建筑工程施工劳务合同.111.doc

-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-建筑工程施工劳务合同建筑工程施工劳务合同 发包方：湖南兴华建设工程有限公司东高国际花园 11#、13#楼经理部 承包方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：东高国际花园 11#、13#楼工程 2、工程地点：驻马店市文明大道与金雀路交叉口 3、工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定、图纸会审纪要及甲方提出的变更范围以内的所有内容。（扣除挖土、防水、水电安装、门窗制作、门窗安装、油漆、涂料、室内地砖、外墙保温）4、质量要求：天中杯（市优质工程）5、安全文明：杜绝重大伤亡事故，创市级文明工地。第二条：劳务承包内容与范围第二条：劳务承包内容与范围 1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同，每平方米包干价为 元（建筑面积按国家规定计算，基础部分按实际面积 计算）。2、劳务承包范围及工作内容：（一）人工费：-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-1、结构主体：基础下人工配合清土，破桩头、桩头挖土和室内外回填土工程，基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、砼、土建预埋件制安、临建部分的人工、楼层建筑垃圾的清运。2、砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶及零星构件部分的土建人工费。3、粉刷部分：室内（抹面）、地坪（毛面）、散水、台阶、屋面、外墙、外回填土。4、现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架。搭拆和维护四口、五临边安全防护、安全通道的搭设和维护、施工用电按规范防护和维护。5、文明施工：施工区、生活区的场地硬化，临时用电、给排水、临时用电、用水的管理及维修保养、现场材料堆放、施工现场的清理。挖沟、砌筑、粉刷等；现场所用材料的二次搬动。6、配合其他承包方进行的预埋（外墙装饰性预埋件除外）、预留孔洞及吊洞封堵。（二）、施工机械工具费：1、主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土搅拌站、混凝土运输泵、砂浆等全部机械。2、辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、木工加工机械、手提电据、电钻、振动器材、照明灯具、斗车等。（三）、材料费：1、周转材料：模板、方木、钢管、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-栓制作加工、挑架用托底和拉结材料、扒钩、塑料膜、切割片、竹筏。2、小型材料：二、三级配电用电线、配电盘（配电部分符合现场文明施工要求规范要求）、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、麻绳、砂轮片、金刚片、穿墙用 PVC 管、对拉螺杆、脱模剂、抗裂布、现场文明施工标语、标示牌、警示牌、安全通道标示牌、现场文明施工图表图栏。3、施工用电由甲方提供至一级配电柜，施工用水由甲方将总水管引致施工现场，乙方负责支路水管的材料及安装。3、承包内容中不含项目及材料：（1）、不含项目：降水（降水只负责土建泥工部分人工）、基坑护坡、安装工程（水、电、消防、电梯）、门窗工程、防水工程、机械土方工程、外保温、涂料、油漆；幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台金属栏杆制作及安装、二次精装修工程。（2）不含材料：临建工程的材料、钢筋、水泥、砌块、砖、砂、白灰、外加剂材料等。第三条：工第三条：工 期期 1、本工程根据业主要求，总工期为 天日历天，自 年 月 日开工，年 月 日封顶，年 月 日竣工。2、乙方需保证工程进度符合业主、甲方的要求，根据甲方的进度计划推进，在甲方材料保证供应的前提下，乙方每延误工期一天罚款 3000 元。3、符合以下条件，工期经甲方、监理工程师认可后可相应顺延工期：（1）甲方不能及时供应施工材料的-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-（2）出现设计变更而影响工程的（3）在施工中因停水、停电连续影响 24 小时以上的（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度的 第四条第四条：工程结算工程结算 1、随业主大合同，乙方垫资到地上七层，以后每六层付一次工程款，直至封顶。在地上七层施工中，不得无故停工闹事，否则无条件退出工地，乙方交纳合同保证金 万元，乙方所交纳的合同保证金退还方式到主体十二层退给 万 元，直到主体验收合格封顶全部退还。2、付款方式；主体(单价 200 元)每次付款按所干工程量的 70（），剩余部分主体验收合格后，除保修金外一次付清。砌体（）内外粉工程（单价 110）付款方式同主体，即垫资到地上七层，以后每六层付款一次至封顶。剩余 5的保修金到保修期满后一次付清。3 如因甲方原因造成停建、缓建、一个月内甲方付清乙方所完成工程量的工程款及全部合同保证金。4、图纸变更部分经甲方现场签定，如增加面积，应支付乙方增加费用，如减少面积，相应减少乙方费用。其他变更不增减费用。5、如甲方工程款暂不到位，30 天内乙方不能停工，由甲乙双方共同协商决定。6、乙方保证民工不发生工资纠纷，如发生民工工资纠纷，由乙方承担一切经济责任。-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-在合同约定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。第五条第五条：材料及设施供应材料及设施供应 1、本工程所需的建筑材料（钢筋、水泥、石子、河沙、机砖、砌块等主材料）由甲方供应（不含施工设备、周转材料、耗材、）乙方应用料前三天书面提出用料单，交付甲方材料员，如不按期提供用料单，造成乙方停工，由乙方自行承担责任。2、本工程所需要大型机械设备由乙方负责如：包括各种施工设备，如模板、木方、钢管、大型搅拌机、配料机、上料机械、砼输送泵塔吊、施工电梯、钉子、铁丝、扎丝、钢筋水泥垫块、胶带、钢刷、竹筏、扫帚、塑料薄膜、草袋、隔离剂、双拉丝、防水对拉丝、直螺丝、焊条、电焊机、（含电线）、水准仪、经纬仪、安全帽、安全带、安全网、小推车、扳手、铁锤、手提锯、碘钨灯、（电线）、铁锹、振捣棒、（含电线）、平板振动器、包括小五金、钢筋制作机械和直螺纹材料等小型工具或设备。