通用码头维修招标文件.doc

唐山港曹妃甸港区通用散货泊位辅助用房办公区停车场项目 招标文件

唐山港曹妃甸港区通用码头
维修工程

施工招标文件

招标编号：

招标人：唐山曹妃甸港口有限公司

二零一三年六月
37

第一章 投标须知
我公司计划对通用码头维修工程进行施工。欢迎经过考察，现邀请条件合格的投标人参加投标，并提交合格的投标文件。
1.1 项目概况
1.1.1 建设用地位置：曹妃甸港区通用码头；
1.1.2建设计划工期：3个月；
1.1.3建设规模：
码头维修：从中轨道梁至围网（宽67m，长度约为1100 m）的码头面修复，拆除硫磺池1座，拆除门机轨道及后轨道梁1100米，凿除现有雨水沟，新建排水明沟、4座雨水井及相关工程；
通用码头南端新建排水沟289.6m。
1.2 合同段划分和招标范围
1.2.1本项目施工招标共1个合同段。
1.2.2招标范围：通用码头维修及南端新建排水沟的全部施工内容（以图纸及工程量清单为准）。
1.2.3项目投资约：730万元。
1.3 质量要求：达到国家颁发的《工程施工质量验收规范》合格标准
1.4 资金来源：业主自筹
1.5 投标人资格要求
1.5.1投标人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；
1.5.2要求投标人具备市政公用工程施工总承包貮级及以上资质；
1.5.3有承担过同类工程项目的施工经验和业绩。投标人必须独立投标，招标人不接受任何形式的联合体投标；
1.6 资格审查方式：资格后审
1.7 踏勘现场：投标人自行踏勘现场，核对招标图纸与现场的环境及条件的符合性。
1.8 招标人设最高限价：7595770.9元，投标人投标报价高于招标人最高限价的投标文件按废标处理。
1.9分包：本项目不允许分包
1.10 投标文件份数：一份正本，四份副本，电子版1份。
1.11 投标文件递交地点：弘毅码头办公楼810会议室
投标文件递交时间：2013年6月27日14:30
1.12 开标地点及时间同投标文件递交地点及时间。
1.13 联系方式
招标人名称：唐山曹妃甸港口有限公司
招标人地址：曹妃甸工业区6+弘毅码头
联 系 人：赵忠会 0315-8850554

1.14 招标文件
1.14.1本招标文件包括：
(1)投标人须知；
(2)评标办法；
(3)合同条款及格式；
(4)工程量清单；
(5)图纸；
(6)技术标准和要求；
(7)投标文件格式；
(8)根据本须知规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
1.14.2澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件，如发现缺页或附件不全，及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等），要求招标人对招标文件予以澄清。招标人对招标文件的澄清以书面形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
1.15 投标文件
1.15.1投标文件的组成
(1) 投标函；
(2) 法定代表人身份证明；
(3) 授权委托书；
(4) 已标价工程量清单；
(5) 施工组织设计；
(6) 资格审查资料
1.15.2投标报价
投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。
1.15.3投标文件的编制
投标文件应按招标文件规定的“投标文件格式”进行编写投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
1.16投标
1.16.1投标文件加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
1.16.2未按本须知规定要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
1.16.3投标人应在本须知规定的投标截止时间前递交投标文件。
1.16.4投标人所递交的投标文件不予退还。
1.16.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
1.16.6在本须知规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
1.16.7修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
1.17 开标
在规定的时间和地点开标，投标人的法定代表人或其委托代理人需携带本人身份证出席。
1.18 资格后审
在评标之前,首先按照资格后审要求对投标人进行资格后审，通过资格后审方可进入下一步评审。
1.19 评标
1.19.1评标委员会由招标人工程招投标经济小组组成。
1.19.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
1.19.3按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
1.20 合同授予
1.20.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
1.20.2招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
1.20.3招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
1.21重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：投标截止时间止，投标人少于3 个或经评标委员会评审后否决所有投标的。
1.22纪律和监督
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
第二章 评标办法
2.1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.2评审标准
2.2.1 初步评审标准
（1）形式评审标准：
投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；招标文件的组成及格式、投标文件的编制符合第一章1.15条款的要求；投标文件密封符合第一章1.6条款的要求；只能有一个有效报价。
（2）资格评审标准：
具备有效的营业执照；具备有效的安全生产许可证；资质等级符合第一章1.5.2条款要求。
（3）响应性评审标准：
投标内容、工期、工程质量、工程量清单、技术标准和要求均符合本招标文件要求。
2.2.2 分值构成与评分标准
（1）分值构成：
投标报价：70分；
施工组织设计：20分。
（2）评标基准价
①最高限价:见第一章；
②有效报价：有效投标报价是指通过资格后审、初步评审后的投标报价等于或小于招标人最高限价的投标报价为有效投标报价；
③计算评标基准价：所有投标人的算术平均值即为评标价平均值。
（3）评分标准
①投标报价评分标准：经评审的投标报价为各投标人的评标价；评标价与评标基准价一致时得标准分80分；评标价每高于评标基准价的1%扣1分，评标价每低于评标基准价的1%扣0.5分，扣完为止。不足1%的按直线内插法计算，计算得分保留两位有效小数，第三位四舍五入，百分数计算保留到小数点后两位。
投标报价偏差率=︳( Bi- A) ︳ / A×100%,其中Bi为各投标人的评标价，A为评标基准价
②施工组织设计评分标准：见下表。

