托制作安装合同 合同编号： 工程名称： 建设单位： 钢网架工程委托制作安装合同（建设）委托单位： （以下简称甲方）（制作）施工单位： （以下简称乙方）一、概况： 1.1建设单位名称： ； 1.2建设工程面积： ； 1.3甲方委托乙方制作安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作安装合同，以资共同执行。二、 网架制作依据： 2.1甲方应提供资料：（1）土建总平面图；（2）网架支承圈梁平面图及其他相关要求； 2.2网架投影面积： ； 2.3网 格 尺 寸： ； 2.4网 架 厚 度： ； 2.5网 架 型 式： 正放四角锥 2.6支 承 方 式： ；三、荷载： 上弦球节点荷载： Kg/，下弦球节点荷载； Kg/，其他荷载要求： 四、网架工程制作安装项目内容名称及费用：编号施工内容工程面积制作及安装费用单价金额1234567合同总价备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按实际施工面积为准；3）五、工程款支付方法： - -付款方式：1 汇票；2 现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、 质量标准、施工及验收 6.1乙方按照网架结构设计与施工规程JGJ-7-91及网架结构工程质量检验评定标准JGJ-78-91精心制作，确保工程质量； 6.2甲方根据网架结构工程质量检验评定标准JGJ-78-91及工程施工图进行验收；6.3乙方按照其他相关国家规范认真施工，质量达到合格并争创优良工程； 6.4、从乙方安装结束之日起，甲方应该在15天内对工程进行验收，逾期则视为该工程自动验收合格。七、工期要求 7.1甲方预埋件和脚手架必须于 完成； 7.2乙方构件制作必须于 完成；工程总工期为 天； 7.3甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方才能确保上述的施工进度及工期要求； 7.4如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合 8.1网架结构图和网架支座反力图于 年 月 日完成，并经甲方施工项目负责人认可签字后，乙方再开始制作网架构件； 8.2乙方网架构件制作完成后，通知甲方做好乙进场安网架的准备工作； 8.3如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担； 8.4甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架；8.5甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款；8.6甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收;8.7甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便,以确保工程顺利竣工；8.8甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利；8.9乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料；8.10乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责8.11乙方将指定 为项目经理，并成立工程施工项目经理部。九、供货方法 所有工程材料均由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任 10.1、违约方承担另一方的所有经济损失；10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款；10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失； 10.4、未尽事宜由双方共同协商解决；十一、其他11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁；11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止；11.3、本合同一式四份，双方各执二份；十一、签约单位、时间和签约地点甲 方乙 方建设单位：（章）施工单位：（章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话：电 话： *传 真：传 真： *开户银行：开户银行： 农行石庄办帐 号：帐 号： *邮政编码：邮政编码： 214446签约地：签约时间： 年 月 日