云南造价员考试工程相关知识与计价试卷.doc

云南造价员考试工程相关知识与计价试卷

资料仅供参考
云南省建设工程造价员资格考试
工程造价相关知识与计价试卷（土建专业）

请在答题卡上按要求作答，填写在本试卷上的答案不予批改。
题目中“消耗量定额”指《云南省 建设工程造价计价依据》中的各专业消耗量定额；云建标（ ）74号文是指《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价规范>的通知》。

一、单选题（共70题，每题1分）
（每题只有一个最符合题意的答案，答对得1分，错答、多答或不答不得分）
1.控制工程造价最有效的手段是（ ）。
A．全过程控制 B．主动控制
C．技术与经济相结合 D．限额设计

2.中国工程造价管理改革的最终目标是（ ）。
A．实现最终“量”和“价”合一
B．建立以市场形成价格为主的价格机制
C．可不执行定额
D．加强政府管理职能

3.（ ）负责我省工程建设各方主体造价诚信行为的信息管理工作。
A．云南省发展和改革委员会 B．云南省审计厅
C．云南省住房和城乡建设厅 D．云南省建设工程造价管理协会

4. 按照建设法律法规纵向结构的分类，《云南省建筑市场管理条例》属于（ ）。
A．法律 B．行政法规
C．地方性法规 D．地方规章

5.（ ）是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其有代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而能够向被代理人主张代理的效力。
A．无权代理 B．表见代理
C．委托代理 D．指定代理

6.无效合同从（ ）时起就没有法律效力。
A．履行 B．被确认为无效
C．订立 D．谈判

7.按照《建设工程施工合同<示范文本>》规定，施工中发现地下障碍物，需对原工程进行设计变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，应由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人自行
C．设计单位 D．承包人和设计单位共同

8.经工程师验收合格的某基础工程，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现其部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用由（ ）承担，工期（ ）。
A．工程师，顺延 B．承包人，顺延
C．承包人和工程师共同，不顺延 D．承包人，不顺延

9.合同解释中优先于其它文件的是（ ）。
A．合同专用条款 B．投标书及其附件
C．协议书 D．合同通用条款

10.根据《云南省建设工程造价管理条例》规定，建设工程估算、概算、结算的审批不得超过（ ）日，大型建设项目经行政主管部门负责人批准，可适当延长审批时间。
A．20 B．30
C．45 D．60

11.根据《云南省建设工程造价管理条例》规定，初步设计概算应当根据（ ），按照建设工程标准定额和概算编制办法进行编制。
A．已批准的建设规模及标准 B．已批准的可行性研究报告
C．施工组织方案 D．初步设计图纸

12.按照《云南省建筑市场管理条例》规定，工程交付使用后，在保修期内，因勘察、设计、施工以及材料、构配件、设备原因造成工程质量缺陷的，其处理方法正确的是（ ）。
A．承包方负责维修，责任方承担费用
B．承包方负责维修，承包方承担费用
C．责任方负责维修，责任方承担费用
D．责任方负责维修，承包方承担费用

13.发承包双方未能按合同约定履行自己的各项义务，给另一方造成经济损失的，由（ ）按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
A．发包人 B．承包人
C．受损人 D．第三方

14.根据《关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见》规定，工程拦标价是投资者控制工程投资的（ ）。
A．最高限价 B．最低限价
C．最终价格 D．区间平均价

15.按规定应进行“三价”备案的工程，应在工程竣工结算审定完成之日起（ ）日内，由工程造价咨询单位向合同价的备案管理部门进行结算价备案。
A．15 B．30
C．45 D．60

16.根据《关于商务标造价合理构成的指导意见》规定，为防止采用压低利润的方式竞标，报价时如果利润下浮比铡超过规定费率的（ ）的，投标人应提供合理的依据。
A．10%（含10%） B．20%（含20%）
C．30%（含30%） D．25%（含25%）

17.因承包人原因造成工期延误的，延误期间主要材料价格上涨幅度超过风险包干幅度的，其材料价格上涨差额由（ ）。
A．发包人承担 B．承包人承担
C．发包人和承包人另行商定 D．工程造价咨询人承担

