二级建造师法律法规小抄.doc

法律体系指全部现行法律规范按标准和原则划分为不同的法律部门形成的和谐一致有机联系的整体。宪法：国家机关组织法、选举法民族区域自治法、特别行政区基本法、授权法、立法法、国籍法.民法：民法通则和单行民事法律组成。单行法律包括：合同法、担保法、专利法、商标法、著作权法、婚姻法。商法:公司法、证券法、保险法、票据法、企业破产法、海商法。经济法：建筑法、招投标法、反不正当竞争法、税法.行政法:行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。自然资源法：土地管理法、节约能源法。环境保护：环境保护法、环境影响评价法、噪声污染环境防治法。诉讼法：民事、行政、刑事诉讼法、仲裁法、律师法、法官法、检察官法。宪法由全国人民代表大会制定,狭义法律由全国人大及其常委会制定，行政法规由国务院制定。地方性法规由市人大及其常委会制定，行政规章由国家行政机关制定，包括部门规章和地方政府规章。效力宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章.地方政府规章低于同级或上级地方性规地方性法规和部门规章不一致由国务院提出意见，认为适用地方性法规的，就决定实施地方性法规。认为适用部门规章的，应提请全国人民代表大会常务委员会裁决.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。国际条约是法的一种形式，对所有国家机关、社会组织和公民都具有法律效力。自治条例和单行条例、特别行政区法律也属于我国法的形式。公民权利宪法规定公民享有平等权、政治权利和自由、宗教信仰自由、人身自由、社会经济权利、文化教育权利、监督权获得赔偿权初始注册和延续注册有效期3年变更注册延续原注册有效期.初始注册应具备条件：1考试合格取得资格证2受聘一个单位3达到继续教育的要求4没有明确规定的不予注册的情形。变更注册手续应提交的材料：1变更申请表2注册证书和执业印章3与新聘单位合同复印件或其他有效证件4与原单位解聘证明再注册因执业活动受过刑事处罚需5年，因违规被吊销需2年，因其他原因刑事处罚需3年，因负责项目发生重大质量安全事故需3年继续教育证书：申请逾期初始注册、延续注册、增项注册、和重新注册的证明。公民的基本权利：1平等权2政治权利和自由包括选举和被选举3宗教信仰自由4人身自由5社会经济权利包括财产权、劳动权、休息权6文化教育7监督权和获得赔偿权。监督权包括批评、建议、检举控告和申诉权。我国的法律体系:宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法.民事法律关系包括主体、客体和内容。主体：自然人、法人、其他组织。客体：财、物、行为、智力成果.民事法律关系变更分主体变更、客体变更、内容变更。主体变更：主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为合同转让。主体间权利义务不复存在，丧失约束力及为终止。民事法律关系终止分自然终止、协议终止和违约终止。法人应具备条件：依法成立，有必要的财产和经费，有名称组织机构场所,独立承担民事责任。法人的民事行为能力由其成立的宗旨和业务范围决定.民事法律行为具备的条件1行为人有民事权利能力和民事行为能力2行为人意思表示真实3行为内容合法4行为形式合法。债的发生根据：合同、侵权行为、不当得利、无因管理。民事行为能力分完全18周岁以上16-18自己劳动、限制10以上精神病、无能力不满10和不能辨认行为的精神病三种。诉讼时效：普通诉讼时效为2年。短期诉讼时效1年包括：身体伤害要求赔偿，延时或拒付租金，出售质量不合格商品,寄存财物丢失损毁。特殊诉讼时效，合同法规定涉外合同诉讼时效4年.海商法规定海上货运时效一年。从权利被侵害之日起超过20年人民法院不予保护。知识产权：著作权、专利权、商标权。专利权的客体包括发明、实用新型、外观设计。发明专利权期限20年，实用新型和外观设计期限10年。委托代理的授权委托书应载明:代理人的姓名名称，代理事项权限和期间，委托人签名或者盖章委托代理终止情形:代理期间届满或代理事务完成；取消委托或辞去委托；代理人死亡或丧失民事行为能力;作为被代理人或代理人的法人终止.法定代理或指定代理终止情形:被代理人取得或恢复民事行为能力；被代理人或代理人死亡;代理人丧失民事行为能力；指定单位取消指定；其他原因引起的监护关系消灭.申请施工许可证条件：1、已办理建筑用地批准手续。2、取得建设用地规划许可证3、拆迁进度符合要求4、确定建筑施工企业5、有经审查的施工图和技术资料6、有保证质量安全的措施7、建设资金落实，工期不足一年资金不少于50，工期超过一年资金不少于30。8、法律法规规定的其他条件。领取施工许可证后3个月内开工，延期以两次为限每次不超过3个月.延期2次许可证作废。因故中止一个月内向发证机关报告，恢复施工要报告，中止满一年恢复施工核验施工许可证。 未取得施工许可证擅自施工的责令改正、停止施工、对建设单位施工单位罚款不需要施工许可证的工程：投资30万以下或建筑面积300平以下工程;文物保护工程;抢险救灾;临时性建筑；军用房屋建筑；按国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。