建设工程合同管理考试试题及答案.doc

建设工程合同管理考试试题及答案
　　篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版　　1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（ ）.　　A:该施工企业　　B：该外地的分公司　　C：项目经理部　　D:项目经理　　答案:A　　解析:参见教材P4 法人资格 　　2、关于合同鉴定的说法，正确的是（ ）. 　　A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证　　B：法律规定强制实施合同鉴定　　C：合同鉴定的效力不限于我国国内　　D：合同鉴定由工商行政管理机关作出　　答案：D　　解析：参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 　　3、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（ ）。 　　A：同时履行抗辩权　　B：后履行抗辩权　　C：不安抗辩权　　D:先诉抗辩权　　答案：C　　解析：参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化. 　　4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（ ）。 　　A:和解　　B:民间调解　　C:行政调解　　D：诉讼　　答案:D　　解析:参见教材P47 倒数第1行 　　5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ）. 　　A:A银行1000万元，B银行XX万元　　B：A银行1800万元，B银行1200万元　　C:A,B银行各项工作1500万元　　D:A银行XX万元,B银行1000万元　　答案：A　　解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿 　　6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于( ）. 　　A：留置担保　　B：保证担保　　C：抵押担保　　D：质押担保　　答案:B　　解析:参见教材P12 施工投标保证 　　7、要约与要约邀请的共同特征是( ）。 　　A：内容具体明确　　B：具备合同的一般条款　　C：明示订立合同的意思表示　　D：对行为人具有约束力　　答案：C　　解析：参见教材P27 要约和要约邀请的概念 　　8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是( )。 　　A:行使权利的时间要求相同　　B：行使权利的条件要求相同　　C：通知到达对方的时间要求相同　　D：行为生效的条件不同　　答案:D　　解析：参见教材P27要约的撤回和撤销 　　9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款.若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法,正确的是（ ）。 　　A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效　　B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效　　C：诉讼解决合同争议　　D:合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争议　　答案：B　　解析：仲裁协议独立存在,合同的无效，不影响仲裁协议的效力。 　　10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。 　　A:中标通知书发出日　　B:施工合同协议书签字日　　C：保险合同签字日　　D：工程材料运抵施工现场日　　答案:D　　解析:参见教材P15 保险期限 　　11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是( ）. A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 　　B：合同需要重新登记备案后继续有效　　C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效　　D:合同的效力不受影响　　答案：D　　解析：参见教材P36 倒数第4行　　12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定XX年3月1日提货,但施工企业愈期至XX年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨.该施工企业给供应商的钢材款应按（ ）。 A：4500元/吨计算并追加违约金　　B：4000元/吨计算并追加违约金　　C：4500元/吨计算　　D：4000元/吨计算　　答案:C　　解析：参见教材P38 第10~13行 　　13、关于合同转让的说法，正确的是（ )。 　　A：债权人转让权利,不需经债务人同意　　B：债权人转让权利，不需通知债务人　　C：债务人转移义务，不需经债权人同意　　D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务　　答案：A　　解析：参见教材P41第18行 　　14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（ ）。 　　A：不可抗力发生日　　B：发出通知日　　C：通知到达对方日　　D:对方同意日　　篇二：建设工程合同管理选择题及答案　　监理工程师试题建设工程合同管理(三） 　　一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 　　1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（ ）.　　A.救灾工程项目　　B.外国政府贷款项目　　C。国家融资项目　　D。大型基础设施项目　　答案A　　2。招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（ ）。　　A。请求上级主管部门进行　　B.临时组建机构进行招标　　C.委托招标代理机构进行　　D。聘请专家顾问指导进行　　答案C　　3。招标人选择招标代理机构时,（ )不是必须满足的条件。　　A。招标代理机构必须是法人　　B.有从事招标代理业务的营业场所　　C。有能够编制招标文件的能力　　D。有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库" 答案A　　4。下列有关招标代理机构的说法错误的是（ ）。　　A.招标代理机构与行政机关无隶属关系　　B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜　　C。上级主管部门可以指定招标代理机构　　D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定 答案C　　5。对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时，可采用（ ）合同。　　A。单价　　B。总价　　C.成本加酬金　　D。综合单价　　答案B　　6.招标人向建设行政主管部门办理( ）手续认可后才可进行招标工作。　　A。立项批准　　B.征地许可　　C。安全许可　　D。申请招标　　答案D　　7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。　　A。现场考察时招标人口头解释　　B。招标文件规定　　C.书面函件　　D。仲裁机构裁定　　答案C　　8。采用综合评分法评标时，以( ）为最优。　　A。报价最低标书　　B.报价最高标书　　C.报价接近标底标书　　D.得分最高的投标书　　答案D　　9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( ）为准。　　A.投标价　　B。标底价　　C。评标价　　D。中标价　　答案C　　10。定标的主要依据是（ )。　　A.评标报告　　B。投标文件　　C。招标文件　　D。投标价格　　答案A　　11。通常将勘察任务包括在（ ）范围内。　　A.设计招标　　B。监理招标　　C。施工招标　　D.前期准备　　答案A　　12.关于设计招标下列说法错误的是( )。　　A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争　　B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段　　C。