2009年一级建造师建筑工程实务模拟试题(二)-中大网校.doc

中大网校引领成功职业人生
2009年一级建造师建筑工程实务模拟试题(二)
总分：160分 及格：96分 考试时间：120分

一、单项选择题（共20 题。每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）

(1)城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的（　　）的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的（　　）的保护范围界线。
A. 文化街区、知名建筑
B. 历史文化街区、历史建筑
C. 文化景区、名人建筑
D. 历代文化景区、知名建筑

(2)不符合燃气热水器安装要求的是（　　）。
A. 房间净高应大于2.2m
B. 平衡式热水器可安装在通风良好的浴室内
C. 应安装在通风良好的房间或过道内
D. 可燃或难燃烧的墙壁上安装热水器时，应采取有效的防火隔热措施

(3)工程项目施工阶段质量的自控主体包括（　　）和施工单位。
A. 监理单位
B. 设计单位
C. 建设单位
D. 供应单位

(4)图中节点板采用Ml2普通螺栓连接，则每个螺栓的平均剪切应力为（　　）。
<CENTER></CENTER>
A. 110.6N/mm<SUP>2</SUP>
B. 55.3N/mm<SUP>2</SUP>
C. 221.2N/mm<SUP>2</SUP>
D. 28.3N/mm<SUP>2</SUP>

(5)图中P1、P2、P3的合力值为（　　）。
<CENTER></CENTER>
A. 30N
B. 20N
C. 10N
D. 0

(6)施工现场必须实施封闭管理，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。市区主要路段的工地周围应设置高于（　　）的现场围挡。
A. 2.5m
B. 2.1m
C. 2.0m
D. 1.8m

(7)以下（　　）属于施工项目规划大纲的内容。
A. 施工项目管理目标
B. 施工准备
C. 资源供应计划
D. 项目信息管理

(8)施工现场，是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动，（　　）场地。
A. 工程本身所占用的
B. 各类材料及设备的堆放
C. 经批准占用的施工
D. 因施工所占用的

(9)在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（　　）引起的索赔。
A. 地质条件的变化
B. 不可抗力
C. 工程变更
D. 业主风险

(10)用于烧结普通砖砌体的砌筑砂浆稠度宜为（　　）。
A. 30～50mm
B. 50～70mm
C. 70～90mm
D. 90～120mm

(11)建设单位应当在工程竣工验收后（　　）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。
A. 6个月
B. 3个月
C. 2个月
D. 1个月

(12)材料质量控制中，对进场材料要合理组织（　　），减少材料损失。
A. 材料供应
B. 材料采购
C. 材料运输
D. 材料使用

(13)在城市道路管理中，不需要经市政工程行政主管部门同意或批准的事项有（　　）。
A. 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的建设
B. 因特殊情况需要临时占用城市道路的
C. 因城市地铁暗挖施工需要穿过城市道路的
D. 因工程建设需要挖掘城市道路的

(14)关于混凝土收缩的表述，（　　）是错误的。
A. 水灰比小，水泥用量少，收缩小
B. 材料级配密实，收缩小
C. 养护条件好，收缩小
D. 采用矿渣水泥比普通水泥干缩量小

(15)工程量清单不包括（　　）。
A. 分部分项工程量清单
B. 措施项目清单
C. 零星项目清单
D. 其他项目清单

(16)属于可见光范围内的波长是（　　）。
A. 280nm
B. 790nm
C. 450nm
D. 330nm

(17)建设工程施工应当在（　　）组织进行。需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续。
A. 能够满足施工要求的场地内
B. 批准的施工场地内
C. 尽量减少扰民的场地内
D. 与周边完全隔离的场地内

(18)可以不申请办理施工许可证(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300㎡以下)的非住宅装饰装修活动（　　）执行。
A. 按照《建设工程质量管理条例》
B. 参照《住宅室内装饰装修管理办法》
C. 参照《建设工程质量管理条例》
D. 不受上述任何规定约束，自主

(19)下列地基处理方法中，最为经济的深层地基处理方法是（　　）。
A. 强夯地基法
B. 夯实水泥土复合地基法
C. 振冲地基法
D. 水泥土搅拌桩地基法

(20)(I)、(Ⅱ)两个结构，发生图示支座位移，哪个结构会产生内力?（　　）
<CENTER> </CENTER>
A. (I)、(Ⅱ)均产生内力
B. (I)、(Ⅱ)均不产生内力
C. (I)
D. (Ⅱ)