18.申请人提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予资质许可，并给予警告，申请人在（ ）年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。
A．1 B．2
C．3 D．4

19. 2月，工程造价咨询企业编制大理某工程的拦标价，计取的社会保障及住房公积金的人工单价应为（ ）元。
A．24.75 B．34.77
C.38.16 D．42.06

20.根据《全国建设工程造价员管理暂行办法<云南省实施细则>》规定，造价员从业单位变动或单位名称改变，应在变更之日起（ ）天内申请办理变更手续。
A．30 B．45
C．60 D．90
21.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应（ ）。
A．予以支持 B．不予支持
C．友好协商 D．行政调解

22.根据《云南省建设厅关于将意外伤害保险、安全防护文明施工费列入建安工程造价的通知》的规定，桩基础工程计取的安全防护、文明施工措施费用费率为（ ）。
A．18.75% B．15.38%
C．0.5% D．0.3%

23.昆明市某建筑公司承建禄劝县某建筑工程，该工程不含建安工程税金的造价为1000万元，则该施工企业应缴纳的建安工程税金为（ ）万元。
A．34.4 B．33.8
C.32.5 D．33.5

24.根据《云南省建设厅关于将意外伤害保险、安全防护文明施工费列入建安工程造价的通知》的规定，投标报价中的建筑工程安全防护、文明施工措施费用的费率，在建设行政主管部门制定的费率标准的基础上，最大下浮比例以（ ）为限。
A．5% B．10%
C．15% D．20%

25.根据云建标[ ]74号文规定，分部分项工程量清单综合单价不包括（ ）。
A．风险费 B．管理费
C．利润 D．税金

26.根据云建标[ ]74号文规定，编制投标报价时，投标人（ ）。
A．不得对招标人提供的措施项目清单做任何调整
B．对于新增的措施项目暂不计价，待中标后合同谈判另行商定
C．能够根据施工组织设计，增补措施项目
D．对于新增的措施项目，费用计入其它项目清单

27.以付款方式进行划分，建设工程施工合同可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同。以业主所承担的风险从大到小的顺序来排列，分别是（ ）。
A．①②③ B．②③①
C．①③② D．③②①

28.索赔是在合同履行中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出（ ）的行为。
A．补偿要求 B．费用要求
c．处罚要求 D．附加要求

29.以下属于单位工程的是（ ）。
A．医院项目 B．住院大楼
C．室外绿化工程 D．现浇框架柱

30.（ ）是工程造价的特点之一。
A．单件性 B．多次性
C．动态性 D．组合性

31.与国外建筑安装工程费用构成相比，中国现行建筑安装工程费用构成中不包括（ ）。
A．人工费 B．开办费
C．机械费 D．管理费

32.根据《云南省 建设工程造价计价依据》规定，工程定位复测费属于（ ）。
A．直接工程费 B．措施费
C．管理费 D．规费

33.材料预算价格中不包括（ ）。
A．材料原价 B．运杂费
C．材料仓储费 D．新材料实验费

34.（ ）既是初步设计阶段设计单位编制设计概算和建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。
A．概算定额 B．概算指标
C．施工定额 D．消耗量定额

35.在编制施工定额时，一般以（ ）为主要研究对象。
A．操作 B．动作
C．动素 D．工序

36.挖1m³土需消耗的基本工作时间80min，辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作延续时间的比例为4%、4%、2%、10%，则其产量定额为（ ）m³/d。
A．0.19 B．0.21
C．4.8 D．5.4

37.-般隋况下，在确定混凝土和砂浆配合比用量时，一般采用的方法为（ ）。
A．测算法 B．观察法
C．实验室试验法 D．比较法

38.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程款利息没有约定的，按照（ ）计算。
A．中国人民银行发布的同期同类存款利率
B．中国人民银行发布的同期同类贷款利率
C．中国建设银行发布的同期同类存款利率
D．中国建设银行发布的同期同类贷款利率

39.某砌筑工程，工程量为10m3，每1m3砌体需要基本用工1工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则砌10m3该砌体需消耗的人工工日数量为（ ）工日。
A．15.40 B．14.0
C．15.25 D．13.75