建筑业企业资质顺序：施工总承包、专业承包、劳务分包工程监理企业资质:综合、专业、事务所必须实行监理的工程:国家重点建设项目、3000万以上的公共事业(水电气热、科技教育文化体育旅游、商业、卫生、社会福利）、五万平以上住宅、用国际组织贷款援助金的工程、3000万以上关系社会公共利益、安全的项目（能源类、交通运输类、水利建设、城市基础设施、生态环境保护、学校影剧院体育馆）.转让监理业务的责令改正、没收违法所得、可以责令停业整顿、降低资质等级，严重的吊销资质证书。实施监理前建设单位应将监理的内容、监理的权限、委托的工程监理单位书面通知被监理的建筑施工企业.实施监理的依据:工程监理合同、施工承包合同、建设工程法律法规、工程设计文件、有关技术标准。招投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。必须招标的项目范围：1大型基础设施、公用事业等关系公共利益、公众安全的项目。2、使用国有资金或国家融资的项目。3、使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。必须招标的项目规模标准:1施工单项合同估算价在200万以上2、重要设备材料采购单项合同估算价在100万以上。3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价50万以上。4、单项低于1。2。3.规定，总投资在3000万以上.可以不招标的项目：1、涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾2、扶贫资金实行以工代赈要使用农民工的3、采用特定专利或专有技术4、施工企业自建自用5、在建工程追加的附属小型工程6、法律法规规定的其他情形。规避招标罚款千分之五到10，以不合理条件限制投标人罚款1-5万，泄露标底透露潜在投标人名称罚款110万.对投标文件的补充、修改与撤回应在投标截止日期之前进行。投标保证金不超过投标总价的2，最高不超过80万.保证金有效期超出投标有效期30天.不提交投标保证金做废标处理开标:由招标人主持，邀请所有投标人参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、在招标文件中预先确定的地点进行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济专家组成，成员为5人以上单数，技术经济专家不得少于总数的2/3。招标文件应包括：项目的技术要求；投标人资格审查标准；评标标准；投标报价要求.等实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。施工招标前具备的条件：招标人依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；招标范围、招标方式、招标组织形式等应当履行核准手续的已经核准；有招标所需的设计图纸及技术资料。按废标处理的情形：1、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。2、未按规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的3、递交2份或多份内容不同的或同一项目有多个报价的。4、招标人名称或组织结构与资格预审时不一致5、未提交保证金6、联合体投标未附联合体共同投标协议.安全生产：矿山、建筑、危险品应设置安全生产管理机构或配专职安全员。其他生产单位从业少于300人可委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全管理服务。 安全设施必须与主体工程同时设计、施工同时投入生产和使用.安全设施投资应纳人建设项目概算.企业未对员工进行安全生产教育和培训逾期未改正责令停业并罚款2万以下。未发放劳动保护逾期未改停业并罚款5万以下.生产经营单位主要负责人的职责：1、建立健全本单位安全生产责任制2、组织制定规章和操作规程3、保证安全生产投入的有效实施4、督促检查安全生产工作及时消除安全隐患5、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案6、及时如实报告生产安全事故。安全生产保障措施：组织、管理、经济、技术保障 从业人员安全生产的权利： 知情权、批评权、检举控告权、拒绝权、紧急避险权、请求赔偿权、获得劳动保护和教育培训的权利.从业人员安全生产的义务：自律尊规、学习安全生产知识、危险报告义务。生产安全事故分类：1特别重大事故，30以上死亡，或100以上重伤，或1亿元以上直接经济损失。2重大事故，10人以上30人以下死亡,或50以上100以 下重伤，5000万以上1亿元以下损失。3、较大事故,3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤，1000万以上5000万以上损失。4、一般事故,3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万以下直接经济损失.以上包含本数.以下不含本数。发生事故对事故单位罚款：一般事故1020万；较大事故2050万；重大事故50-200万;特别重大事故200500万。