招标投标与合同管理实务试题(答案).doc

建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括( ）。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔2建设工程施工合同（示范文本）中,因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（ ).A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（ ）A、法人资格 B、商业信誉 C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4合同法规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5建设工程施工招标的条件有：（ )。P21A。招标人已经依法成立B。初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C。招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D。有相应资金或资金来源已经落实E。有招标所需的设计图纸及技术资料6建设工程施工合同(示范文本)的组成包括（ ）等.A、协议书 B、通用条款 C、结算报告 D、专用条款 E、预算书7建设工程施工合同（示范文本）的附件包括（ ）等。A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书 D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8施工分包合同的当事人为（ ）。A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单位 E分包方9合同的内容一般包括条款（)A、当事人的名称或者姓名和住所 B、 标的C、数量 D、质量 E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（ ） A。合同主体的严格性B。合同标的的特殊性 C.合同履行期限的长期性 D。合同监督的严格性 E。合同内容的复杂性11。可索赔的设计变更事项有( ）。A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B.更改设计单位C。增减合同中约定的工作量 D。更改使用的材料E。改变有关工程的施工时间和顺序12.施工合同可解除的原因有（ ）p244A。双方协商解除 B。发生不可抗力 C。监理发出解除合同的命令D。发包人不支付工程款超过56天 E。承包人将工程转包13在工程项目建设实施阶段，具有合同关系的有：（ )业主和承包商总承包商和各分包商业主和贷款者业主和监理单位监理单位和承包商14.下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（)。 A。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行 B。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人 C。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果15.在投标有效期内,招标人要完成()等工作. A.资格审查 B。评标 C.投标修改 D.定标 E。与中标人签订合同 16、招标文件具有十分重要的意义具体主要体现在以下( ）方面A 招标文件是投标的主要依据和信息源 B 招标文件是合同签订的基础 C 招标文件是政府监督的对象 D 招标文件是投标的信息源17、下列属于招标文件的主要内容的是( ）A 投标须知,包括所有对投标要求的有关事项 B 项目说明书，包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容，并告知建设项目的总投资限额 C 设计依据资料，包括提供设计所需资料的内容、方式和时间 D 设计文件编制的依据 E 招标可能涉及的其他有关内容18、资格预审的目的（ ）A 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为投标人选择优秀的承包人创造条件 B 实现淘汰不合格的投标人,排除因其中标给自己带来的风险; C 减少评标阶段的工作量，缩短时间，解决费用; D 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用; E 淘汰自己不愿选择的投标人.19、“ 08规范”中”其他项目”清单中包括( ）A。计日工B 预留金 C 暂列金额 D 暂估价 E 总承包服务费20、招标控制价应当由 （ ）编制 A 具有编制能力的招标人 B 具有编制能力的投标人C 受招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制 D 招投标监督管理机构 E 招标代理机构21、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 A 未密封 B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C 未按规定格式填写 D 内容不全、字迹辨认不清 E 同标底吻合 22、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（ ) A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应 D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议23根据标准施工招标文件中的通用条款，应由发包人承担的工作包括（ ）A委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知B根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底C。按合同约定及时组织竣工验收D按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地E保证工程施工和人员的安全24有关招标控制价的理解，下列阐述中正确的是(A招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮B国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价C。 招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E。 招标控制价类似标底,需要保密25下列投标策略选择正确的是（ ）A如果是单纯报计日工单价，而且不计人总价中，可以报低些B单价与包干混合制合同中,招标人要求有些项目采用包干报价时宜报低价C。 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的,可以提高单价D. 能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等)可以适当提高单价E。 对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格有意抬高得更高一些26、资格预审的目的（ ）A。 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验,为招标人选择优秀的投标人创造条件 B。 实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险； C。 减少评标阶段的工作量，缩短时间,降低招标成本； D. 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用; E. 淘汰自己不愿选择的投标人。27、根据工程建设项目施工招标投标办法（国家八部委局第30号令),应当公开招标的工程施工项目,经批准后可以进行邀请招标的情形包括（）等。A. 潜在投标人数量太多B。 受自然地域环境限制的C。 涉及国家安全、国家秘密,适宜招标但不宜公开招标的D。 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E。 项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的28、施工合同订立应具备的条件是:（ ）A。 竣工结算文件已编制完成 B。 工程项目已经列入年度建设计划 C。 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D。 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实 E. 招投标工程，中标通知书已经下达29、建设工程施工劳务分包合同中,发生( ）情况时，劳务分包人应承担违约责任。