40.某施工机械耐用总台班数为6000台班，大修理间隔台班为1000台班，一次大修理费为5000元，则台班大修理费为（ ）元/台班。
A．5 B．4.17
C．5.25 D．4.83

41.确定机械台班定额消耗量时，首先应确定机械的（ ）。
A．正常工作条件 B．正常生产率
C．工作时间的利用率 D．正常的工作时间

42.下列直接工程费的各项费用计算公式不正确的是（ ）。
A．人工费=∑（工日消耗量×日工资单价）
B．材料运输损耗费=（材料原价+材料运杂费）×材料运输损耗率
C．施工机械使用费=∑（施工机械台班消耗量×机械台班基价）
D．材料费=∑（材料消耗量×材料单价）+检验试验费

43.某工地需使用钢材，经调查，决定从两个地方购买。已知：甲地购货30%，原价5000元/吨；乙地购货70%，原价4700元/吨，则钢材的综合平均原价为（ ）元/吨。
A．4800 B．4790
C．4850 D．4750

44. 以下关于概算定额的编制要求，表述不正确的是（ ）。
A．概算定额编制阶段应进行调查研究，对收集的图纸、资料进行测算分析
B．概算定额的编制应具有一定的灵活性，以适应不同工程和地区使用
C．概算定额编制一般采用粗算粗编的方法
D．概算定额编制应遵循简明适用的原则

45.从涉及范围来看，（ ）具有较大的综合性和概括性。
A．概算指标 B．概算定额
C．投资估算指标 D．消耗量定额

46.发包人一般可预留（ ）的质量保修费，待工程项目保修期结束后清算支付。
A．5% B．10%
C．15% D．20%

47.工程量清单的编制依据不包括（ ）。
A．工程设计文件 B．《建设工程工程量清单计价规范》
C．招标文件 D．材料价格

48.根据《云南省 建设工程造价计价依据》规定，社会保障及住房公积金不包括（ ）。
A．职工福利费 B．养老保险
C．失业保险 D．医疗保险

49.夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、（ ）和夜间照明设备摊销及照明用电费用。
A．夜间施工降效 B．夜间文明施工
C．夜间噪音补偿 D．夜间劳动保护

50.根据《云南省 建设工程造价计价依据》规定，同一建筑物高度有高有低的，按（ ）划分工程类别。
A．就高原则 B．就低原则
C．不同高度分别 D．平均高度

51.项目决策阶段影响工程造价的主要因素不包括（ ）。
A．项目合理规模的确定 B．建设标准水平的确定
C．技术方案 D．项目决策时的物价水平

52.建设项目可行性研究的核心内容是（ ）。
A．市场研究 B．技术研究
C．效益研究 D．设计研究

53.当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程指标能够利用时，可采用（ ）编制设计概算。
A．概算定额法 B．概算指标法
C．类似工程预算法 D．预算单价法

54.评标过程中，审查报价计算的正确性以及分析报价构成合理性等内容属于对投标文件的（ ）。
A．商务评审 B．技术评审
C．技术符合性评审 D．符合性审查

55.以下属于专业措施项目的是（ ）。
A．材料二次搬运 B．夜间施工
C．垂直运输机械 D．冬雨季施工

56.根据云建标[ ]74号文规定，清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（ ）为分部工程顺序码。
A．一、二位 B．五、六位
C．七至九位 D．十至十二位

57.根据云建标[ ]74号文规定，招标工程以投标截止日前（ ）天，非招标工程以合同签订前（ ）天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的管理机构发布的规定调整合同价款。
A.5，5 B．18，18
C.28，28 D．30，30

58.根据云建标[ ]74号文规定，同一工程竣工结算核对完成，经发、承包双方签字确认后，发包人（ ）要求承包人与另一个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
A．能够 B．不得
C．经第三方同意，能够 D．必须

59.发包入应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，则（ ）。
A．承包人能够不交付竣工工程
B．承包人必须交付竣工工程
C．承包人应先交付竣工工程，再与发包人协商
D．发包人可强制要求承包人交付竣工工程

