路基土石方劳务施工合同.doc

路基土石方劳务施工合同

甲方： 身份证号码： （以下简称甲方）
乙方：陈清武 身份证号码： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就 路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、承包范围：
三、工程量：工程量按图纸清单总共造价约6700万。
四、工期：甲方通知乙方进场之日两年内完工。
五、承包方式：采用总包干的形式，工程量以业主提供的设计图，经甲乙共同测量复核无误，作为乙方的结算的依据。变更土石方甲、乙双方签证按实际结算。
六、质量标准：工程质量标准按设计及规范要求完成。
七、甲方需临时租用挖机等机械单价：
1、挖掘机210型按 280 元/小时，挖掘机450型按 1200 元/小时。
2、推土机160型按 280 元/小时。
3、压路机18-20T按 280元/小时。
八、工程款支付：整个工程先由乙方垫资，当工程完成20%甲方付款一次，即1340万。以此类推，最后工程完工甲方扣除5%质保金，余款经工程验收合格一次付清。
九、甲、乙双方义务及责任：
（一）甲方的义务及责任
1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。
2、甲方的负责：对整个施工现场总体安排协调，保证工程顺利进行。
3、甲方负责资料、计量等管理。
4、配合乙方对外界关系的协调、解决。产生费用由甲方负责。
5、甲方负责按量支付乙方工程款。
6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造成的损失由甲方承担。
7、由甲方原因造成的停工5天内不予补偿。超过5天甲方应按每天人工费200元/人、机械费500元/台支付给乙方机械停工、损失等用费。
8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。
（二）乙方的义务及责任
1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工，下雨弃土道路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。
3、乙方自行负责食宿及费用。
4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合同。
十一、违约责任
1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。
2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。
十二、其它：
1、未尽事宜，以协商及补充协议为准。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方答字盖章生效。

甲方： 乙方：
电话： 电话：

年 月 日合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责