设计招标应采用设计方案竞选的方式　　D。设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细　　答案B　　13.设计招标应采用（ ）方式进行招标。　　A。公开　　B。邀请　　C。询价　　D.方案竞选　　答案D　　14。设计招标开标时，应由（ ）说明设计方案构思。　　A。招标人　　B。投标人　　C.总监理工程师　　D.工程师　　答案B　　15。监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择.　　A。能力　　B。人员　　C。设备　　D.报价　　答案A　　16.监理招标宜采用的招标方式为（ ）。　　A.公开招标　　B。邀请招标　　C。议标　　D.监理规划或大纲竞选　　答案B　　17。根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（ ）范围之内。　　A.物资采购监理　　B.勘察设计监理　　C。施工监理　　D。专门的监理单位　　篇三:建设工程合同管理试题及答案　　建设工程合同管理 考核题　　1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试（上预约考试时间为虚设）,请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。　　（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）　　一、单选题（共30题，每题2分，共60分.每题的备选项中,只有1个最符合题意)　　1.一个买卖合同执行的是政府定价,XX年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至XX年4月1日交货,而政府定价于XX年5月1日调整为每千克120元,买方直至XX年6月1日才付款,买方应当按照每千克（ D)元向卖方付款.　　A。　　C. 120D. 130　　2。对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。　　A。合法行为 B。违法行为　　C。自然事件 D.社会事件　　3。合同法律关系（A ），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。　　A.主体 B.客体　　C。内容 D.事实　　4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（B)承担。　　A。乙项目经理B。甲施工企业　　C。建设单位 D.具体施工人员　　5。能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B）.　　A。法律关系主体 B。法律事实　　C.法律关系客体 D.法律关系内容　　6。在施工合同中，( D ）是承包人的义务。　　A。提供施工场地　　B。办理土地征用　　C。在保修期内负责照管工程现场　　D。工程施工期内对施工现场的照管负责　　7.承包人在索赔意向通知提交后的（B)天内递交正式的索赔报告。　　A。 14 B。 28　　C。 7　　8。设备安装完毕进行试车检验的结果表明,由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装.按照合同责任应（ C ).　　A。追加合同价款但工期不予顺延　　B。由承包人承担费用和工期的损失　　C.追加合同价款并相应顺延合同工期　　D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用　　9。发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（A).　　A.发包人承担损失责任　　B。保管员负责赔偿损失　　C。承包人负责赔偿损失　　D。发包人和承包人各承担损失的50%　　10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B）.　　A。工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收，承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收　　B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验　　C。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验　　D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失　　11.在工程建设的过程中,(C）是最为常用的一种担保方式。　　A。抵押 B.留置　　C.保证 D。定金　　12。工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（A)签署意见。　　A.总监理工程师 B。监理工程师　　C。发包人代表 D。质量监督机构负责人　　13。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行.如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A）。　　A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担　　B。追加合同价款和工期损失全部由承包商承担　　C。追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延　　D。工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿　　14。由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于（B)。　　A.正常工作 B。附加工作　　C。额外工作 D。意外工作　　15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C）.　　A。一般说来,依法成立的合同，自成立时生效　　B。书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效　　C。附解除条件的合同，自条件成就时生效　　D。附生效条件的合同,自条件成就时生效　　16。 FIDIC施工合同条件规定,用从（ B ）之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。　　A。开工日起至颁发接收证书　　B。开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工　　C.颁发接收证书日起至颁发履约证书　　D。接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书　　17。在施工合同中,项目经理是（B）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人.　　A。发包人单位法定代表人 B。承包人单位法定代表人　　C。总监理工程师 D。发包人代表　　18。承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（C）。　　A.必须接受裁决委员会的决定B。可以将争议提交业主做决定　　C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定　　19.设计合同履行过程中,（A）属于设计人的责任。　　A.确定设计参数的取值　　B。组织对设计成果的鉴定　　C。办理设计成果的报批手续　　D.为现场的设计人员提供必要的工作条件　　20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( D )撤销。　　A。建设行政主管部门 B。质量监督机构　　C。监理单位 D.仲裁委员会　　21。在工程施工中由于（B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。　　A.不可抗力 B。承包方的设备损坏　　C.设计变更 D。工程量变化　　22.在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。　　A.债务清偿 B。合同解除　　C.免除债务 D.债务抵消　　23。施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D）组织。　　A。发包人 B.承包人　　C.监理人 D。设计人　　24。监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（A）。　　