60.根据云建标[ ]74号文规定，投标单位在编制投标报价时，发现工程量清单中某项工程量与施工图工程量不一致，而招标文件明确不允许工程量进行调整的，投标单位应按（ ）计算报价。
A．施工图工程量
B．清单工程量
C．清单工程量并经过调整综合单价的方法
D．平均工程量

61.措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的（ ）项目。
A．工程实体 B．非工程实体
C．工程主体 D．工程零星

62.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按云建标[ ]74号文规定进行编制的，应在（ ）向招标监督机构或造价管理机构投诉。
A．开标前5天 B．开标后5天内
C．开标前3天 D．开标后3天内

63.竣工决算的核心内容是（ ）。
A．竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表
B．竣工财务决算说明书和工程造价比较分析
C．工程竣工合格证和工程造价比较分析
D．工程竣工合格证和竣工财务决算报表

64.根据云建标[ ]74号文规定，因分部分项工程漏项，造成的新增工程量清单项目，合同中没有类似和可适用单价的，其综合单价由（ ）提出。
A．发包人 B．承包人
C．工程师 D．设计人

65.新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值，其计算是以（ ）为对象。
A.单位工程 B．单项工程
C．建设项目 D．分部工程

66.若招标文件中规定能够修改原设计方案的，投标人能够提出改进方案以降低工程总造价或缩短工期等，从而吸引业主，促成自己中标，这种投标策略一般称之为（ ）。
A．多方案报价法 B．有选择性的报价法
C．增加建议方案 D．不平衡报价法

67.施工图预算的编制方法有单价法和（ ）。
A．扩大单价法 B．类似工程预算法
C．定额实物法 D．预算单价法

68.发包人应在批准工程进度款支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程价款的（ ），不高于计量工程价款的（ ）支付工程进度款。
A.50%，95% B．60%，90%
C.70%，80% D．50%，85%

69.房屋建筑工程是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及（ ）。
A．公共交通工程 B．供、排水工程
C．室内外装饰装修工程 D．燃气工程

70.建设项目竣工验收程序一般为：①单项工程验收②监理工程师现场初步验收③全部工程验收④承包人申请交工验收，顺序正确的是（ ）。
A．④①②③ B．②④①③
C．②①④③ D．④②①③

一、 多选题（共20题，每题2.5分，本题共50分）
（每题有二～四个正确答案，全选对得2.5分；少选得部份分；不选、错选、多选不得分）
71.造价工程师有以下哪些情形的，不予注册（ ）。
A．不具有完全民事行为能力的
B．申请在两个以上单位注册的
C．受刑事处罚，自刑事处罚决定之日起至申请注册之日止满8年的
D．受刑事处罚，刑事处罚未执行完毕的
E．被吊销造价工程师注册证，自处罚决定之日起至申请注册之日止满4年的

72.在建设工程拦标价的编制过程中，应考虑的因素有（ ）等。
A．合理的施工方案 B．工程项目特点 C．工程项目的目标工期
D．材料市场价格 E．建设单位经济状况

73.下列定额编制中，体现以社会平均水平为编制原则的是（ ）。
A．消耗量定额 B．企业定额 C．概算定额
D．投资估算指标 E．概算指标

74.根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，以下说法不正确的是（ ）。
A．工程造价咨询企业资质等级分为甲、乙、丙级
B．甲级工程造价咨询企业的技术负责人，应从事工程造价专业工作 以上
C．工程造价咨询企业的出资人中造价工程师人数不低于60%
D．乙级工程造价咨询企业可从事工程造价6000万元以下的各类建设项目的工程造价咨询业务
E．工程造价咨询企业应具有固定的办公场所

75.根据《工程建设项目施工招投标办法》规定，有下列（ ）情形的，应按废标处理。
A．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B．投标报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致
C．投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的
D．未按招标文件要求提交投标保证金的
E．联合体投标的

76.根据《云南省 建设工程造价计价依据》规定，以下属于机械费的是（ ）。
A．大型机械设备进出场及安拆 B．机械大修理费
C．机械保养费 D．机上人员工资 E．企业财产保险费

77.以下属于措施项目费的是（ ）。
A．企业工具用具使用费 B．脚手架费 C．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
D．测量放线费 E．固定资产使用费