条 款 号
评分因素
评分标准
施工组织
设计评分
标准
（满分20分）
主要设备的进场计划（满分3分）
计划合理、保障措施完善
2.6～3.0分
计划较合理、保障措施较完善
2.1～2.5分
一般
1.6～2.0分
施工人员的进场计划（满分3分）
计划合理、保障措施完善
2.6～3.0分
计划较合理、保障措施较完善
2.1～2.5分
一般
1.6～2.0分
施工材料运输方案（满分2分）
科学、合理，能有效实施
1.7～2.0分
较科学、合理，能实施
1.2～1.6分
一般
0.7～1.1分
安全施工方案
（满分3分）
科学、合理，能有效实施
2.6～3.0分
较科学、合理，能实施
2.1～2.5分
一般
1.6～2.0分
结构施工方案
（满分3分）
科学、合理，能有效实施
2.6～3.0分
较科学、合理，能实施
2.1～2.5分
一般
1.6～2.0分
工程质量保证措施（满分2分）
科学合理、可行
1.6～2.0分
较合理、可行
1.1～1.5分
一般
0.7～1.0分
施工进度计划及保证措施
（满分2分）
合理可行、能实现
1.6～2.0分
较可行、能实现
1.1～1.5分
一般
0.7～1.0分
施工现场总平面布置图（满分2分）
科学、合理
1.7～2.0分
较合理
1.2～1.6分
一般
0.7～1.1分
以上各项，缺项的得零分。

2.3评标程序
2.3.1初步评审
(1)依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有不符合评审标准的，作废标处理。
(2)投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。
2.3.2 详细评审
（1）评标委员会按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ,对施工组织设计计算出得分B；
（2）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
（3）投标人得分=A+B。
（4） 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
2.3.3 投标文件的澄清和补正
（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.4 评标结果
（1）评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
（2）评标委员会完成评标后，形成书面评标意见。

第三章 合同条款及格式

第一部分 协议书
第二部分 通用条款(略)
第三部分 专用条款
附件 1 廉政合同(略)
附件2 安全生产合同(略)
合同协议书
发包人:（全称）
承包人:（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：唐山港曹妃甸港区通用码头维修工程
工程地点：曹妃甸工业区通用码头
工程内容：码头维修：从中轨道梁至围网（宽67m，长度约为1100 m）的码头面修复，拆除硫磺池1座，拆除门机轨道及后轨道梁1100米，凿除现有雨水沟，新建排水明沟、4座雨水井及相关工程；通用码头南端新建排水沟289.6m。
资金来源：业主自筹
二、工程承包范围
承包范围: 通用码头维修及南端新建排水沟的全部施工内容（以图纸及工程量清单为准）。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数： 天。
从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家、河北省颁发的《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、合同价款
合同总价（小写）： 元。
（大写）： 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 （ 1 ） 条的约定。
（1）本合同第二部分合同条款第2条。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间： 年 月 日
本合同订立地点： 河北省唐山市曹妃甸工业区
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。
（本协议以下无正文）

