桥面防水工程施工承发包合同更换.doc

桥面防水工程
许昌-NWLJ—20170601
洛阳市南环路与王城大道
立交建设工程桥面防水
防
水
工
程
承
包
合
同
发包方: 许昌腾飞建设工程集团有限公司
分 包 方: 许昌瑞宇防水防腐保温工程有限公司
工程名称:南环路与王城大道立交建设工程
二O一七年六月一日
南环路与王城大道立交桥面防水工程施工合同
发包方（甲方）: 许昌腾飞建设工程集团有限公司
承包方（乙方）：许昌瑞宇防水防腐保温工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称: 南环路与王城大道立交建设工程 工程地点：   王城大道与南环路交叉口
工程内容：桥面防水,防水层采用聚合物改性沥青(水性防水涂料，PB（II））防水涂料，梁桥面防水工程技术规程》（CJJ139—2010）的要求。防水涂料的厚度应不小于2mm。桥面防撞墙伸缩缝打结构胶(包工包料）。
二、工程承包范围及要求承包范围:基层抛丸处理，桥面防水涂料施工,包工、包料；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶（包工包料)；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶.             
三、合同工期：计划开始的时间为发包方通知承包方进场的时间，但单次施工天数不能超期,若超过2天，每超一天承包方自愿被处 1000元违约金；需要夜间加班施工时，承包方应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包方的安排。
四、质量标准工程质量标准：合格工程质量标准。承包方的施工质量必须达到现行国家规范、标准、图集和设计图纸的规定，并符合发包方的要求.防水工程所使用必须符合通知要求的技术标准。
五、合同价款与支付方式 桥面防水按13 元/平方米（含税)；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶20元/道，按承包方实际完成的、且达到质量标准的工程量实际工程量进行计算，合同总金额暂定50万元,大写伍拾万圆整，实际金额结合现场实际情况确定.
在承包方承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均由乙方承担.达不到质量标准时，由承包方返工,因返工给发包方造成损失的，应赔偿发包方的损失；承包方拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包方另外组织施工单位进行施工，承包方已经施工的工程量,发包方可拒付任何费用,承包方对此必须无任何异议。
六、工程款支付办法： 1、当防水层全部施工完毕后（甲方所指定的施工段)，经监理单位、发包方、承包方、公司质检科共同验收达到合同约定的质量标准，支付所干工程量价款的80%；
2、工程竣工验收后付款至合同总价的95%. 3、承包方剩余5％的工程款转作保修金，保修期为1年，在保修期满后的14日内，由发包方无息退还给承包方.保修期间出现保修事件时，承包方24小时内必须赶到现场,维修材料由甲方提供,承包方出人工无偿维修，保修金不足部分由承包方支付，并承担法律责任.
七、甲方责任：
1、负责协调处理与建设、监理等相关单位及部门的关系，创造一个良的施工环境.
2、认真做好防水施工前的准备工作,满足防水施工条件，符合防水施工要求.
3、按合同约定及时结算并支付工程款。
八、乙方责任：
1、材料进场前,乙方须配合甲方做好见证下取样工作。
2、工程质量必须符合国家现行的验收规范和设计图纸要求；保修期间内若出现漏渗水等质量问题，在甲方通知后，乙方必须24小时内到场，无尝保修。
3、乙方应根据工程进度要求组织足够的工人施工,以确保甲方的进度要求.
4、乙方在进场施工后，防水材料按甲方指定的地方堆放,乙方自己进行看护和保管;多余或废弃的材料不得乱丢乱放，不得污染环境;保管和施工过程中,要保证材料的质量。
5、精心组织施工，确保工程质量及进度,做好施工期间的安全与文明施工。
九、安全文明施工：
1、乙方必须给施工工人配备需要的劳保用品,甲方监督乙方管理好自己的施工人员，对不符合安全行为的人和事有权制止和处罚，对乙方人员在甲方施工现场所出现的任何安全事故均由乙方负责。
2、乙方必须对施工人员进行严格的上岗前安全文明、环境保护教育，加强对施工人员管理，施工过程中要严格遵守本工种操作规程，违者，所发生的一切后果自负。
3、乙方进入施工现场的所有人员必须遵守国家、地方的相关法律、法规和项目部的各项规章制度,经过“三级”安全教育，考试合格后方可上岗.
4、上班时正确佩戴安全帽和防护用品,违者按项目部相关规定给予处罚。
5、施工现场一切机电设备、安全防护设施,未经甲方许可,乙方不得擅自操作、拆除，违者处罚500元/次，并承担由此造成的一切责任和后果。
6、乙方必须按照安全文明施工的要求做到“工完料净场地清"；要做好成品保护，否则乙方要修复处理至符合要求。
7、在施工过程中不得与他人及其他班组发生争吵、打架斗殴，违者双方各处罚5000元/次,并承担由此产生的一切经济费用和法律责任.
8、乙方必须加强对施工人员的管理和教育,做到不偷施工现场任何材料和机械设备等，违者处罚班组5000元/人次，并移交司法机关处理。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包方代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。
十一、工程变更
施工过程中，承包方无权擅自变更；承包方应严格执行设计单位或发包方所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。
十二、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包方可立即与承包方解除合同，工程款不予支付。  
十三、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包方的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包方的费用支出，发包方一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包方可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包方承担.
十四、工程质量保修
本防水工程的保修期为1年,承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修；所发生的费用全部由承包方承担.
十五、其它
本协议一式是三份,甲方二份、乙方壹份。未尽事宜,以补充协议确定,本协议经双方代表签字盖章后生效.本协议甲乙双方负责向第三方保密。本协议进行中所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商无法解决时，提交甲方当地人民法院诉讼解决。
十六、合同生效
合同订立时间:2017年6 月1 日。
合同订立地点:工地现场.
本合同双方约定签字盖章后生效.
发包方：(公章)                   承包方：(公章）
代表人签字：                代表人签字:          
身份证号码：
开户行帐号:
电话：         电话：