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中。有2 个或2 个以上符合题意。至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

(1)墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程，所用保温材料的（　　）应符合设计要求。
A. 类型
B. 品种
C. 规格
D. 尺寸
E. 施工工艺

(2)锅炉房外墙的开窗面积，应考虑（　　）。
A. 采光要求
B. 通风要求
C. 泄压要求
D. 无特殊要求
E. 不允许开窗

(3)对建筑节能改造应当考虑（　　）等因素进行科学论证。
A. 建筑物的寿命周期
B. 改造的必要性
C. 对旧设备材料的再使用
D. 改造投入收益比
E. 房屋使用人的意见

(4)下图中各截面形心位置标示正确的有（　　）。
A.
B. <img src=" border=0>
C. <img src=" border=0>
D. <img src=" border=0>
E. <img src=" border=0>

(5)超过60W的（　　）的不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。
A. 低压荧光灯
B. 囟钨灯
C. 金属囟灯
D. 白炽灯
E. 高压钠灯

(6)根据震害调查，框架应设计成延性框架，下列所述内容（　　）不符合要求。
A. 强梁弱柱
B. 强节点，箍筋加密，加强锚固
C. 避免出现薄弱层
D. 多设短柱
E. 加强角柱

(7)按价值工程原理，通过下列（　　）途径可以提高产品的价值。
A. 降低主要功能，成本大大降低
B. 功能不变，成本提高
C. 功能提高，成本降低
D. 功能提高，成本降低、
E. 功能不变，成本降低

(8)铲运机的开行路线有（　　）。
A. 椭圆形
B. “8”字形
C. 锯齿形
D. 扇形
E. 螺旋形

(9)水泥进场时，应抽样对其（　　）及其他必要的性能指标进行复验。
A. 品种
B. 级别
C. 出厂日期
D. 强度
E. 安定性

(10)关于力的基本性质和平面力系的平衡表述，下列说法（　　）是正确的。
A. 物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态
B. 力的合成只能有一种结果，力的分解也只能有一种结果
C. 作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态
D. 力的三要素为力的大小、方向、作用点
E. 作用在物体某一点的力可以沿作用线平移到物体上另一点而无需附加力偶

三、案例分析题（共5题.（ 一）、（二）、（三）题各20 分，（四）、（五） 题各30 分）

(1)金华大厦位于某市锦湖区，属旧城改造项目，中外合资工程，由金海房地产发展有限公司开发，由该市第一建筑安装工程总公司承包施工，该市建筑设计院设计。整座大楼为现浇钢筋混凝土剪力墙体系，结构层数地下1层、地面以上20层，总建筑面积21280m<SUP>2</SUP>，混凝土强度等级为C30，工程于1995年2月10日开工。1995年10月28日至11月8日，在施工第十一～十四层主体结构中，使用了安定性不合格的水泥，造成了重大质量事故。 1995年9月8日在建设单位召开的协调会上，施工单位提出，因气温下降，为确保工程年底结构封顶，加快施工进度，将原先使用的矿渣水泥改为普通水泥。经协商同意将矿渣水泥改为普通硅酸盐水泥。水泥由建设单位提供。建设单位确定供应商为该市商务实业公司庄木建材公司，供应商确定采用附近某县供电局水泥厂生产的电力牌32．5级普通硅酸盐水泥。1995年10月15日，供应商在尚与厂方签订购销合同情况下，就进场第一批无质保书的电力牌水泥20t，经锦湖区检测中心检测，于1995年10月25日确认安定性合格，1995年10月18日在第一批进场水泥检测报告还未出来时，供应商已与厂方签订了购销合同，购电力牌32．5级普通硅酸盐水泥2000t。从1995年10月25日起，供应商开始陆续大批量供应水泥，至11月25日，先后供应水泥658．25t，在此期间，施工单位在10月28日和11月6 日先后两次收到供应商提供的编号为F98质保书。从开始使用第一批20t水泥至11月8日止，用于该工程第十一～十四层电力牌32．5级普通硅酸盐水泥540．68t。在此期间．供应商和建没单位均称进场的水泥为同批水泥，未进行复试而大量使用。11月10日当水泥供应到454．75t，主体结构已施工到第十三层时，施工单位才从现场取样送锦湖区检测中心复试，11月14日区检测中心检测发现送检的水泥安定性不合格，即通知施工单位禁止使用。建设单位、施工单位得知后，17日、19日先后两次将水泥送锦湖区检测中心再次复试仍判为安定性不合格，甲、乙方先后又将水泥取样送外市建筑科学研究院及某大学进行复验，结论均为不合格，外市技术监督局于1995年12月4日出具仲裁结论，该水泥为废品水泥，禁止使用，但工程施工到第十四层墙体才停止施工。