78.其它项目清单一般包括内容有（ ）。
A．计日工 B．暂列金额 C．总承包服务费
D．预备费 E．暂估价

79.以下属于工程建设其它费用的是（ ）。
A．研究试验费 B．已完工程及设备保护费
C．设备及工具、器具购置费 D．办公和生活家具购置费 E．工程保险费

80.Excel在工程造价管理中，主要用来（ ）。
A．报表编制 B．文档排版 C．数据分析
D．数据计算 E．工程制图

81.根据云建标[ ]74号文规定，采用定额计价的，（ ）。
A．能够不遵守08版计价规范中有关合同价款约定
B．应遵守08版计价规范中有关工程计量与价款支付的规定
C．应遵守08版计价规范中有关工程索赔与现场签证、竣工结算和工程计价争议处理的规定
D．应按08版计价规范中清单工程量计算规则计算工程量
E．应订立总价合同

82.按照《建设工程施工合同<示范文本>》规定，工程变更包括（ ）。
A．工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸的更改
B．有关工程的施工时间和顺序的改变
C．合同中约定的工程量增减
D．工程师返工指令
E．施工组织设计调整

83.按照《合同法》规定，以下关于建设工程合同的说法，不正确的是（ ）。
A．建设工程合同订立应采用书面形式
B．发包人对工程进行分别发包的，只能与总承包人订立建设工程合同
C．分包人能够将其承包的工程再分包给具有相应资质的第三人完成
D．建设工程合同签订应遵循平等、公平、自愿、诚实信用的原则
E．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查

84.下列关于施工图预算的作用，说法正确的是（ ）。
A．施工图预算是施工单位编制施工计划的依据
B．施工图预算是编制固定资产投资估算的重要依据
C．施工图预算是测算工程造价指数的依据
D．施工图预算是招投标的重要基础
E．施工图预算是承发包双方办理工程结算和拨付工程款的参考依据

85.下列费用中属于建筑安装工程管理费的是（ ）。
A．生产工人劳动保护费 B．办公费 C．工会经费
D．财务费 E．职工教育经费

86.以下不得作为竞争性费用的是（ ）。
A．施工排水费 B．危险作业意外伤害险 C．安全文明施工费
D．工程排污费 E．社会保障及住房公积金

87.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程进度款的结算方式有（ ）。
A．按月结算与支付 B．工程竣工后一次性结算与支付
C．按年度完成量结算与支付 D．分段结算与支付
E．按主要工程完成后开始结算与支付

88.分部分项工程单价按其综合程度可划分为（ ）。
A．个别单价 B．综合单价 C．完全单价
D．预算单价 E．工料机单价

89.根据《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标中串通投标行为认定处理暂行办法》规定，在评标过程中，不同投标人的投标书出现以下（ ）情形，评委会可认定其有串标行为。
A．封面格式一致 B．投标文件错、漏处雷同
C．投标总报价相近 D．技术措施相近 E．投标保证金由同一人缴纳

90.按照《建筑法》相关规定，以下说法不正确的是（ ）。
A．禁止承包单位将其承包的全部工程转包给她人承担
B．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C．建筑施工企业和监理单位共同对工程的施工质量负责
D．总、分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
E．总承包单位可将建筑主体结构工程分包给具有资质的单位承担
云南省建设工程造价员资格考试
工程造价相关知识与计价试卷

请在答题卡上按要求作答，填写在本试卷上的答案不予批改。
题目中云建标[ ]74号文是指《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价规范>的通知》。
一、 单选题（共70题，每题1分，共70分）
（每题备选项中只有一个最符合题意的答案，答对得1分，错答、多答或不答均不得分）
1．《<全国建设工程造价员管理暂行办法>云南省实施细则》规定，造价员考试合格申请办理资格证书和从业专用章的时间应为自考试成绩公布之日起（ ）。
A．30日内 B．30个工作日内
C．20日内 D．20个工作日内

2．建设行政处理是建设行政主管部门在行政执法中对相对人设立的某种权利或义务的执法行为。以下那一项不是建设行政处理的形式（ ）。
A．行政许可 B．行政命令
C．行政奖励 D．行政处罚