A。 由于工程承包人原因造成劳务分包人延期交工的B。 劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准C。 工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务D。 工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬E. 劳务分包人因自身原因延期交工的30、下列关于评标的说法中,符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（）。 A。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行 B。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结31、工程量清单计价模式的费用构成包括（ ）A.分部分项工程费 B.措施项目费 C.规费 D。利润 E。税金。 32、根据我国相关的法律法规，下列属于禁止的行为有（)。A。施工分包 B。施工转包 C。劳务作业分包D.专业分包 E。分包人将工程再分包F.专业分包人把部分劳务作业分包给资质等级符合要求的劳务分包人33、合同终止即合同权利义务的终止,是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在.合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。合同法规定了如下几种合同终止的情况正确的有:（ ）A。 债权债务混同B。 合同解除 C. 债务相互抵销D。 债务人依法将标的物提存 E。 债务已经按照约定履行34、合同的内容一般包括条款（)A。 当事人的名称或者姓名和住所 B。 标的 C。数量 D。 质量 E。 违约责任35、在投标有效期内，招标人要完成(）等工作。 A。资格审查 B.评标C.投标修改 D。定标 E.与中标人签订合同 36、建设工程施工劳务分包合同属于下列（)A. 要式合同 B。 实践合同 C. 从合同D。 双务合同 E。 有偿合同37、按照施工合同示范文本的规定，由于( ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A. 发包人未按约定提供施工场地 B。 分包人对承包人的施工干扰 C。 设计变更 D。 承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力二、单选1某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是（ ）。 A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包方承担,工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承担2合同法规定：“当事人互负债务,有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求.先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为：（ ）.A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权C、先履行抗辩权 D、不安抗辩权3、一般认为,投标是一种（ ）。 A、履约 B、要约 C、要约邀请 D、竞拍行为 4公开招标是指招标人以（ ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A投标邀请书 B合同谈判C行政命令 D招标公告5公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( ）A是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标6、提交投标文件的投标人少于（ ）的，招标人应当依照中华人民共和国招投标法重新投标 A、3 B、4 C、5 D、10 注:评标后合格投标人不足3个的,应从中选择一个.7(）是当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金8（ )是指受要约人同意要约的意思表示。A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金9。当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做（ )A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价 D、不平衡报价法10合同订立过程中，承诺自( )时生效。A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人11在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（ ）两个阶段.A、履约 B、承诺 C、要约邀请 D、违约12仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行.A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会13在建设工程施工中,施工许可证的申请者是（ ）.A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位14业主在（ )合同中承担的风险最小.A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金15在施工中由于（ ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任.A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化16、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求17、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔.承包商（ ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告18、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理机构 D设计单位19、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同.A 15天 B 21天 C 30天 D 35天20、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时21、确定中标人后( )内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天22、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是（ ).A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人，并进行现场交验23通常把承包商向业主提出的为了取得（ ）的要求称为”施工索赔。A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误C、经济补偿或工期延长D、经济补偿和工期延长24合同订立过程中，承诺自（ )时生效。A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人25在合同订立过程中有( ）行为的,给对方造成损失的,行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的 B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意 D、故意隐瞒与合同有关的重要事实26当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做( ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价 D、不平衡报价法27建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金B、单价 C、总价可调 D、总价不可调28编制工程施工招标标底时,分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法,被称为：（ ）。