室外喷泉及亮化采购安装合同签订稿.doc

合同编号（类别+序号）：xx号 xxxxxx置业有限公司合同文本 项目名称：xx营销中心室外喷泉及亮化灯饰采购安装工程 发 包 方：xxxxxx置业有限公司 承 包 方：xxx 签约地点：xx.xx 签约日期：xx 合同类别说明：合同类别 代号 合同类别 代号 合同类别 代号项 目 投 资 建设工程施工 CO 建设工程设计 DE建设工程监理 SU 建设工程勘察 PR 建设工程测绘 SD物 资 采 购 PU 广告发布业务 AD 劳 务 用 工 WO土 地 征 收 LA 房 屋 拆 迁 HD 其 它 OTxx营销中心室外喷泉及亮化灯饰采购安装合同发包方：xxxxxx置业有限公司 （以下简称甲方）承包方：xx市xx饰店 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就xxxx新城营销中心室外喷泉及亮化灯饰设备采购及安装事宜协商一致，特订立本合同。第一条：工程概况：1.1 工程名称：xxxx新城营销中心室外喷泉及亮化灯饰采购安装工程1.2 工程地点：xx市xx大道侧1.3 承包范围：xxxx新xx观照明设计图纸范围内和合同清单内内容（附后）； 1.3.1 灯具的安装及调试，现场恢复及防水处理； 1.3.2 喷泉设备的安装及调试，现场恢复及防水处理；1.4 承包方式：本工程采用按图纸范围实行综合单价包干方式，工程量按实结算，即采用包人工、材料设备（施）、机械、工期、质量、安全文明施工、调试检测、验收通过、利润及税金等所有费用的方式进行，本工程乙方不得转包、分包,属于交钥匙工程。 第二条：工程造价：2.1本工程合同暂定总价为（含税）:（大写） 贰万肆仟捌佰陆拾肆元（￥24864.00元）;合同综合单价不随市场因素、施工工期及政策性调整而变化（此清单价格且适用于本工程）。2.2 超出合同范围的施工内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方相关部门签字确认工程量，按合同工程量清单计价原则办理结算。 第三条：工期3.本工程合同约定总工期为 10天，开工日期为xx日，竣工日期为xx日。乙方应在合同工期内将所有灯具及设备安装调试完毕并通过甲方的验收。第四条：工程质量标准和保修期4.1 乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书、检测检验报告、使用说明等。甲方可以随机抽检原材料和设备，并有权对有异议的材料、设备进行检测检验（若检测、检验的结果不合格，则检验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。4.2 工程质量必须符合现行建设工程施工质量验收统一标准、设备安装工程施工及验收规范、建筑给排水工程施工质量验收规范及其他现行的国家和行业相关标准、规范。第五条：材料设备供应5.1 工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场，每批次进场材料必须经甲方、监理方验收合格后，方可投入使用。5.2 所有材料设备必须附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。第六条：工程价款支付6.合同签订后5日内，甲方支付合同总价的30%即人民币柒仟肆佰伍拾玖元整（7459.00元）给乙方作为预付款；6.2所有灯具及设备到达现场并经甲方现场验收清点后，支付合同总价款的30即人民币柒仟肆佰伍拾玖元整（7459.00元）； 6.3工程竣工验收合格并提供完整的竣工验收和结算资料经甲方审计确认后，甲方在7日内支付至结算总价款的95%；6.4结算总价款的5%做为质保金，保修期满（1年）后如无质量问题，甲方于7日内一次性付清。（不计息）6.4 工程完成，乙方以书面形式报送甲方进行验收，甲方在7日内组织有关人员进行竣工验收。验收合格后，乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料和结算书。6.5 乙方每次办理工程款支付手续之前必须向甲方提交请款报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起7日内审核完毕，并按上述条款的约定按时向乙方支付工程款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存在异议，应通知乙方，由双方协商确定后再行办理付款手续。6.9乙方每次申请支付工程进度款，须向甲方提供税务部门开具的同等金额的合法有效发票，支付合同第6.3条约定款项时，乙方应提供余款的所有发票，否则甲方有权拒绝付款。 第七条：现场签证与结算7.1 现场签证7.1.1因设计变更或甲方原因发生图纸范围外的签证项目时，乙方须在签证项目完成后5日内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请（涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收）。7.1.2乙方应提交签证申请的资料包括：工程联系单（如由乙方发起的工程联系单，必须有甲方的意见及签字盖章）、施工现场签证单（签证单包含工程量、单价、总价。工程量应附计算过程、现场验收计量的原始依据（甲方现场代表、成控人员、乙方、监理方签字）草图、尺寸、照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单。7.1.2.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；7.1.2.