庭院绿化施工合同.docx

庭院绿化施工协议一根据中华人民共和国协议法及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程到达一致意见，特签订本协议，以资信守。第一条工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.预定动工日期：_年_月_日第二条施工范围1.施工范围：回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证承认，但单价不容许超过甲方承认预算单价限额。第三条施工方式1.本工程由乙方以包工、包料形式进行施工。第四条工期1.工期自预定动工日期之日起至乙方竣工并通过协议约定所有验收之日止，估计_天，不计乙方告知甲方验收后等待甲方验收时间。2.如遇下列状况，乙方须在发生签证事由2日内书面告知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期对应顺延，否则视为乙方放弃签证权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未准时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力原因。第五条工程质量及验收原则1.工程质量必须到达合格，因乙方故意延误致使工程未能准时结算或提请验收，本工程不能评估为合格。2.乙方提供苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计规定进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。3.苗木成活率到达_%.4.工程竣工后，乙方应告知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条工程价款及结算、付款方式1.工程预算总价款为人民币_元。2.结算方式：甲方应在预定动工日期前_个工作日内，向乙方预付工程预算总价款_%;甲方应在乙方材料、工人进场以及提交动工汇报后_个工作日内向乙方支付工程预算总价款_%;甲乙双方办理竣工验收和结算手续后_个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额_%.工程结算总款额_%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终止手续，甲方按协议约定扣除保养期间应由乙方支付各类款项和违约金后向乙方结清。以上付款方式均以_支付。第七条保养期1.苗木保养期为_个月，从本工程施工完毕协议约定所有验收之日起计。2.保养期内，凡因乙方施工导致质量问题，乙方接甲方告知之日起_日内，应无条件予以保养，苗木不成活应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金部_分，甲方有权向乙方追偿。第八条双方义务1.甲方义务委派现场代表_负责对工程建设进行全面管理。向乙方提供施工场地，保证运送道路畅通，同步提供施工用水、用电。提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。甲方在收到乙方所提交竣工结算书及完整竣工结算资料后，应在两周内告知乙方查对工程价款并于竣工验收后两个月内完毕结算。2.乙方义务委派现场代表_负责对施工其间全面管理。根据甲方确认施工图纸，按照本协议约定完毕承包范围内施工工作。按有关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理有关规定，承担在施工过程中放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已竣工工程保护工作，在此期间发生损坏，由乙方自费予以修复并按协议约定交付甲方，由此导致工期延误，按违约责任中逾期竣工条款处理。乙方应保证工程质量到达验收原则。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整竣工结算资料，并在收到甲方发出查对工程价款告知之日起内与甲方查对工程价款，与竣工验收后两个月内完毕结算。第九条违约责任1.因甲方工程量变化或图纸变更导致工期延期，竣工日期应予以顺延。2.甲方未能按本协议约定进行竣工验收，由甲方承担工程保管及风险责任。3.甲方逾期付款，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4.工程质量达不到约定原则，由乙方承担对应责任。5.乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因持续停工两个工作日以上，甲方解除协议，导致甲方工期延误或其他损失，乙方应予赔偿。6.乙方应向甲方支付违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金局限性以弥补甲方损失，甲方可继续向乙方追偿。第十条转让条款未经协议双方共同书面同意，任何一方不得单方面所有或部分转让其在本协议项下权利和义务。第十一条协议终止1.因解除而终止由于乙方违约导致本协议不能履行或不能完全履行，假如甲方认为本协议已无必要继续履行或乙方在收到甲方规定其纠正违约告知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本协议书面告知，该告知自送达乙方时生效，乙方应按本协议约定承担违约责任，违约金局限性以弥补甲方损失，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约导致本协议不能履行或不能完全履行，假如乙方认为本协议已无必要继续履行或甲方在收到乙方规定其纠正违约告知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本协议书面告知，该告知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完毕工作量款项，并按本协议约定承担违约责任。协议一方依本协议约定行使解除权，协议自解除告知送达之日起终止。协议终止后，不阻碍一方向违约方追究违约责任。2.有下列情形之一，协议权利义务终止：本协议按约定履行完毕;本协议经各方协商一致而终止;本协议因一方出现本条第1款违约状况，另一方发出解除协议告知;法律法规规定终止其他情形。第十二条适使用办法律条款本协议签订、效力、解释、履行和争议处理均合用中华人民共和国法律规定。第十三条争议处理凡因执行本协议所发生或与本协议有关一切争议，协议各方应通过友好协商处理;假如协商不能既处理，任何一方均可向有管辖权人民法院起诉。第十四条其他1.本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议附件是本协议构成部分，与本协议具有同等法律效力。3.协议及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。4.本协议一式_份，甲、乙双方各执_份，每份均具同等法律效力。甲方：_乙方：_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_或授权签约人)_日期：_日期：_二根据中华人民共和国协议法及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程到达一致意见，特签订本协议，以资信守。