发生事故对事故责任人罚款一般事故上年年收入30；较大事故上年年收入40%；重大事故上年年收入60;特别重大事故上年年收入80%.建设工程安全生产管理基本制度：安全生产责任制度；群防群治制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；伤亡事故处理报告制度；安全责任追究制度.建设单位安全责任：向施工单位提供资料；依法履行合同;提供安全生产费用；不得推销劣质材料设备；提供安全施工措施资料;对拆除工程进行备案。不得提出不符合安全生产法律的要求；不得要求施工单位压缩合同约定的工期;不得将拆除工程发包给不具有资质的施工单位.编专项施工方案并附安全验算：深基坑工程；脚手架工程;高大模板工程；起重吊装工程施工单位主要负责人的安全职责:建立健全安全生产责任制度和教育培训制度；制度安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产条件所需资金的投入；进行定期和专项安全检查做好安全检查记录。安全生产许可证有效期3年，期满前3个月办延期。取得安全生产许可证条件：建立健全安全生产责任制度,制度安全生产规章制度和操作规程；资金投入符合安全生产要求；参加工伤保险为从业人员缴纳保险；配备专职安全管理生产人员；主要负责人和项目负责人、安全员经过考核合格；特种作业人员有资格证；每年一次安全教育培训；施工现场有安全防护用具;有职业危害防治措施；有监控措施应急预案；有救援器材设备。保修期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为5年。供热与供冷系统为2个采暖期；电气管线、给排水管道、设备安装装修工程为2年缺陷责任期：从竣工验收之日起计，一般为6个月、12个月、24个月，由发包人原因造成无法按期竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期环境保护三同时:与主体同时设计、同时施工、同时投产使用警告、罚款、10日以下拘留的行为:违反消防安全规定进入生产储存易燃易爆危险品场所；违法使用明火作业、或在有爆炸危险的场所吸烟使用明火。阻拦报火警或谎报火警;阻碍消防车,扰乱火场秩序；不听火场指挥员指挥；过失引起火灾，未造成严重损失。处警告罚款的行为：指使他人违反消防法冒险作业未造成严重后果；圈占消火栓；重大火灾隐患逾期不改.试用期：劳动合同3个月以上不满一年，试用期不得超过1个月.一年以上不满3年，不超过2个月。3年以上和无固定期限的不超过6个月。裁员时优先留用人员:订立较长期限的固定期限劳动合同的；订立无固定期限劳动合同的;家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或未成年人的.不得解除劳动合同的情形:从事接触职业病危害作业的未进行离岗前健康检查，或疑似职业病在观察期间。在本单位患职业病或工伤丧失或部分丧失劳动能力的.患病或工伤在规定的医疗期内的。女职工在孕期、产期、哺乳期的.连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年。法律法规规定的其他情形。支付经济补偿每满一年支付一个月，6个月以上不满一年按一年计算。劳动者工资高于单位所在地上年度月平均工资3倍的，按职工月平均工资3倍的数额支付，年限不超过12年.应归档的建设工程文件：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件。双务合同:买卖、租赁、借款、加工承揽、建设工程合同单务合同：赠与、借用合同有偿合同:买卖、租赁、运输、承揽等无偿合同:赠与、借用合同 诺成合同：委托、勘察、设计等实践合同：又称要物合同，需交付标的物如保管、定金合同要约的形式：书面形式、 口头形式、行为.要约可撤回、撤销，承诺只可撤回.价款：买卖价金、租金、利息酬金：工程费、保管费、运费、承诺生效的条件：由受要约人发出，在要约规定期限内作出，内容与要约内容一致，方式符合要约要求。以财产为标的的合同：物质采购、设备租赁、借款合同监理合同标的时行为，施工合同标的为工作成果。缔约过失责任构成要件:责任发生在订立合同过程中，当事人违反诚实信用原则,受害方信赖利益遭受损失。合同生效的要件:当事人有相应的民事行为、权利能力,意思表示真实，不违反法律规定，具备法律要求的形式. 债权转让法定不得转让的情形:根据合同性质不得转让，按当事人约定,依照法律规定不得转让。 债务转移应具备条件:1债务有效存在2债务具有可转移性3须经债权人同意.债权债务概括转移的条件：1、转让人与承受人达成合同转让协议2、原合同有效3、合同为双务合同4、征得债权人同意承担违约责任的基本形式:继续履行、采取补救措施和赔偿损失 承担违约责任的特殊情形：先期违约、当事人双方都违约、因第三人原因违约和违约与侵权竞合保证合同应包括内容：被保证的主债权种类、数额；保证的方式；债务人履行债务的期限；保证担保的范围。保证的方式：一般保证和连带责任保证。定金的性质：合同成立的证据；预先给付;定金和违约金区别：1定金须在履行合同前交付2定金有证约和预先给付作用3定金起担保作用，违约金是违反合同的民事责任形式4定金是约定，违约金可约定也可法定。定金和预付款区别:二者都是预先给付，合同履行后都可抵作价款。