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；7.1.2.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格（含税），经甲方造价工程师确认后执行。7.1.3 以上资料须由甲方签章确认方为有效。7.2 结算7.2.1 工程竣工验收合格之日起15日内，乙方应提交以下结算资料：1) 工程结算书一份（含竣工图及现场签证原始依据资料）；2) 工程竣工验收表；3) 合同书一份（复印件）。若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。7.2.2 因乙方未按施工图纸、施工规范和甲方的指令进行施工，或出现偷工减料的情况，则甲方有权不予结算，由此造成的一切损失概由乙方负责。第八条：双方责任8.1 甲方责任：8.1.1开工前向乙方提供施工图纸（方案）一份。8.1.2 开工前组织乙方、设计、监理方进行施工图会审。8.1.3 对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见，甲方应在收到书面通知后 3日内会同设计方进行处理。8.1.4 委派 xx为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。8.1.5 按合同约定支付工程款项。8.1.6 为乙方解决材料堆场。8.2 乙方责任：8.2.1所有灯具及喷泉设备在采购进场后，直至竣工验收完成前，看管及成品保护由乙方负责，如有任何损坏及丢失由乙方自行负责。8.2.2工程开工前5日内完成施工图会审，在开工前编制施工组织设计和材料、设备进场计划并报甲方审批。8.2.3 乙方必须为职工办理意外伤害保险，为施工机械设备、施工场地内自有人员生命财产办理保险并支付保险费用。乙方的上述保险项目以及其它保险费用已含在合同价款内。8.2.4按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理并保证安全文明施工，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，场地清洁卫生，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故等一切责任（包括但不限于造成甲方人员、乙方人员或第三人人身伤害和财产损失）及产生的费用均由乙方承担，并且乙方应立即报告甲方。8.2.5 委派 xx为项目经理，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全、进度和外部协调等相关事务。8.2.6做好施工原始记录。施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面形式报告甲方。8.2.7施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。8.2.8竣工验收合格后，乙方必须在7日内清理场地并撤离施工现场。第九条：工程验收9.1 工程验收以施工图纸及国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。9.2 隐蔽工程在乙方自检合格后填制验收表，乙方应书面通知监理、甲方到场验收，经检验合格并符合设计要求时由三方签字后方可进行下一工序的施工。9.3 单项工程竣工前3日，由乙方通知监理、甲方验收，且乙方须提供施工资料（含隐蔽记录等）交由甲方审查。9.4 乙方在竣工验收前，应编制设备移交清单供甲方现场管理人员清点。9.5在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。工程未通过竣工验收合格之前，所有材料和设备均由乙方负责，在此期间内出现的成品设备损坏或丢失甲方概不负责。 第十条：保修及售后服务10.1：保修服务：10.1.1正常保修期从灯具及设备全部安装调试完毕经甲方验收合格之日起计算，所有灯具及设备保修期为1年（水泵保修半年）。灯具及设备在保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，同时整改合格后其质保期将作相应延长。10.1.2乙方应当为甲方提供1年免费维护期，定期对设施进行维护、保养。10.2维修响应服务：10.2.1在保修期内，非人为损坏，乙方免费保修，乙方接到甲方通知后，应于四小时内派人到达现场进行维修，并提供24小时远程技术服务。如乙方未按时维修，甲方有权委托第三方维修，由此产生的费用双倍从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。若因乙方原因不及时提供保修服务，影响甲方营业，乙方应赔偿甲方相应损失。10.2.2保修期满后，乙方有义务对灯具及设备进行终身维修，并优惠收取维修材料费，不计人工费。第十一条：工程变更11.1 在工程进行中，甲方有权随时以书面形式通知乙方修改、补充、增减原有工程设计，乙方应依照甲方要求进行。如超出图纸范围的工程量，其增减工程量由监理单位和甲方签证确认，价格按合同综合单价执行。第十二条：违约责任12.1甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而逾期未付款的万分之二的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的1%。12.2因乙方原因乙方未按开工日期进场施工超过三天的，甲方有权单方解除合同并另行选择施工单位，乙方应支付甲方合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。