第一条工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.预定动工日期：_年_月_日第二条施工范围1.施工范围：回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证承认，但单价不容许超过甲方承认预算单价限额。第三条施工方式1.本工程由乙方以包工、包料形式进行施工。第四条工期1.工期自预定动工日期之日起至乙方竣工并通过协议约定所有验收之日止，估计_天，不计乙方告知甲方验收后等待甲方验收时间。2.如遇下列状况，乙方须在发生签证事由2日内书面告知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期对应顺延，否则视为乙方放弃签证权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未准时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力原因。第五条工程质量及验收原则1.工程质量必须到达合格，因乙方故意延误致使工程未能准时结算或提请验收，本工程不能评估为合格。2.乙方提供苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计规定进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。3.苗木成活率到达_%.4.工程竣工后，乙方应告知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条工程价款及结算、付款方式1.工程预算总价款为人民币_元。2.结算方式：甲方应在预定动工日期前_个工作日内，向乙方预付工程预算总价款_%;甲方应在乙方材料、工人进场以及提交动工汇报后_个工作日内向乙方支付工程预算总价款_%;甲乙双方办理竣工验收和结算手续后_个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额_%.工程结算总款额_%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终止手续，甲方按协议约定扣除保养期间应由乙方支付各类款项和违约金后向乙方结清。以上付款方式均以_支付。第七条保养期1.苗木保养期为_个月，从本工程施工完毕协议约定所有验收之日起计。2.保养期内，凡因乙方施工导致质量问题，乙方接甲方告知之日起_日内，应无条件予以保养，苗木不成活应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金部_分，甲方有权向乙方追偿。第八条双方义务1.甲方义务委派现场代表_负责对工程建设进行全面管理。向乙方提供施工场地，保证运送道路畅通，同步提供施工用水、用电。提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。甲方在收到乙方所提交竣工结算书及完整竣工结算资料后，应在两周内告知乙方查对工程价款并于竣工验收后两个月内完毕结算。2.乙方义务委派现场代表_负责对施工其间全面管理。根据甲方确认施工图纸，按照本协议约定完毕承包范围内施工工作。按有关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理有关规定，承担在施工过程中放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已竣工工程保护工作，在此期间发生损坏，由乙方自费予以修复并按协议约定交付甲方，由此导致工期延误，按违约责任中逾期竣工条款处理。乙方应保证工程质量到达验收原则。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整竣工结算资料，并在收到甲方发出查对工程价款告知之日起内与甲方查对工程价款，与竣工验收后两个月内完毕结算。第九条违约责任1.因甲方工程量变化或图纸变更导致工期延期，竣工日期应予以顺延。2.甲方未能按本协议约定进行竣工验收，由甲方承担工程保管及风险责任。3.甲方逾期付款，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4.工程质量达不到约定原则，由乙方承担对应责任。5.乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因持续停工两个工作日以上，甲方解除协议，导致甲方工期延误或其他损失，乙方应予赔偿。6.乙方应向甲方支付违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金局限性以弥补甲方损失，甲方可继续向乙方追偿。第十条转让条款未经协议双方共同书面同意，任何一方不得单方面所有或部分转让其在本协议项下权利和义务。第十一条协议终止1.因解除而终止由于乙方违约导致本协议不能履行或不能完全履行，假如甲方认为本协议已无必要继续履行或乙方在收到甲方规定其纠正违约告知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本协议书面告知，该告知自送达乙方时生效，乙方应按本协议约定承担违约责任，违约金局限性以弥补甲方损失，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约导致本协议不能履行或不能完全履行，假如乙方认为本协议已无必要继续履行或甲方在收到乙方规定其纠正违约告知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本协议书面告知，该告知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完毕工作量款项，并按本协议约定承担违约责任。协议一方依本协议约定行使解除权，协议自解除告知送达之日起终止。协议终止后，不阻碍一方向违约方追究违约责任。2.有下列情形之一，协议权利义务终止：本协议按约定履行完毕;本协议经各方协商一致而终止;本协议因一方出现本条第1款违约状况，另一方发出解除协议告知;法律法规规定终止其他情形。第十二条适使用办法律条款本协议签订、效力、解释、履行和争议处理均合用中华人民共和国法律规定。第十三条争议处理凡因执行本协议所发生或与本协议有关一切争议，协议各方应通过友好协商处理;假如协商不能既处理，任何一方均可向有管辖权人民法院起诉。第十四条其他1.本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议附件是本协议构成部分，与本协议具有同等法律效力。3.协议及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。4.本协议一式_份，甲、乙双方各执_份，每份均具同等法律效力。甲方：_乙方：_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_或授权签约人)_日期：_日期：_有关推荐广告牌施工协议范本_承揽协议_读书人建设工程施工协议_建设工程协议_读书人建设工程施工协议_建设工程协议_读书人油漆施工协议_建设工程协议_读书人家庭装饰装修工程施工协议_建设工程协议_读书人更多惊喜，尽在站，谢谢