3、一级、二级、三级电源配电的材料设备安装均由乙方负责。4、乙方设专人收领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监管，不得浪费，如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率 2（其中钢材损耗不超出 1%）时，超出部分费用由乙方承担，已进场的物资未经甲方许可签暑出场证书，不得运出场外。砂、石子、水泥、外加剂、粉煤灰按预算量，超出部分由乙方负责。第六条第六条：工程质量工程质量 1、乙方必须严格按照施工图纸、乙方包括施工放线,说明文件和国家颁布发的有关规范、工程进行施工、并接受甲方现场监理的监督和检查。-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-2、质量等级：优良工程 3、乙方在施工中应按时按质进行施工，期间按进度书面向甲方提出质量勘验申请，经甲方验收后如出现质理达不到标准，经甲方第一次和第二次的要求纠正后，如还不能达到甲方质量要求，甲方有权单方终止施工合同，并且不赔偿乙方一切损失。4、乙方在施工中因质量不合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿甲方的原材料费用。5、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专门技术人员及管理人员必须有书面形式将其姓名、身份证、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理工程师。6、乙方应按工程进度及说明提供关于工程质量的技术资料。7、工程质量、按图纸、按规范施工，一切工程质量按国家验收标准。8、乙方接受甲方现场指挥部、监理公司的管理。第七条第七条：现场管理及安全生产现场管理及安全生产 1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵守法规及现场规范管理制度，安全生产的教育。保证工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及生产技能。各工种班组长不能任意变动。2、乙方进场后，乙方的日常生活，炊具用自行解决，生活费用乙方承担，须保证现场清洁卫生，乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准进行规范，如遇相关部门的检查造成罚款等应由乙方负责。3、乙方必须为所有进场施工人员签订劳动合同，所产生费用由乙方承-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-担。4、在施工过程中，如不按安全管理造成的人身安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方原因造成的火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。5、甲方必须为所有进场施工人员购买意外伤害保险，如出现安全事故,由甲乙双方共同协商处理,其费用由乙方承担。6、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料，质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。因乙方提供的周转材料质量不符合要求产生的安全事故由乙方负责全部损失。7、施工一切安全防护设备由乙方自理购买。8、乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。第八条第八条：双方责任双方责任 一、甲 方：1、提供施工用水、用电；2、及时提供所需建筑材料并及时到位；3、合同签订、向乙方提供施工图纸两套；4、现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证。5、按合同约定及时足额给乙方结算支付工程款；6、如该工程因甲方责任造成停建、缓建、甲方应向乙方支付相应的人工费及机械设备租赁，费用双方协商。-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-二、乙 方：1、施工现场的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；2、乙方在工地施工期间应节约用水、用电、浪费材料。如发现施工人员故意浪费，甲方工地监督人员可对其进行处罚；3、编制施工组织方案，施工进度计划，需要甲方供应建筑材料、设备进场计划，用水、用电计划，开工通知书等，并及时送达甲方；4、严格按照施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；第九条第九条：违约责任违约责任 一、甲方违约：甲方不按时支付工程款，因甲方无正当理由，不支付工程竣工结算款。二、甲方不履行合同义务：甲方承担违约责任，赔偿因违约给承包人造成的经济损失，延误的工期。三、1、乙方自行将承包工程转包的或违反本合同第五条、第六条、第七条相关规定的，甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍，由此造成的甲方损失也由乙方负责。2、乙方原因，不以按合同约定期限交工的，每逾交付一天向甲方偿付违约金 1000 元（按天计算）为提前一天奖 500 元/天。3、合同签订后，未经双方同意，任何一方不得随意变更或 解除，若任何一方单方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。（第 2 条除外）-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-精品 word 文档 值得下载 值得拥有-第十条第十条：争议的解决方式争议的解决方式 合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。1、其它合同未说明事项，一律按中华人民工和国合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。2、本合同一式四份，双方各执二份，双方以盖章签定后生效。3、本合同完工后，账清时，自动失效。甲 方：湖南兴华建设工程有限公司 11#、13#楼 代 表：乙 方：代 表：年 月 日