发 包 人：（公章）
地 址：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：

承 包 人：（公章）
地 址：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：

第二部分 通用条款

执行河北省建设厅、河北省工商行政管理局颁发的《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（2008）之通用条款。

第三部分 专用条款
1、定义
所采用的书面形式包括以下第 （1）条。
（1）文书
（2）信件
（3）电报
（4）传真
（5）电子邮件
（6）其他
2、合同文件及解释
本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）协议书（2）合同专用条款；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）招标文件；（6）承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)；（7）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、设计变更、签证、洽商等文件）。（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸。
3、语言及适用的法律、标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：现行的本行业的标准和规范。
4、通讯联络
各方通讯地址和收件人：
发包人：唐山曹妃甸港口有限公司
通讯地址：唐山市曹妃甸工业区
收件人： 邮编： 063200
承包人：
通讯地址：
收件人： 邮编：
5、工程分包
分包工程事项：本工程禁止分包。
6、发包人
6.1发包人完成下列工作的约定
（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已具备。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：无。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：实际需要时向发包人借阅。
（4）办理有关证件的约定：质量监督及开工前需要的其他手续、开工许可证书等，本合同签署后尽早完成。承包人协助发包人办理相关施工手续并提供必要支持。
（5）组织现场交验的时间：根据承包人的申请组织验收。
（6）组织图纸会审和设计交底的约定：发包人书面通知。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：发包人负责协调处理项目所涉及的邻近建筑物、构筑物的保护工作，费用由发包人承担。
6.2 支付方式的约定按以下第（1）条。
（1） 按协议书所注明的帐号银行转帐。
（2） 支票支付。
（3） 其他方式：
6.3 发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定
(1) 提供的时间： 签订合同后 。
(2) 提供的份数：提供3套工程施工图纸，标准及规范由承包方自备。
6.4 提供施工场地的时间：开工之日。
7、承包人
7.1 承包人有关工作的约定
（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。
（2）承包人应做的其他工作及要求：
①承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：自负费用满足政府各职能部门的要求，办理好政府各种手续。
②施工场清洁卫生的要求：承包人自负费用满足施工场地所在城市卫生条件要求，相关费用已包含在合同总价中，不再另行调整。
③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：以上责任和要求由承包人负责，并按有关规定办理建设工程安全报监手续，并承担相关费用。若承包人不按安全规范要求施工，造成事故由承包人承担全部责任。
④按期支付工人工资的要求：承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期足额向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。
7.2承包人负责的设计的约定
（1）合同规定由承包人负责的设计：执行发包方指派工程师和监理工程师的指令。
（2）承包人提供设计的时间：执行发包方指派工程师和监理工程师的指令。
8、发包人代表
8.1发包人代表及其权力的限制
（1）发包人任命 为发包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：
邮政编码： 联系电话：
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制： 对项目的全过程负责管理、协调 。
9、承包人代表
承包人任命 为承包人代表，其通讯联络地址如下：
通讯地址：
邮政编码： 联系电话：
10、工程担保
本工程的履约担保额为总合同价的10%。承包人在收到中标通知书之日起，签订合同以前，向发包人提供在投标人基本开户行或专业担保公司出具的等额履约保函。担保有效期到工程竣工后56天。
执行本款所发生的费用由承包人承担。