(2)某项工程建设项目，业主和施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受罕见暴风雨的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。索赔报告的基 本要求如下： 1．遭罕见暴风雨袭击是施工方不可遇见的不可抗力事件，由此造成的损失是因非施工单位原因引起的，故应由业主承担赔偿责任。 2．给已建部分工程造成损坏，损失计l8万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 3．施工单位现场的使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 4．因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 5．由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。

(3)某市劳动大厦(劳动局办公大楼)装饰装修工程，在建筑主体竣工3个月后，根据招标文件中投标单位应是一级装饰装修企业资质的要求，通过招标发包给一级装饰企业四海装饰工程公司。四海装饰工程公司因施工人力不足，将其中部分工程分包给一家二级资质的五河装饰工程公司。五河装饰工程公司为追求利润最大化，在施工中使用了一批主体工程施工时的剩余过期水泥，导致了用水泥砂浆做粘贴材料的石材地面出现大面积空鼓，未通过竣工验收。四海公司和五河公司都受到处罚。

(4)某公司承接了某办公楼的装饰工程，平面如图所示，该楼共6层，首层为大堂和会议用房，二层为出租用房，三层为待租用房，四层以上为办公用房。合同装饰范围为：办公、首层全部进行装饰，待租用房只进行隔墙、门安装和公共部分(包括走道)的施工；出租用房由租赁单位自行装修。该工程结构、初装修、水、电已施工完成，通过竣工验收，并完成了备案。
<CENTER></CENTER>

(5)某高校装修多间自习教室。计划进度与实际进度见下表，表中粗实线表示计划进度(进度线上方的数据为每周计划投资)，粗虚线表示实际进度(进度线上方的数据为每周实际投资)，假定各分项工程每周计划进度与实际进度均为匀速进行，而且各分项工程实际完成工程量与计划完成总工程量相等。 某高校自习教师装修工程计划进度与实际进度表

<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 align=center bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=255 bgColor=#ffffff colSpan=6>
计划进度与实际进度 </TD>
<TD vAlign=top width=177 bgColor=#ffffff colSpan=4>
(周)</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
分项工程 </TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

l</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>

2</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

3</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>

4</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

5</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>

6</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

7</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

8</TD>
<TD vAlign=top width=44 bgColor=#ffffff>

9</TD>
<TD vAlign=top width=48 bgColor=#ffffff>

10</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
5</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>
5</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
5</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=44 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=48 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
吊顶龙骨安装及窗
帘盒制作安装 </TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

5</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>

5</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>

5</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>

3</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
4</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>
4</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=44 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD>
<TD vAlign=top width=48 bgColor=#ffffff rowSpan=2>
</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 bgColor=#ffffff>
吊顶矿棉板安装 </TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
</TD>
<TD vAlign=top width=42 bgColor=#ffffff>
3</TD>
<TD vAlign=top width=43 bgColor=#ffffff>
3</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=116 b