3．根据《中华人民共和国民法通则》的规定，不能构成委托代理终止的情况是（ ）。
A．代理期间届满或者代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托
C．被代理人失踪 D．代理人丧失民事行为能力

4．根据《中华人民共和国民法通则》的规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效为（ ）年。
A．1 B．2
C．3 D．4

5．根据《中华人民共和国建筑法》安全生产管理的规定，安全生产必须坚持（ ）的方针。
A．安全第一、事前控制 B．安全第一、效益第二
C．安全第一、兼顾效益 D．安全第一、预防为主

6．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）的应当重新办理开工报告的批准手续。
A．三个月 B．四个月
C．五个月 D．六个月

7．根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人确定各方的权利和义务应当遵循的原则是（ ）。
A．自愿原则 B．诚实信用原则
C．公平原则 D．平等原则

8．在法律上，以下哪一项不是承诺产生法律效力必须具备的条件（ ）。
A．承诺必须由受要约人向要约人做出
B．承诺到达要约人后，要约人需做出明确接受的表示
C．承诺必须在规定的期限到达要约人
D．承诺的内容必须与要约的内容一致

9．根据《中华人民共和国合同法》的规定，可撤销合同是指（ ）。
A．因重大误解订立的合同
B．当事人恶意串通，损害第三方利益订立的合同
C．违反行政法规强制性规定订立的合同
D．以赠与形式转移受贿财产订立的合同

10．根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于合同成立的说法不正确的是（ ）。
A．承诺生效时合同成立
B．采用合同书形式订立的合同，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
C．采用合同书形式订立的合同，在签字和盖章之前，当事人一方已履行主要义务的，该合同成立
D．采用信件、数据电文形式的合同，签订确认书时合同成立

11．《中华人民共和国合同法》中规定：撤销权自主债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使。
A．1B．2
C．3D．5

12．根据《建设工程施工合同》（示范文本）规定，承包人的主要权利不包括（ ）。
A．总承包人经发包人同意，能够将自己承包的部分非主体工作交由第三人完成
B．承包人应当以自己的设备、技术和劳动，完成建设工程项目的主要工作
C．发包人未按照约定支付工程价款的，承包人对完成的建设工程项目在法定期限内能够行使留置权
D．发包人未按照约定支付工程价款的，承包人能够催告发包人在合理期限内支付价款

13．根据《建设工程施工合同》（示范文本），合同附件不包括（ ）。
A．承包人承揽工程项目一览表B．发包人供应材料设备一览表
C．承包人供应材料设备一览表D．工程质量保修书

14．施工过程中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需重新检验的（ ）。
A．检验由发包人负责，费用由承包人承担
B．检验由发包人负责，费用由发包人承担
C．检验由承包人负责，费用由承包人承担
D．检验由承包人负责，费用由发包人承担

15．根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招投标活动必须遵循的原则是（ ）。
A．公开、公平、公正B．公开、公平、公正、诚实信用
C．公平、合理、诚实信用D．独立、客观、公正、诚实信用

16．根据《云南省建设工程造价管理条例》规定，人民政府有关职能部门进行审查、监督建设工程的造价及其管理活动的项目不包括（ ）。
A．使用国有资金或者国家融资三十万元以上的建设项目
B．基础设施，公用事业等关系社会公共安全的建设项目
C．使用国际组织，援助资金的建设项目
D．使用外国政府贷款的建设项目

17．根据《云南省建设工程造价管理条例》规定，应当根据建设工程标准定额和招标文件，并结合企业的技术条件、管理水平自主确定的工程造价工作成果文件是（ ）。
A．施工图预算B．投标报价
C．工程合同价D．竣工结算

18．根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，以下表述错误的是（ ）。
A．工程造价咨询企业不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务
B．工程造价咨询企业不得跨行政区域从事工程造价咨询业务
C．工程造价咨询企业不得转包承接的工程造价咨询业务
D．乙级资质不得承接总造价5000万以上的工程造价咨询业务

19．某人欲申办一家造价咨询公司，下列情况中不满足相应资质要求的是（ ）。
A．技术负责人是具有高级职称的注册造价师，从事工程造价专业工作
B．专职人员10人
C．取得造价工程师注册证书的人员8人
D．注册资本人民币50万元