A、工料单价法B、综合单价法C、定额法 D、其他方法29（ )是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约30关于评标,下列不正确的说法是( ). A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数 C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触31（ )是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在.A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让32按照招标投标法规定,投标人以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，夺取中标的，中标无效，处中标项目金额( ）罚款.A 7以上12以下 B10以上15以下 C5以上10以下33。工程未经竣工验收,发包单位提前使用或擅自动用，由此发生的质量问题或其他问题,应由（ )负责A、承包商 B、双方协商 C、发包方34在合同订立程序上属于承诺的是（).A招标 B投标 C中标通知书 D.合同示范文本35。公平、公正、科学、择优是（ ）。A招标投标的原则 B评标的原则C。 订立合同的原则 D。监理活动的原则36业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）.A投标保证金B履约保证金C担保保证金37. 施工合同示范文本由（ )、“通用条款”、“专用条款三部分组成.A协议书 B.招标书 C。投标书 D.公证书39。下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（)。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B。利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程,其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D。某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 40。投标保证金有效期应当超出投标有效期(）. A.15天 B.21天 C。30天 D.45天 41。根据招标投标法的规定，投标保证金最高不得超过（)万元人民币。 A。30 B。50 C。80 D.100 42。投标保证金一般不得超过投标总价的（）;但最高不得超过(）万元人民币。 A。2；80 B.3；80 C.2；60 D。3%；60 43.根据招标投标法规定，投标联合体（).A。可以牵头人的名义提交投标保证金 B.必须由相同专业的不同单位组成 C.各方应在中标后签订共同投标协议 D。是各方合并后组建的投标实体 44。甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体,共同投标一项工程,该联合体资质等级应（)。 A.以甲公司的资质为准 B。以乙公司的资质为准 C.由主管部门重新评定资质 D。以该工程所要求的资质为准 45。下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（)。 A.投标人以低于成本的报价竞标 B。招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍 C.投标人以高于成本10%以上的报价竞标 D。投标者之间进行内部竞价,内定中标人，然后再参加投标 46。下列关于评标报告的说法中，错误的是(）。 A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B。评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告 C。评标报告由评标委员会全体成员签字 D。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论 47.在不违反我国招标投标法有关规定的条件下,评标委员会的总成员数是9人,则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于(）. A.3人 B。4人 C。5人 D.6人 48.根据我国招标投标法的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（）。 A。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C。开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 49。某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定,招标人和中标人应在（)前订立书面合同. A.2007年4月15日B.2007年5月1日C.2007年5月15日 D。2007年6月1日50。中标人确定后，招标人应（）。 A。向中标人发出通知书,可不将中标结果通知未中标人，但须退还投标保证金或保函 B。向中标人发出通知书，同时将中标结果通知未中标人，但无须退还投标保证金或保函 C。向中标人发出通知书,可不将中标结果通知未中标人,也可不必退还投标保证金或保函 D.向中标人发出通知书，同时将中标结果通知所有未中标人,并向未中标人退还投标保证金 51。下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。 A。中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同 C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议 D。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 52.根据工程建设项目施工招标投标办法第15条的规定,招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。 A。3 B。5 C。10 D。15 53.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()。 A。10日 B.15日 C.20日 D.25日 54。在依法必须进行招标的工程范围内,对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。A。50 B.100 C。150 D。 20055.按照招投标公开程度的不同,工程施工招标分为（ ).A.指定招标和公开招标 B。全部招标和部分招标C。公开招标、邀请招标和议标 D。公开招标和邀请招标56.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（ ).A.是否进行资格预审 B。是否组织现场考察C。是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标57。根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。A。10 B。15 C。20 D.3058。评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( ）。A.13B。35C.23D。 2559。开标地点应当为( ）。A。招投标双方确认的地点 B.建设行政主管部门指定的场所C。招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点61、( )种合同方式，承包商的风险最大A、固定总价合同B、可调值总价合同C、单价合同D、成本加酬金合同62、从性质上说，工程量清单是（ )的组成部分A、招标文件B、投标文件C、可行性研究报告D、施工设计图纸63承包商在（ ）合同中承担的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价D、成本加酬金三、填空题1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节,它是从和对拟建工程进行全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是 、 。4、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体主要有 、 、等.6、我国的建设工程交易中心是按照 、 、三大功能进行构建的.7、工程监理企业，其资质等级划分为 、和三个级别.8、工程招标代理机构,其资质等级划分为和。9、建设工程招标方式有 和 。10、建设工程招标方法有、和.11、选择投标对象的主要方法有 、.12、建筑材料的采购供应方式有 、等.13、保险费包括、 、 。14、建设工程合同按计价方式划分为 、 、三大类型。15、工程进度款结算方式有、和 。16、按施工索赔的处理方式可分为、。17、国际工程招投标的特点有、 、 .18、按施工索赔的目的分为工期索赔 和费用索赔.19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是、 和.20、合同法律关系的主体可以是、 。