区别在于定金是合同的担保方式,担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金上的帮助，属于履行的一部分。交付定金的协议是从合同,交付预付款的协议为合同内容的一部分。定金只有在交付后成立，定金合同当事人不履行主合同，适用定金罚则。定金生效条件：1主合同有效2发生交付定金的行为3定金比例符合法律规定，不得超过主合同标的额的20%担保的形式:保证、抵押、质押、留置、定金债权人有留置权的合同:保管合同、运输合同、加工承揽合同民事诉讼特点：公权性、强制性、程序性诉讼参与人：原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人仲裁特点:自愿、专业、灵活、保密、快捷、经济、独立性不能仲裁的纠纷：婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷和行政纠纷。仲裁程序：申请与受理、组成仲裁庭、仲裁审理申请仲裁的条件：1存在有效的仲裁协议。2有具体的仲裁请求、事实和理由。3属于仲裁委员会的受理范围。申请仲裁应向仲裁委员会递交仲裁协议、仲裁申请书及副本。收到申请书5日内受理，认为不符合条件的应书面通知当事人不予受理,并说明理由。法律规定应撤销仲裁裁决的情形：1没有仲裁协议。2仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或仲裁委员会无权仲裁。3仲裁庭的组成或仲裁的程序违法法定程序.4仲裁依据的证据是伪造的。5隐瞒了影响公正裁决的证据。6仲裁员索贿、徇私舞弊、枉法裁决。仲裁协议：必须是书面方式；无民事行为能力和限制行为能力人订立的仲裁协议无效；一方采取胁迫手段无效；对仲裁事项和仲裁委员会没有约定或约定不明确,达不成补充协议的无效；即可是在合同中约定仲裁，也可单独签仲裁协议。劳动争议仲裁时效为1年开庭前5日将开庭日期地点书面通知双方当事人。可在开庭前3日请求延期开庭。受理后45日内结束仲裁。劳动仲裁具有强制性,无需事先签订仲裁协议，实行少数服从多数，不同于普通仲裁，不可以按首席仲裁员意见裁决。劳动争议未经仲裁法院不予受理.普通仲裁即刻生效,劳动仲裁是作出起15日不起诉才生效。一裁终局情况：追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议;工作时间、休息休假、社会保险方面的争议仲裁书内容:应写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担和裁决日期。当事人协议不愿写争议事实和裁决理由的可不写。裁决书由仲裁员签名加盖仲裁委员会印章。不同意见仲裁员可签名也可不签建设工程民事纠纷的处理方式:和解、调解、仲裁、诉讼调解包括：民间调解、行政调解、法院调解、仲裁调解民事诉讼证据：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录证据保全应在举证期限届满前7天提出.劳动争议纠纷因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、结算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议，由用人单位负责举证。民事诉讼半年审结.举证时限：法律规定或法院、仲裁机构指定,可在举证时限届满前增加变更诉讼请求或反诉，时限内不提交证据视为放弃举证权利，逾期提交证据，法院审理时不组织质证.证据应当在法庭上出示，由当事人质证。未经质证的证据不能作为认定案件事实的依据。证据的证明力：国家机关、社会团体依职权制作的公文书证大于其他书证。物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或经过公证、登记的书证大于其他书证、视听资料和证人证言。证人提供的对与其亲属或密切关系的当事人有利的证言，证明力小于其他证人证言。诉讼管辖：级别管辖、地域管辖、专属管辖审判程序：包括一审程序、二审程序、审判监督程序。一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序包括起诉、审查与受理、审理前准备、开庭审理四阶段。二审程序包括上述的提起和受理、上述的审理、对上述案件的裁判。二审的判决、裁定是终审的判决、裁定。审判监督程序包括人民法院提起再审的程序、当事人申请再审的程序和人民检察院的抗诉。民事诉讼基本制度：合议制度：三人以上单数人组成合议庭少数服从多数,除适用简易程序由审判员一人独任审判以外,均采用合议制度回避制度，公开审判制度，两审终审制度， 适用特别程序、督促程序、公示催告程序和破产还债程序审理的案件实行一审终审。诉讼管辖：分为级别管辖、地域管辖、移送管辖和指定管辖由案件的性质、复杂程度和案件影响来确定级别管辖.可在合同中协议选择报告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。 申请回避：审判员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人 委托代理权:分一般授权和特别授权。一般授权委托代理人仅用程序性的诉讼权利.特别授权可以行使实体性的诉讼权利,即代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解，提起反诉或上诉。