A.监理单位承担B。承包商承担　　C。委托人补偿，属于附加监理费用 D。委托人补偿,属于额外监理费用　　25。双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ C )的措施。　　A。将财产返还给对方 B.赔偿损失　　C。继续履行 D。追缴财产　　26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。　　A。在合同协议书内应明确注明开工日期　　B。在合同协议书内应明确注明竣工日期　　C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数　　D。招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数　　27。不属于委托监理合同监理人义务的内容是（ B ）。　　A。在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作　　B.负责建设工程外部协调工作　　C.按合同约定派驻人员　　D.不得泄露申明的秘密　　28。承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（C)。　　A。必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定　　C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定　　29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。　　A。设计人没收发包人支付的定金　　B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25％ 的设计费　　C。发包人应支付合同价50％ 的设计费　　D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费　　30。组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ C ).　　A.合同专用条款B。投标书　　C。协议书D.合同通用条款 　　二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分.每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项.） 　　1。下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ ABCD）.　　A.因重大误解而订立的合同　　B。显失公平的合同　　C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同　　D。乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同　　E。以合法形式掩盖非法目的的合同　　2。建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE ）.　　A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作　　B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长　　C。原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担　　D。应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容　　E。不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作　　3。为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( BCDE )。　　A。设计方案 B.规划许可文件　　C。工程勘察资料 D.限额设计要求　　E。高于设计规范要求的标准　　4。在施工合同中，（ ABE ）属于发包人应当完成的工作.　　A.使施工现场具备施工条件　　B。提供施工场地的工程地质资料　　C.提供工程进度计划　　D.向工程师提供在施工现场办公的设施　　E。开通施工场地与城乡公共道路的通道　　5。下列关于竣工验收说法正确的是（ABE)。　　A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用　　B。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任　　C.竣工验收是指整体工程的竣工验收　　D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案　　E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可　　6。索赔按目的划分包括（CE)。　　A.综合索赔 B。单项索赔　　C.工期索赔 D.合同内索赔　　篇四：建设工程合同管理—题库答案_pdf 　　建设工程合同管理题库 　　目录　　001建设工程合同管理法律基础…………………………………………2　　002合同法律制度…………………………………………………………3　　003建设工程招标管理……………………………………………………6　　004建设工程委托监理合同………………………………………………8　　005建设工程勘察设计合同管理…………………………………………10　　006建设工程施工合同管理………………………………………………10　　007建设工程物资采购合同管理…………………………………………13　　008FIDIC合同条件下的施工管理………………………………………13　　009建设工程施工索赔……………………………………………………14　　010综合练习………………………………………………………………15　　011山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第一套）…………17　　012山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）…………21　　013山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第三套）…………25　　014山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套）…………29　　001建设工程合同管理法律基础　　一、单项选择题　　1、能够作为保证人的是（）。　　A。法人的职能部门 B。公司 C.学校 D。幼儿园　　C.仅对接受定金的设计单位D。仅对委托人 2、定金作为设计合同担保方式时，定金（)有约束力。 A.仅对提供担保的第三方 B.对当事人双方　　3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为(）。　　A。保证 B。抵押 C。质押 D.留置　　4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于(）的法律行为。　　A。法定代理 B。指定代理 C。代表企业 D。代表部门　　5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是().　　A。保险法 B.抵押法 C。定金法D。担保法　　6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是（）。　　A。交付动产B。交付不动产C。货币D。只交付不动产的法律文书　　7、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自（）之日起生效。　　A。签订B。登记C。履行D。主合同生效　　8、下列财产可以抵押的是（)。　　A。土地所有权　　C。抵押人所有的房屋 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 D.有争议的财产　　9、保险合同中的保险人对于（）事故造成的财产或人身损失赔偿保险金.　　A.一切 B.偶然 C.合同约定 D.自然　　10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定,但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担 原则之一为(）。　　A。