11、不可抗力
降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
12、保险
12.1 对保险事项的其他约定：
（1）承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险。
（2）承包人应办理的险种还包括：人员工伤事故的保险、人身意外伤害险、财产设备险。
在发生事故后，由承包人负责收集有关资料和证据，向保险公司索赔。如果因承包人责任造成索赔失败，导致的损失由承包人承担。
以上保险费已含在承包人的投标报价中，发包人不再额外支付。
13、进度计划和报告
承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：执行发包方指派工程师的指令。。
14、工期和工期延误
合同工程工期：（ ）天。
15、质量目标
工程质量标准：合格标准。
16、发包人供应材料、设备
16.1 发包人供应材料、设备按以下第 （1）条的约定。
（1）发包人不供应材料、设备。
（2）发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。
17、承包人采购材料、设备
发包人指定的生产厂家或供应商：所有用于本工程的材料应经过业主认定质量，并且符合国家规定的质量标准，附有合格证和质量检测报告，所有重要材料在使用前必须征得发包人认可，未经认可不得使用，主要材料还需送往有关质量监督部门进行检验，检验合格后方可使用。
18、隐蔽工程和中间验收
中间验收部位包括：按照监理规范要求的中间验收工程（政府质检部门有特殊要求的执行其要求）。
19、竣工验收
19.1 中间交工工程的验收按以下第（1） 条的约定。
（1） 合同工程无中间交工工程。
20、工程试车
20.1 工程试车按以下第 （1） 条的约定。
（1）不需要试车。
（2）试车的内容及要求具体如下：
21、质量保修
21.1 工程质量保修期的约定：按照国家相关标准执行。
22、计量
（1）安全生产专项费用由承包人根据安全生产措施提出，经监理及发包人工程师批准后方可支付使用。
（2）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
（3）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付，相应措施费、规费、税金也不予支付。
（4）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
（5）承包人于每月20日，向工程师提交当月已完工程量的报告。
23、暂列金额
工程量清单中专业暂估价、材料、设备暂估价等暂定金额，承包人采购时，须经发包人认可。
24、合同价款约定与调整因素
24.1合同价款采用以下第（1）条的方式。
（1）固定单价。
（2）固定总价。
（3）可调价格。
24.2 合同价款的调整因素：设计变更、现场签证。
25、合同价款调整方法
设计变更、现场签证引起工程数量报价表中没有的分项工程项目，由承包人提出，经监理和发包人工程师确认后，在工程量清单中有相同或类似项目按清单中此项目综合单价计价计入结算；如在工程量清单中无相似项目，按定额规定进行计算，经监理及发包人确认后计入结算。
材料价差的调整范围：本项目材料价格不予调整。
26、预付款：无
27、安全防护、文明施工措施费（已含在合同总价之内，不再另行调整）
安全防护、文明施工措施费的总额为( )元。
28、进度款
28.1支付期间按以月为单位。
（1）承包人按月向发包人报送当月工程进度报表，经发包人和监理审定后30个工作日内，发包人向承包人支付审定当月（包含安全防护、文明施工措施费）工程进度款的80%，待预付款及进度款之和累计达到合同总价的80%时停止拨付并办理竣工结算。
（2）竣工验收并交付工程资料后28个工作日内拨付至竣工结算价款90%，工程经审计后拨付至审计结算价款的95%，扣留竣工结算价款的5%作为质量保证金（不计利息）。
（3）发包人可视工程进度情况，对工程进度款支付比例、时间做相应调整，以保证合同的履行。工程进度款必须专款专用，发包人以及发包人授权的第三人有权对工程款的使用情况进行审计、审查。
28.2 期中付款的最低限额是：无。
29、竣工结算与结算款
29.1 办理结算程序和时限为：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。双方确认竣工结算报告后，在竣工验收合格后60日内扣留质量保证金后付清结算款项。
29.2竣工资料：提交份数：全套竣工资料3份，另竣工图纸6套。
30、质量保证金
质量保证金的金额：竣工验收审计完毕后28个工作日内拨付至竣工结算价款95%，扣留竣工结算价款的5%作为质量保证金。
质量保证金的返还时间：为工程竣工验收合格满 一 年后的28天内，无息返还。
31、合同争议
31.1调解机构按以下第 （1） 条的约定。
（1）调解机构为：建设行政主管部门
31.2双方同意选择以下第（2） 条的方式解决争议：
（1）向（ ）仲裁机构申请仲裁。
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
32、保密要求
32.1保密信息的提供时间：无。
33、合同份数
发包人向承包人提供电子版施工合同，由承包人打印合同。合同正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。