23、解决合同争议的方法有和解 、调解 、仲裁、诉讼 .24、按索赔的目的可分为、.25、在我国,工程建设项目一般被划分为（ ）、（ ）、( ）、（ )、（ ）五个层次。正确答案:建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 26、合同法的基本原则有平等 、自愿、公平 、诚实守信。27、定额计价模式的建筑安装工程费用主要由：直接费、间接费、利润 、税金 和其他构成。 28、( ）项目应该编制招标控制价，其编制方法应该是( )。正确答案：国有资金投资的工程建设 工程量清单 29、根据我国有关法律的规定，建设工程合同纠纷解决的方式主要有、。30、工程招标投标的原则为公开、公平、公正 、 诚实守信。31、投标人资格审查可分为 资格预审和 资格后审 .四、判断题1.联合体投标,其资质由组成联合体中资质最高的单位资质所确定。F2、建设工程施工合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ T ) 3、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ T ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（F ） 6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。( T )7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。（ T ）8在不平衡报价中，对暂定项目要报高价。9作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用.10业主（发包方)是建设单位，他们是市场中拥有资金的买方.在市场中拥有资金的就是业主。11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利（T）12、 在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。( ） 13、开标后投标人有效标数量不足3个，有效标报价合理，招标人需要重新招标。(F ）14、建设工程合同当事人对仲裁委员会作出的裁决不服时，并提出足够的证据，可以向人民法院申请撤销裁决。如果撤销裁决的申请被人民法院裁定驳回时，仲裁委员会作出的裁决仍然要执行.（T ）16、工程招标必须采用公开招标方式.（） 18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（ ） 19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（T ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示.（ ) 22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。( ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ） 24、建设工程施工合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ F ) 26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（ ） 29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔.（ T）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ T ）30公开招标的优点在于：投标不受区域限制，对于承包商而言是一个平等竞争的理想方式，对于业主而言则有较大的选择余地。T31只要具备建设资金,建设单位就可进行工程项目招标.F32不论何种情况,招标必须进行公证.33有人说，投标时只要认真做好投标的各项准备工作，报出合适的造价即可，资格预审准不准备无所谓.34。项目经理是公司法人代表在工程的全权代理,所以工地上的事，一切由项目经理说了算,可以不请示公司经理。35由于企业的任务并不全依赖于投标获得，所以企业没有必要设立专门的投标班子。36投标单位在领取招标文件、设计图纸和有关资料时,须缴纳投标保证金，其目的是为了保证中标单位履行承包合同.37投标文件的未尾已有单位盖章及法定代表人签字，则在文件的每页不需要再由法定代表人签字。38在制作投标报价时，应根据企业的具体情况，在施工预算的基础上确定，而不应该把施工预算作为投标报价。39投标决策,不应单是考虑投标是否,还应包括如果决定投标，应投什么性质的标及在投标中应运用何种策略和技巧.40既然企业的任务今后大部分来自于投标取得则凡有标企业就都要投，“广种薄收”嘛.41在一般情况下，投标人在标书有效期内，不能修改其报价。42为弄清楚施工现场的具体情况，招标单位应组织投标单位去现场进行考察,其间的一切费用，都由招标单位负责。F43承包商是指有一定生产能力、机械设备、流动资金，具有承包工程建设任务的营业资格，在建筑市场中按照与业主签订的合同的规定，执行和完成合同中规定的各项任务,提供各种的建筑产品的施工单位。他们是市场中的卖方。44就一般而言，投标报价是工程投标的核心。45建设工程合同应当采用口头或书面形式.46建设工程合同的订立与其他合同一样，也需要经过要约和承诺两个阶段。47总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包。F48总承包单位应当做好分包项目的管理工作，并就分包的工作内容对建设单位承担技术经济责任。49索赔的性质属于经济补偿行为.50索赔是由于一方违约而造成的纠纷。五、名词解释1 公开招标:指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。2 资格预审：指在投标前对潜在投标人进行资格审查。3 合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议.4 履约保险金:买卖双方为确保履约的一种财力担保5 表见代理：指虽无代理权，但表面上足以使人相信有代理权而需由被代理人负授权之责的代理。6不可抗力：是指不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。7工程师：有从事工程系统操作，设计，管理，评估能力的人员。8监理:为实施承包合同，由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承包商的生产进行监督和管理工作。9合同索赔:是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，应由对方承担责任的情况所造成的实际损失,向对方提出经济补偿和工期补偿的要求.10担保:法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或特定财产来督促债务人履行债务的制度.11抵押：债务人或第三人对债权人以一定财产作为清偿债务担保的法律行为12，风险：损失的不确定性13，工程资质：从事建设工程勘察设计，施工,监理活动，需要申请建设工程勘察，设计，施工,监理企业资质14、工程造价咨询单位:是指接受委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。1 邀请招标：是指招标人用投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标.2 资格后审：是指在开标后评标前对投标人进行资格审查。3 要约：是希望和他人订立合同的意思表示。5 显失公平：是指一方在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同6 投标人：是按照招标文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他社会经济组织7 违约责任：是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时，必须承担的法律责任。8借款合同：当事人一方将一定种类和数量货币所有权转移给对方,对方于一定期限返还同种类同数额货币的合同。9定金：是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式，又称保证金10 反索赔：就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功12 工程转包：指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。13、发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表，其具体人选和职权在专用条款中约定。1、合同价款:指发包人承包人在协议书中约定，发包人