20．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标文件中能够规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整办法的施工招标项目工期应超过（ ）。
A．6个月B．9个月
C．12个月D．18个月

21．根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列说法中正确的是（ ）。
A．工程发承包计价只包括编制投标报价、工程结算
B．工程发承包计价应当遵循独立、客观、公正、诚实信用原则
C．施工图预算、招标标底和投标报价由成本（直接费、间接费）、利润构成
D．国务院建设行政主管部门负责全国工程发承包计价工作的管理

22．《建设工程价款结算暂行办法》中规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（ ）。
A．10%B．15%
C．20%D．30%

23．根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于工程竣工结算报告的审查时限的起算点正确的是（ ）。
A．接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日
B．接到竣工报告和竣工资料之日
C．接到竣工结算报告之日
D．接到完整的竣工结算书之日

24．《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：承包人超越资质等级签订建设工程施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，（ ）。
A．予以支持B．不予支持
C．友好协商D．行政调解

25．根据<关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见》规定，在编制拦标价时，招标要求施工工期较（ ）的，应计算相应的赶工措施费用。
A．计划工期缩短时限超过20%B．定额工期缩短时限超过20%
C．计划工期缩短时限超过30%D．定额工期缩短时限超过30%

26．工程项目拦标价反映的是工程建设项目的（ ）。
A．企业先进造价水平B．社会先进造价水平
C．社会平均造价水平D．企业平均造价水平

27．根据云南省建设行政主管部门《关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见》规定，如建设项目不履行拦标价、合同价和结算价备案手续的，应当受到的处理是（ ）。
A．拦标价未备案的，不颁发施工许可证
B．合同价未备案的，合同无效
C．结算价未备案的，不得转入固定资产
D．相关单位和责任人员记入不良记录档案

28．根据《关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见》规定，负责提供合同价及拦标价备案资料的是（ ）。
A.承包人
B．工程造价咨询单位
C．发包人
D．招标代理机构

29．根据《关于商务标造价合理构成的指导意见》规定，商务标中人工单价合理区间应为造价部门发布的人工工日单价的（ ）。
A．±5%B．±6%
C．±10%D．±12%

30．根据<关于商务标造价合理构成的指导意见》规定，管理费和利润属于竞争性费用，投标人可结合自身情况进行调整，但管理费下浮比例超过规定费率（ ）的，应提供合理的依据。
A．10%（含10%）B．15%（含15%）
C．20%（含20%）D．30%（含30%）

31．建设项目的分类，下列哪种说法是按行业和特点划分的（ ）。
A．生产性建设项目B．基础性建设项目
C．政府投资项目D．新建项目

32．某建设项目宿舍楼的“砌筑工程”属于（ ）。
A．单项工程B．单位工程
C．分部工程D．分项工程

33．依据中国现行工程造价的构成，联合试运转费应列入下列哪项费用（ ）。
A．建筑安装工程费B．与未来企业生产经营有关的其它费用
C．设备及工具、器具购置费D．研究试验费

34．某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其它费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款1000万元，应计利息140万元，铺底流动资金400万元，从投资者角度来说该建设项目的工程造价为（ ）万元。
A．3540B．3940
C．4540D．1300

35．某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，年利率6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为（ ）万元。
A．72B．114
C．117.82D．156.21

36．工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（ ）。
A．施工定额、预算定额、概算定额
B．建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额
C．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
D．概算指标、投资估算指标、概算定额

37．关于预算定额，以下表述正确的是（ ）。
A．预算定额是编制概算定额的基础
B．预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的
C．预算定额是概算定额的扩大与合并
D．预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差

38．在拟定建筑安装工程时间定额时，工人工作必须消耗的时间中不含有（ ）的内容。
A．准备与结束工作时间B．休息时间
C．不可避免中断时间D．施工本身造成的停工时间

39．在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数是12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ ）工日。
A．3.36B．25.36
C．28D．31.36

40．劳动定额的表现形式有时间定额和产量定额，二者之间的关系是（ ）。
A．互为倒数B．相互独立
C．互成正比D．数值相等

41．已知某施工机械耐用总台班为5000台班，大修间隔台班为500台