项目水土保持方案设计合同.doc

深圳市建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级： 咨询甲级 水保乙级
发 包 人:
设 计 人：
签订日期：
深圳市勘察设计协会 监制
7

发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 项目水土保持方案的设计工作，经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1。1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》.
l.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
l.3 《深圳市城市规划条例》。
1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：
2.l 工程名称： 项目水土保持方案
2.2 设计指标及要求：
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
文件编号
份数
提交日期
有关事宜
1
方案或初步设计

1
合同签定后一周
电子版
2
测量、地勘及物探

1
合同签定后一周
电子版
3
法人身份证复印件、法定代表人证明书及法定授权委托证明书

1
合同签定后一周
盖 章
4
发改委立项文件

1
合同签定后一周
复印件
5
组织机构代码证

1
合同签定后一周
复印件
6
选址意见书或用地规划许可证

1
合同签定后一周
复印件
7
其他相关文件

合同签定后一周
复印件
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
龙岗天安数码创业园（一～三号厂房）项目水土保持方案 （报告书）
5份
合同签定后壹个月内

第五条 本合同设计收费为：
按国家发展改革委员会建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）计算并经双方协商，确定包干设计费为：人民币陆万陆仟元整（￥66000。00元）。
费用支付进度详见下表。
付费次序
占总费用(%）
付费额 （万元）
付费时间（由交付设计文件所决定）
第一次付费
100%
6.6
提交水务局批复文件后30天内付清
第六条 双方责任
6。1 发包人责任
6.1。1 发包人按本合同笫三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反有关规定及国家有关标准进行设计.
6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1。3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同）、重新明确有关条款外．发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6。1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1。5 发包人不承担派赴现场处理有关设计问题的工作人员的费用,可提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6。1.6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术.未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔.
6。2 设计人责任：
6。2。1设计人应严格按照有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责.
6。2。2 设计人采用的主要技术标准是：
1、《开发建设项目水土保持技术规范》
2、《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》
3、《水土保持综合治理技术规范》
4、《深圳市开发建设项目水土保持方案报告书编制指南》
5、《土壤侵蚀分类分级标准》
6、《深圳经济特区水土保持条例》
6。2。3 设计文件合理使用年限为 五 年，从交付设计资料起计。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2。5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定.
6.2。6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天,应承担支付金额千分之一的逾期违约金.逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人.
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。给发包人或第三人造成损失的，还应承担赔偿责任，赔偿金由双方商定为实际损失的 3 ‰.
7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。
7。5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同.
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费.
8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8。4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8。5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8。6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 深圳市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8 本合同一式 陆 份,发包人 叁 份,设计人 叁 份.
8.9 本合同经双方签章生效.
8。10 本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构（深圳市规划与国土资源局或其派出机构）备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力.
8.12 其它约定事项：本合同服务内容含相关的专家评审和协助发包人报批等事宜。
发包人名称: 设计人名称:
(盖章） (盖章)
委托代理人：(签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真: 传 真:
开户银行： 开户银行:
银行帐号: 银行帐号：
市勘察设计协会备案： 经办人：
（盖 章) （签 字）
备 案 号： 备案日期： 年 月 日
鉴证意见： 鉴证日期： 年 月 日