广告设计施工合同.doc

1 广告设计施工合同广告设计施工合同 甲方：甲方：地址：地址：委托代理人委托代理人：身份证号：身份证号：住所电话：住所电话：代理人手机号：代理人手机号：乙方：天津蔚然文化传播有限公司乙方：天津蔚然文化传播有限公司 地址地址：天津市河西区解放南路天津市河西区解放南路298298号一层号一层 营业执照号：营业执照号：120103000204847 120103000204847 法定代表人：法定代表人：魏耀振魏耀振 联系电话：联系电话：[phone] 60772020 联系代理人：联系代理人：联系电话：联系电话：本工程设计人：本工程设计人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、天津市消费者权益保护条例以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内广告设计的施工有关事项，订立本合同。一、工程概况一、工程概况 1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法：详见工程报价单及施工图纸。1.3 承包方式：（1）乙方包工，包全部材料（2）乙方包工，包部分材料，甲方提供其余主材料 1.4施工工期：本工程双方约定自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，总工期为_天。1.5 工程款和工程报价单（1）工程款：设计方案还在进行，根据现场实际情况据实结算，暂估款为（人民币）元 金额大写：人民币人民币 2（2）工程报价单应当根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定。二二、付款方式：、付款方式：2.1 甲方需在本合同签订时预付工程项目总费用的_%,即人民币￥_ 元，(大写：_元整)。2.2 乙方在项目完成后交付甲方验收，甲方签字确认后，需向乙方支付合同余款，即人民币￥元,(大写：元整)。三、三、甲方义务甲方义务 3.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。3.2 无偿提供施工期间的用于施工的水源，电源和冬季供暖。3.3 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关的费用。3.4 遵守物业管理部门的各项规章制度。3.5 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。3.6 不得有强令乙方违章作业施工的行为。3.7 施工期间，甲方仍需部分使用施工现场的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作；现场有滞留物的，甲方应做好保护，说明注意事项。3.8 参与工程质量、施工进度的监督，参与工程各个阶段的验收，并在工程各阶段验收时逐项签字确认。四、乙方义务四、乙方义务 4.1 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。4.2 严格按照施工图纸及做法说明、预算要求进行施工。4.3 在工程项目各个阶段完成后主动找甲方负责人逐项签字确认。五、工程变更五、工程变更 5.1 在施工过程中，如有工程项目增减或更改设计方案，必须与乙方商定后，并履行签字认可手续，不得与乙方派驻的施工队伍私自商定，否则所造成的一切后果均由甲方负责。5.2 工程变更需调整合同价款的参照工程报价单中已定的类似价格调整，没有类似价格的由双方协商而定。六、工期延误六、工期延误 6.1 对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方书面确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更（2）不可抗力 3（3）甲方同意工期顺延的其他情况。6.2 对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方责任造成工期延误的其他情况。6.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程不能如期竣工验收的，工期不顺延。6.4 判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。七、工程验收七、工程验收 7.1 在施工过程中，甲方应随时配合乙方分阶段对工程质量、细节进行验收，并签字确认。7.2工程完工后，乙方应通知甲方做竣工验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织竣工验收。验收合格后，甲方签字确认，并一次性结清余款。7.3 双方未办理验收手续，甲方不得进驻，如甲方擅自进驻视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。7.4 本工程自验收合格甲方签字之日起，乙方应当在三日内向甲方办理移交手续，清理并退出施工现场。八、违约责任八、违约责任 8.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。8.2 甲方在工程完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回，且乙方就项目所垫付的一切款项及物料、人工等成本，均由甲方承担。给乙方造成其他损失的，由甲方全额承担。8.3 乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方，乙方自行垫付的费用由乙方自行承担。给甲方造成其他损失的，甲方有权进行追偿。8.4 由于甲方责任未按合同约定期限支付工程款，赔偿乙方实际损失，且每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款3的违约金。九、特别约定九、特别约定 9.1 本合同执行期间双方必须严格履行各自的义务，完成各自的工作。9.2 如由于甲方原因导致项目无法按时完工，对双方造成的全部损失由甲方承担；如果因乙方原因导致项目无法按时完工，造成的损失由乙方承担。双方在项目进行中另行修改竣工时间的，以最新约定为准。9.3 由于不可抗力的因素所造成的损失由甲方双方相互协商解决，双方均不承担赔偿责任。9.4 乙方按照设计方案在施工过程中各个阶段完成后逐项交付甲方确认，甲方认可后必须由相关负责人签字确认，否则乙方有权停工，对双方造成的一切损失（包括工期的延误）均由甲方承担。4 9.5 经甲方签字确认后的项目如由于甲方原因再次提出修改，对乙方造成的物料、人工等成本及一切损失均由甲方承担，需要修改设计方案的，乙方有权按重新设计的标准加收设计费。9.6 乙方的设计师负责本合同的设计项目开工前的设计交底工作（限一次）。9.7乙方的设计师负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题（免费上门服务两次，超过两次则每次加收上门服务费）。9.8 设计师免费参加工程竣工的工地现场图纸验收一次。十、争议解决方式十、争议解决方式 在本合同执行过程中如双方发生任何争议，应友好协商解决，协商不成时，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一十一、合同生效、合同生效 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：乙方代表：年 月 日 年 月 日