补充： 附中标通知书一份。
附件1廉政合同(略)
附件2 安全生产合同(略)

第四章 工程量清单

一、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子日工程量计算规则及子目工作内容说明：无。

二、工程量清单
2.1 投标报价说明
2.1.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.1.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.1.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.2 工程量清单计价格式
工程量清单计价格式应由下列内容组成：
2.2.1 封面。
2.2.2 投标总价。
2.2.3 总报价表。
2.2.4单项工程费汇总表。
2.2.5单位工程费汇总表。
2.2.6分部分项工程量清单计价表。
2.2.7措施项目清单计价表。
2.2.8零星工作项目计价表
2.2.9分部分项工程量清单综合单价分析表。
2.2.10措施项目费分析表。
2.2.11 主要材料价格表。
唐山港曹妃甸港区通用散货泊位辅助用房办公区
停车场工程施工

投 标 总 价

建设单位：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：

投标人： (单位签字盖章)
法定代表人： (签字盖章)
编制日期：

总报价表
序号
项目名称
单位
工程量
综合单价（元）
合价（元）
备注
一
码头维修

1
联锁块拆除
平米
73700

2
联锁块铺砌
平米
73700

3
门机轨道拆除
延米
1100

4
拆除硫磺池
方
203.52

5
后轨道梁砼凿除
方
162.8

6
砖砌雨水沟
方
501.869

含抹灰
7
水稳层修复C15
方
6600

暂按6方/米估量
8
拆除雨水沟盖板
个
1200

9
400承插式雨水管
米
96

10
C15包封
方
72.38

11
混凝土井(不含钢筋）
座
4

基坑开挖、模板、砼浇筑，C30
12
井钢筋
吨
2.536

13
土方开挖及外运（按坚硬土考虑）
方
1407

运距2Km内
14
重型铸铁井盖安装
个
4
3289.71
13158.84
井盖暂定2680元
二
南端新建雨水沟
米
289.6

三
安全文明措施费
项
1

合计

本工程量清单为完全综合单价清单，包括除安全文明措施费以外的全部完工费用，不另计取其他费用，项目名称所包含的工作内容为完全工作内容。

单项工程费用汇总表

工程名称：
序号
表号
单位工程名称
金额（元）
备注
一

1

2

3

二

1

2

3

合计

投标总报价：小写：人民币 元
大写：人民币 元整
投标人：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日
单位工程费汇总表
工程名称：
序号
项目名称
金额（元）
1
分部分项工程量清单计价合计

2
措施项目清单计价合计

3
其他项目清单计价合计

4
规费

5
税金

合计

分部分项工程量清单计价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项目编码
项目名称
计量单位
工程数量
金额（元）
综合单价
合价

本页小计

合计

措施项目清单计价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项目名称
金额（元）

合计

零星工作项目计价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
名称
计量单位
数量
金额（元）
综合单价
合价
1
人工

小计

2
材料

小计

3
机械

小计

合计

分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项目编码
项目名称
工程内容
综合单价组成
综合单价
人工费
材料费
机械使用费
管理费
利润
1

……

2

……

措施项目费分析表
工程名称： 第 页 共 页
序号
措施项目名称
单位
数量
金额（元）
人工费
材料费
机械使用费
管理费
利润
小计

合计

主要材料（设备）价格表
工程名称： 第 页 共 页
序号
材料编码
材料（设备）名称
规格、型号等特殊要求
单位
单价（元）

第五章 技术规范和要求

执行国家、河北省、唐山市执行标准、规范和设计图纸要求执行的技术规范。

第六章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
目 录
一、投标函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、资格审查资料

一、投标函

（招标人名称）:
1．我方己仔细研究了 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价，工期 月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺在合同约定的期限