发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用　　B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用　　C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用　　D。运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用　　11、公证机关进行公证的依据是（），这是自愿原则的体现。　　A。公证协议 B.当事人的申请 C.行政法律规定 D。法律规定　　12、经过鉴证的合同（）.　　A。人民法院应当作为认定事实的依据　　C.该合同具有强制执行的效力 B。该合同具有法律约束力 D。人民法院仍需进行质证，审查确定其效力　　13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明(）为被保险人。　　A.业主和承包商B。监理工程师C.业主D。承包商　　14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的(）。　　A。一切风险转移给保险公司　　C。部分风险转移给保险公司 B。全部风险转移给承包商 D。全部风险仍由业主承担　　15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将(）.　　A。仍然有效B。自行终止C。合同无效D。双方重新协商另签合同　　16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是（）。　　A。贸易公司B.建筑公司C。建设主管部门D。银行　　17、下列财产中,（)可作为抵押物进行抵押。　　A。学校、医院等教育、医疗设施B。抵押人依法承包的荒山土地使用权　　C。抵押人依法被监管的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权　　18、投保“建筑工程一切险"后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（)。　　A。全部损失 B.规定为除外责任内的损失　　C。在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额　　D。规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失　　19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则.　　A。平等 B.自愿 C。公平 D.诚实信用　　二、多项选择题　　1、指定代理只在没有（)的情况下适用。　　A。委托代理人B.指定代理人C。法定代表人D.法定代理人E.被代理人　　2、依法可以抵押的财产为（）。　　A。抵押人所有的房屋　　D。抵押人所有的机器 B。抵押人所有的专利权C.抵押人所有的商标专用权 E。抵押人依法有权处分的国有土地使用权　　3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受损失原因有（）。　　A。被保险人故意行为B。地震 C。盗窃 D。维修保养不善使工程失灵 E.设计错误　　4、法律规范中所指的法律“事件"包括（).　　A.地震灾害 B。社会动乱 C。甲方的违约行为 D.乙方的违约行为 E.非甲乙方责任的火灾　　5、保险公司对“建筑工程一切险"开始承担保险责任的日期，应是(）。　　A。业主提供场地日　　002合同法律制度　　一、单项选择题　　1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后（)。　　A。当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B。仲裁机构可裁定变更该合同　　C.仲裁机构可裁定撤销该合同 D。应移交法院判定变更该合同 B。承包商提交履约保函日 C.投保工程开工日 D。承保项目所用材料卸至工地日E。投保工程投保日　　2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的(） 进行修订或调整所达成的协议。　　A。形式 B.内容 C。主体 D。客体　　3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是（）。　　A。终止合同 B。解除合同 C。恢复履行合同 D。中止履行合同　　4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方(）.　　A。可拒绝赔偿 B.不得提出异议 C。可中止履行义务 D.可要求仲裁机构予以适当减少　　5、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人.由于经营方针改变,B公司不愿履 行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（).　　A.继续有效 B.因A公司已不存在而无效　　C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效　　D。需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效　　6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(）.　　A。价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行　　C。无论上涨还是下降均按新价格执行 D。无论上涨还是下降均按原合同价格执行　　7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（)作为解决争议的最终方式。　　A.调解 B.和解 C。诉讼 D。仲裁　　8、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定,事后双方又未能达成补充协议， 根据《合同法》，应在(）履行。　　A.支付货币一方所在地 B。接受货币一方所在地 C。货币存放地 D。货币使用地　　9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括（）。　　A.无仲裁协议 B。裁决所根据的证据无效 C。裁决中有受贿行为 D。裁决对当事人不利　　10、债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以 自己的名义行使债务人的债权。　　A。撤销权B.代位权C。先履行抗辩权　　11、可撤销的合同在撤销前,属于(）合同.　　A.无效 B.有效 C。既未成立也未生效D。虽未成立但已生效 D。后履行抗辩权　　12、在仲裁中,申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。　　A。视为撤回仲裁申请B。视为无仲裁协议C。缺席裁决D。移交人民法院判决　　13、仲裁应当（)进行。　　A。不开庭 B.开庭但不公开 C.公开开庭 D.书面审理，当事人不出庭　　14、双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(）的措施。　　A。将财产返还给对方 B.赔偿损失 C。继续履行 D。追缴财产　　15、合同生效应当具备的条件不包括（）。　　A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B。意思表示真实　　C.不违反法律或者社会公共利益 D。必须采用一定的合同形式　　16、合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（)确定价款。　　A。补充协议 B。合同有关条款C。交易习惯D.按照通常标准　　17、某建设工程施工合同,在施工任务完成后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订 书面合同,此时应当（)。　　A。认定合同有效B。认定合同无效C。认定合同成立D.认定合同不成立　　18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定 不明，则应（)。　　A。按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算B。按照履行合同时,国家造价管理部门发布的价格支付　　C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付D.按照订立合同时,工程所在地的市场价格结算　　19、某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业.某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。　　