答案和解析
一、单项选择题（共20 题。每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）
(1) :B
本题中的城市紫线所保护的价值在于文化街区或建筑的历史性。注意区分“文化街区”与“文化景区”的差别。(2) :A
(3) :D
(4) :B
(5) :D
(6) :A
(7) :A
(8) :C
本题所强调的概念是，只有经批准占用的施工场地才可以称为施工现场，才可以进行各类材料及设备的堆放；一切未经批准占用的用于施工的场地，属于违规占用场地。 (9) :C
(10) :C
(11) :B
(12) :D
(13) :C
(14) :D
(15) :C
(16) :C
(17) :B
本题强调的是建设工程施工应当在“批准的施工场地内”进行。至于这个“批准的施工场地内”能否满足施工要求、能否减少扰民、能否与周边完全隔离，属于是否需要临时占地和场地管理的另一个问题。所以施工场地需要临时占用道路等情况的，应当依法办理有关批准手续。(18) :B
要注意这个规定的特殊点。虽然可以不申请办理施工许可证(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300㎡以下的)，而且是非住宅装饰装修活动，但仍要求参照《住宅室内装饰装修管理办法》执行。(19) :A
(20) :D
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中。有2 个或2 个以上符合题意。至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
(1) :A, B, C, E
(2) :A, B, C
(3) :A, B, D
(4) :C, D, E
(5) :B, C, D
(6) :A, D
(7) :C, D, E
(8) :A, B, C, E
(9) :D, E
水泥的品种、级别、出厂日期等从外包装上就可以进行检查，而强度、安定性等指标则需抽样到试验室进行检验。故选项A、B、C不正确。(10) :C, D, E
三、案例分析题（共5题.（ 一）、（二）、（三）题各20 分，（四）、（五） 题各30 分）
(1) :
(1)该工程质量事故的原因是材料质量问题，水泥安定性不合格；施工管理问题，生产单位弄虚作假、欺骗用户，供应商采购并提供安定性不合格的水泥，施工单位未获得每批水泥合格证情况下，未严格按规定对进场的每批水泥进行复试，建设单位对供应商的供货能力及技术素质不做考核的情况下，错误选择供应商，未按规定委托监理等。
(2)进行工程质量事故处理的主要依据有四个方面：
1)质量事故的实况资料，包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查研究所获得的第一手资料；
2)具有法律效力的，得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件；
3)有关的技术文件、档案；
4)相关的建设法规。
(3)工程质量事故处理的基本要求：
1)处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产、使用要求、施工方便、经济合理的目的。
2)重视消除事故原因。
3)注意综合治理。
4)正确确定处理范围。
5)正确选择处理时间和方法。
6)加强事故处理的检查验收工作。
7)认真复查事故的实际情况。
8)确保事故处理期的安全。
(4)①√；②×；③√；④√；⑤×；⑥×(2) :
(1)对已建部分工程造成损坏的损失l8万元应由业主承担；施工单位处理伤病医疗费和补偿金3万元，应由施工单位自己负责；施工单位机械、设备损坏及停工损失由施工单位承担，业主不负责赔偿；因暴风雨造成现场停工8天，业主应给予工期顺延；工程破坏、清理现场费用2．4万元，业主应予支付。
(2)因不可抗力事件导致的费用和延误的工期由双方按以下原则分别承担：
①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
②承包人双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；
③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费
用由发包人承担；
⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。
(3)当出现索赔事项时，承包人应在事项发生后的28天内，以书面的索赔通知书形式向工程师(或业主)提出索赔意向通知。在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。(3) :
(1)四海装饰工程公司将部分装饰工程分包给五河装饰工程公司的做法是非法的。把工程转包给比自己资质低的企业，不符合招标文件要求，属于违法分包，同时也未征得建设单位的同意，这也是四海公司受处罚的原因之一。
四海公司受处罚的原因之二是装饰工程因地面石材空鼓未通过竣工验收，应承但连带责任。
(2)五河装饰工程公司受处罚的原因，一是超越资质证书许可范围承包工程；二是在装饰装修工程中使用了不合格的材料，造成工程施工质量不合格。
水泥的有效储存期是3个月，该工程的建筑主体完工已有3个月了，其剩余水泥肯定是过期水泥。过期水泥应重新试验确定水泥的技术指标，合格才可以使用。(4) :
(1)库房和现场临时办公室应该布置在3层。因为该层为待租用房，只进行公共部分的装修施工，其工作量小，对工期的影响小；由于为待租用房，在装修施工的竣工前无租户施工，用来做临设使用可减少搬迁转移次数。
(2)办公室应设在2---4号房间。因在南侧，可开窗、通风和光照好，同时功能分区明确。会议室应设在1号房间。该房间较大，距离办公室近，使用方便。贵重物品应设置在5号房间，因为距离办公室近，便于看管，同时也距离电梯问和楼梯间近，便于运输和搬运。
(3)临电配电箱布设应到二级箱。电缆截面的选择依据是根据施工组织设计中的主要施工机具计划计算出动力用电和照明用电总的用电功率数，再根据电缆的性能参数对照选
择电缆的截面积。 (5) :
(1)见下表：
某高校自习教师装修工程投资数据表(单位：万元)

<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 bgColor=#000000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=140 bgColor=#ffffff>

</TD>
<TD vAlign=top width=407 bgColor=#ffffff colSpan=10>
投资数据
</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=140 bgColor=#ffffff>
项 目
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

1
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

2
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

3
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

4
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

5
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

6
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

7
</TD>
<TD vAlign=top width=40 bgColor=#ffffff>

8
</TD>
<TD vAlign=top width=41 bgColor=#ffffff>

9
</TD>
<TD vAlign=top width=合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：