12.3乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方支付200元/天的违约金，若乙方逾期超过三天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方立即退场，乙方还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。12.4乙方不服从甲方、监理单位对工程质量、进度、安全等方面的管理和监督，致使工程停工或工期延误的（经甲方审定的施工进度安排表为依据），每停工或延误一天，乙方应向甲方支付200元/天违约金；致使工程停工或工期延误超过三天的，甲方有权解除合同并要求乙方立即退场，乙方应支付相当于合同总价的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。；12.5因乙方拖欠施工人员工资或未及时处理施工过程中发生的安全事故，导致发生纠纷，致使工程停工或工期延误超过三天的，甲方有权解除合同并要求乙方立即退场，甲方有权扣留乙方的工程款直至纠纷解决，甲方因此遭受的损失由乙方赔偿；12.6若乙方不按合同约定的品牌、规格型号、技术参数选用灯具、设备、主材或工程质量及效果达不到合同要求，甲方有权要求乙方限期整改，整改的费用由乙方全额承担。如因整改导致工期延误，乙方还应按合同第12.3款承担工期延误的违约责任；若乙方不按甲方的要求整改或经整改两次仍不符合合同要求的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失；12.7未经甲方同意，乙方不得擅自拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失，同时甲方有权解除本合同，乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失；12.8乙方不得私自将本合同工程转包、分包给其它单位施工，如发生转包、分包行为，甲方有权解除合同，同时乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失；12.9乙方不得将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让，否则乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失，同时甲方有权解除本合同。12.10在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。12.10.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为；12.10.2“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标（递交投标文件之前和之后），以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。12.11甲方有权直接从工程进度款、竣工结算款中扣除乙方应付的违约金和赔偿金，不足款项乙方应在甲方通知之日起10日内向甲方付清.第十三条：廉洁保证条款乙方不得给予甲方相关人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，否则不论数额大小，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金，如合同尚未履行终结，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。如存在甲方相关人员向乙方主动索取任何形式的利益，乙方可向甲方举报（举报电话：[phone]）。本条款独立存在，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。第十四条：其他约定条款14.1 甲方已委托监理公司进行建设监理，乙方必须服从监理公司的管理，本合同范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。14.2施工用水用电、垃圾外运费、成品保护等由乙方自行负责并承担相应费用。第十五条：争议解决方式15.1双方在合同执行期内如有争议，应友好协商解决，如协商不成任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第十六条：乙方联系方式乙方保证其提供的联系方式（包括：通讯地址及联系电话等）的有效性，若联系方式发生变更，乙方应及时以书面形式通知甲方，乙方未以书面形式通知的，甲方按本合同注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达乙方，乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为：单位名称：xxx通信地址：xx联 系 人：x联系电话：手机号码：x传真号码： E-mail：第十七条：附则17.1本合同附件施工报价清单及施工图为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。17.2本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效。17.3本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电 话： 传真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 合同签订时间： x 合同签订地点： x