A。解除合同　　二、多项选择题　　1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的 有()。　　A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格　　B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行　　C.如果执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价　　D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时， 按原价格执行　　E。如果执行政府定价或政府指导价的,逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时,接新价格执行； 价格下降时，按原价格执行　　2、在合同仲裁制度中,首席仲裁员由（）。　　A.当事人共同选定 B.仲裁申请人选定 C.未申请仲裁一方当事人选定 B。撤销合同 C。将标的物提存 D。要求A、B两企业对合同承担连带责任　　D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定 E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定　　3、在下列几种情形中，()合同是可变更的合同.　　A。损害公共利益的　　D.因重大误解而订立的 B.以合法活动掩盖非法目的的C。恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 E.在订立合同时显失公平的　　4、承担违约责任的形式有()。　　A。变更合同B.解除合同C。继续履行合同D。赔偿损失E。移交合同　　5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。　　A。合同标的物已经灭失时　　C。约定的解除条件成熟时 B。因不可抗力致使不能实现合同目的的 D。权利人考虑到订购的货物市场价格下降时 E。债权人免除债务　　篇五：《建设工程合同管理》习题及答案　　《建设工程合同管理》习题及答案　　一、判断题　　1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。（B ）　　A、是B、否　　2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(B ）　　A、是B、否　　3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）　　A、是B、否　　4、保留金待竣工验收合格后一次发还。（B ）　　A、是B、否　　5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（B )　　A、是B、否　　6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。　　（A )　　A、是B、否　　7、转让是属于合同主体的变更。（ A）　　A、是B、否　　8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易　　A、是　　B、否　　9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( B）　　A、是B、否　　10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（A )　　A、是　　B、否　　11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ B）　　A、是B、否　　12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。（A )　　A、是B、否　　13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )　　A、是B、否　　14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )　　A、是B、否　　15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。(A )　　A、是B、否　　16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人(A ）　　A、是B、否　　17、招标是要约,投标是承诺。（B）　　A、是B、否　　18、转让是属于合同主体的变更。（ A）　　A、是B、否　　19、代理不合法的合同属于无效合同.( B）　　A、是B、否　　20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B )　　A、是B、否　　二、单项选择题　　1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C).　　A、避免风险　　B、克服风险　　C、转移风险　　D、控制风险　　2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（D ）的暂停施工,承包商可能得到补偿。　　A、合同中有规定　　B、由于不利的现场气候条件影响　　C、为工程施工安全来源:学易　　D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致　　3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由（ B)。　　A、承包人办理申报手续,发包人承担费用　　B、承包人办理申报手续，承包人承担费用　　C、发包人办理申报手续,承包人承担费用　　D、发包人办理申报手续,发包人承担费用　　4、不属于委托监理合同监理人义务的是（ A）.　　A、工程建设外部协调工作　　B、按合同约定派驻监理人员　　C、不泄露委托人申明的秘密　　D、运用合理技能认真勤奋地工作　　5、工程师有权处理的索赔是承包商（A )。　　A、依据合同条款提出的索赔　　B、依据法律法规提出的索赔　　C、提出的道义索赔　　D、提出的缺少证据索赔　　6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( B）。　　A、工程已竣工不需竣工试验　　B、工程已竣工还需竣工试验　　C、经竣工试验判定是否竣工　　D、经竣工试验后判定是否合格　　7、承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后,发出复工通知，工程师在48小时内未作答复,承包人（A ）.　　A、继续后续工作的施工　　B、向发包人请示复工　　C、向工程师再次请示复工　　D、向发包人发出解除合同通知　　8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（ B）。　　A、通知对方并与他协商　　B、提交监理工程师请他作出决定　　C、自己提交仲裁　　D、直截提请诉讼　　9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准.我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C )的日历天数计算。　　A、合同签字日起按投标文件中承诺　　B、合同签字日起按招标文件中要求　　C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺　　D、合同约定的开工日起按招标文件中要求　　10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的(D ）关系.　　A、债权与债务　　B、代理与被代理　　C、法人与自然人　　D、权利与义务　　11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C )对修改后的设计文件负责。　　A、发包人　　B、原设计人　　C、修改单位　　D、承包人　　12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D )。　　A、没收全部定金补偿损失　　B、要求发包人支付双倍的定金　　C、要求发包人补偿实际发生的损失　　D、要求发包人付给合同约定设计费用的50％　　13、材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（D）。　　A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担　　B