只写“全权代理无具体授权的视为没有获得特别授权。委托代理人:可委托12人作为诉讼代理人。可以是律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或所在单位推荐的人,经法院许可的其他公民.诉前财产保全:法院接受申请后必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全的应当立即执行，当事人不服可申请复议一次,期间不停止裁定的执行。申请人在采取保全措施后15日不起诉,法院应当解除财产保全。诉讼财产保全：须在诉讼过程中当事人提出申请，必要时法院可依职权执行。限于请求的范围或与本案有关的财物.法院可令申请人提供担保。财产保全措施查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法。先予执行：追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费、劳动报酬、或因情况紧急需要先予执行。先予执行的条件:1当事人间权利义务关系明确.2申请人有实现权利的迫切需要。3被申请人有履行能力.4申请人向法院提出了申请，法院不得依职权适用.5在诉讼过程中,法院应当在受理案件后终审判决前采取先予执行。开庭审理的审理顺序：1准备开庭2法庭调查阶段3法庭辩论4合议庭评议和宣判。上诉：对一审裁定不服上诉期10天，一审判决不服15天。一审普通程序审理期6个月。再审（即审判监督程序）应当在 裁决裁定发生法律效力后二年内提出.起诉的条件：1原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织2有明确的被告3有具体的诉讼请求、事实和理由4属于法院受理民事诉讼的范围和受诉法院管辖的范围。 二审法院对上诉案件的处理：1原判决认定事实清楚、适用法律正确，驳回上诉维持原判。2适用法律错误，依法改判。3认定事实错误或不清 ，证据不足，撤销原判决，发回原审法院重审,或查清事实后改判.4原判决违反法定程序，撤销原判决发回原法院重审.申请强制执行的期限为2年。强制执行依据：1法院制作的民事判决书、裁定书、生效的调解书.2具有财产给付内容的刑事判决书、裁定书.3仲裁裁决书、生效的仲裁调解书。4公证债权文书。5法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定，承认并协助执行外国判决的裁定。5行政机关作出的法律明确规定由法院执行的规定。人民法院作出的一审判决包括：维持原判、撤销判决、履行判变更判决 债的消灭:履行、抵消、提存、混同(即债权人债务人和为一体）、免除、当事人死亡。合同终止原因：履行、抵消、提存、免除债务、混同、合同解除合同法定解除：因不可抗力；履行期限届满之前预期违约;延迟履行债务,催告后合理期限仍未履行；当事人一方延迟履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的。工程强制性标准监督检查方式:重点检查、抽查、专项检查超越资质等级承揽工程的法律责任：停业整顿、降低资质等级、罚款、吊销资质证书、没收违法所得. 无效合同：欺诈手段、胁迫手段、损害国家利益；恶意串通，损害国家集体或第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。 二级注册建造师可担任本专业中小型工程项目负责人，但不包括：化学品、油、气危险品码头工程。 除同一工程相邻分段发包，或因非承包方原因工程停工超过120天并经发包方(建设单位)同意,不得同时担任两个项目的负责人。否则吊销证书。持有营业执照后30日内办理税务登记，按有关法律、法规和国务院财政 、税务主管部门的规定设置账簿.必须持有税务登记证才能办理:开立银行账户；申请办理减税、免税、退税、延期纳税、停业、歇业；领购发票；申请开具外出经营活动税收管理证明. 纳税申报报送材料：财务会计报表纳税申报表;税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。延期缴纳税款期限最长不超过3个月依法缴纳税款后有权:向税务 机关索取完税凭证；向扣缴义务人索取代收税款凭证；向扣缴义务人索取代扣税款凭证。民事诉讼的执行措施：扣留提取被执行人的收入;收查被执行人隐匿的财产；强制被执行人和有关单位交付法律文书指定的财产或票据；需办理有关财产权证照转移的向有关单位发协助执行通知书. 张向李发出要约，李如期收到.会使要约失效的情形：李电话拒绝该要约；李发出承诺前张通知李撤销该要约;承诺期满，李未做承诺；李对要约内容作出实质性变更.保证担保的当事人：债权人、债务人、保证人.保证期间：债权人许可债务人转让债务的，应取得保证人书面同意；保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任；保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。保证合同内容：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。法院审理民事案件的程序：起诉审查与受理审理前准备开庭审理。