内外墙涂料装饰工程施工协议.doc

内、外墙涂料装饰工程施工协议发包方： 牡丹江22-01#星河传说工程浙江万峰项目部（以下简称甲方）承包方： 甲方将牡丹江22-01#星河传说一标段项目大白工程， 承包给乙方负责施工管理。为了明确双方责任，保证施工顺利开展，经双方充分协商，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成一致意见，特签订本协议，双方共同遵循执行。第一条 工程名称：牡丹江22-01#星河传说一标段项目大白工程第二条 工程地点： 镜泊湖东路、乜河街之间第三条 工程内容：按建设方交楼标准中大白工程内容施工 第四条 工程单价及付款方式1、本工程内、外墙平涂面积约为50000M2 ，内、外墙面单价依照总包方与甲方签定的合同（合同附后）为依据；付款方式也依照总包方与甲方签订的合同为依据进行付款。甲方在每次收到总包方付款时按照暂定总价的比例收取费用，直到收取到叁万元正（小写：30000.00）时，则停止收取。（税、费由甲方自理）。2、工程总造价约为：大写：肆拾捌万元正（小写：480000.00元），以（人民币）现金结算，完工后按现实完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收通过后七天内，由乙方承担责任将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条 协议工期甲方发出进场公告后，三天内乙方必须部署工人进场施工，有效工期为 日历天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。2、甲方规定变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条 工程品质等级1、甲方对工程品质的规定；合格 ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程品质监督部门对本协议项目工程品质开展评定，达到本款规定。3、双方对工程品质有争议，提请建筑工程品质监督部门仲裁。第七条 工程款支付 按照总包方与甲方签订的合同为依据（合同附后）第八条 竣工验收双方对工程施工品质按建筑装饰工程施工及验收规范开展验收。第九条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、按第七条款支付乙方进度款。2、承担责任提供与施工相关的资料。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明开展施工，保证品质，按时完工并交付使用。2、乙方委派 为工地现场代表，承担责任行使乙方的权利及义务。3、承担责任提供内、外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃承担责任，施工中若发生因乙方缘故引起的人身安全事故及其他事故，乙方应承担责任。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方及总包方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。7、乙方必须对所有的人工进行安全教育，并购买意外伤害保险及法律规定的其它险种，如因乙方现场教育及违反操作规章规定进行施工，其造成的一切责任事故及经济纠纷、赔偿全权由乙方自行负责处理，一概与甲方无关。第十条 违约责任及争议解决办法1、协议生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则规定更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按协议规定的品质标准开展施工，如属乙方责任所发生施工品质问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、协议履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条 其他事项1、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本协议 壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后按照法律规定时效后自动失效。3、材料质量出现任何问题均与甲方无关，不承担由此带来的任何法律及经济责任。4、协议签定地点： 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章） 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日0万U豆体验卡卡号：50D890668267e3349e33密码：686d03401eefba96faba奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50De7a00c543af387fc0密码：b26488ce65abc1787202奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dbac63885c802fd52e密码：3d1c344384327b85efff奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dd97f0765bdf6998a3密码：48db1c14e42a2b321fac奖品名称：500万U豆体50D61215eb41ae3cc919密码：25bffae5346e7b7d2548奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D1cab621456ab278ab密码：709f65f32865af2559c2奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D8f1d6a4b953f3474e密码：6e2e4017cce30dc7e055奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892密码：a5dbdd8338f91d2c0701奖品名称：100万U豆体验卡卡号：10D08377b71d4374262b密码：1d7a7c21ebd99b798a54第 4 页 共 4 页