1、二期技改基建工程施工合同甲方:重庆万物春生制药有限公司 乙方: 经甲乙双方充分协商,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,结合本工程具体情况,双方订立本合同。一、工程名称:重庆万物春生制药有限公司二期技改电缆沟施工合同二、工程内容:甲方厂区下列区域范围为施工范围,乙方对此区域明确无异议:在厂区甲方指定区域新建电缆沟,其中包括:沟体、支架、走水排水、路面称重盖板预制和安装,路面恢复(混泥土路面)、花台盖板恢复.三、承包方式:1、本土建工程包工方式为:包工包料包工期,其中除花台盖板外为总包干方式承包;盖板用甲方公司旧盖板.2、本工程不允
2、许乙方进行转包.四、合同约定完工期限:自合同签订之日起15天内完工。五、工程质量标准:须严格按照甲方提供的施工图纸执行施工,甲方需按照施工图纸进行验收达到合格,施工过程中乙方不能出现偷工减料,否则甲方有立即终止合同行使权力。六、工程造价及结算方式:1、工程造价:1、本工程每米价格为170元,包括路面及花台电缆沟的挖掘、修建、预埋支架、路面恢复、承重盖板预制安装、花台盖板恢复。施工途中不得以任何理由要求加价;如甲方有其它另外增加项目,可双方协商后进行报价,且需补签附属合同。2、乙方已充分考虑施工期间各类风险,同意工程造价包含乙方所有开支费用,若因政策调整、市场风险或其他原因,乙方不得向甲方索取任
3、何增加费用,由此提出的延长工期申请将不批准.3、结算方式:工程竣工验收合格后,乙方开具发票后10内,甲方付给乙方工程造价的95%,剩余5%作为工程质保金.竣工验收后12个月后工程无质量问题,余款在10日内一次性付清.七、双方责任:1、甲方保证临时水、电、路三通。2、乙方必须严格按照国家规范进行施工,保质、保量、按期完成本工程,施工临时水电到甲方指定位置接驳.3、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作,自行配置符合要求的劳动防护用品及设施,确保安全生产.施工过程中出现任何安全事故概予甲方无关,全部由乙方负责,所发生的费用由乙方承担.4、甲乙双方需签订安全施工协议。乙方施工过程中要服从甲方的
4、监督管理与检查,甲方对乙方施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿。5、乙方应随时接受甲方代表及委派人员的检查检验,对甲方人员提出的质量不合格项,乙方根据相关标准范围可提出异议,取得甲方人员的认同,否则只能按甲方代表及其委派人员的要求返工修改,由此发生的费用由乙方承担。返工或修改后,申请甲方再次检查验收并签署相应证明文件。八、施工要求:1、乙方按甲方要求保证质量完成施工任务,在施工过程中若发现质量问题,乙方应当无条件整改。整改完毕后,乙方再次提出验收申请,经甲方签署合格证明后甲方可进行下一道工序。2、甲方在施工途中对乙方施工提出问题,且提醒两次乙方仍未进行整改,甲方有权单方面终止合同,并委
5、托第三方完成施工,由此造成的工期延误和价格差异损失,由乙方承担。3、乙方要坚持文明施工、安全施工,施工过程中不得损害施工区域地面表层,过程完工后应做到工完场清。九、违约责任:1、因甲方原因导致工期延误,经甲方确认工期相应顺延;如遇特殊天气(久雨、暴雨等天气),工期可经甲乙双方协商,并签署延期相应文件。2、乙方未按施工要求造成质量问题,乙方必须返工或返修,由此造成的一切后果由乙方承担,工期不予顺延。3、因乙方原因未按合同规定的工期完工,每延迟一天,乙方应当向甲方支付违约金100元。4、工程质保期 壹 年,质保期内如有任何质量问题,由乙方免费负责维修,一切费用由乙方承担。十、其他事项:1、应履行本合同发生的一切争议由当事人双方协商或协调解决,协商解决不成,依法向甲方所在地人民法院起诉.2、本合同壹式贰份,甲乙双方各执两份,且具有同等法律效力.3、本合同自签字之日起生效,合同履行完毕后自行终止。十一、合同附件图纸由双方签字确认.甲方:重庆万物春生制药有限公司 乙方:法人代表:陈陵 法人代表:委托代理人: 委托代理人:电话:02376058888 电话:日期: 日期: