防空地下室人防工程设计标准合同模板.doc

GF-2000-0210
建设工程设计合同（二）
（专业建设工程设计合同）

工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：

中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：　　

设计人：

发包人委托设计人承担 设计，工程地点为______________, 经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1. 1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1. 3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2. 1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2. 2发包人提交的基础资料
2. 3当地人防部门下达的人防工程设置意见书
2. 4设计人采用的主要技术标准是：
1.《人民防空工程战术技术要求》
2.《人民防空地下室设计规范》
3.《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》

第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）
1. 工程名称：
2.建筑规模：
3.设计阶段： (1)初步设计(2)施工图
4.设计内容：人防建筑，结构，战时风水电专业及平战转换
设计。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:
1. 地形图和管网图的电子文件
2. 地质资料
3. 设计任务书
4. 人防部门下达的设置意见书
5. 设计所需其它技术资料及电子版
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
1.初步设计 5套 提供设计资料后30天
2.施工图 10套 初设审批并提供资料后35天
3.初设及施工图电子文档各一份
第七条 费用
7.1双方商定，本合同的设计费按 元/m2（人民币）收取,计费面积按该人防工程实际设计建筑面积计算。
第八条 支付方式
8.1本合同签订后三天内，发包人支付设计费总额的20%:作为定金，合同结算时该定金抵作设计费。
8.2设计人提交初步设计图时，发包人向设计人支付设计费总额的30%。
8.3设计人提交施工图时发包人按设计合同结算设计费并一次付清。
8.4双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料和文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为 50 年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减少该项目应收设计费的千分之一。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作时向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复印或向第三人转让或用于合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 重庆市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束并验收合格为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂家或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从咨询、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政管理部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完全规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文）
发包人名称： 　　设计人名称：

　　　　（盖章）　 　 （盖章）　

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代表人：（签字） 委托代表人：（签字）
项 目 人：（签字） 项目经理：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：　
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：