建设工程设计协议范本.doc

建设工程设计协议范本
工程名称：
工程地点：
协议编号： （由设计方编填）
设计证书等级：
发包方：
设计方：

发包方委托设计方承担 工程设计，经双方协商一致，签订本协议。
第1条 本协议依据下列文献签订
（1）《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
（2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文献。
第2条 本协议设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表4-2。
表4-2 设计项目内容
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段及内容
估算总投资
（万元）
费率（%）
估算设计费
（元）
层数
建筑面积
（平方米）
方案
初步
设计
施工图

第3条 发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文献。
表4-3 发包方应提供的资料
序号
资料及文献名称
份数
提交日期
有关事宜

第4条 设计方应向发包方交付的设计资料及文献，如表4-4所示。
表4-4 设计方应交付的资料
序号
资料及文献名称
份数
提交日期
有关事宜

第5条 本协议设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见表4-5所示。
表4-5 设计费支付进度
付费顺序
占总设计费比例
付费额（元）
付费时间（由设计文献的交付时间决定）
第一次付费
20%定金

本协议签订后三日内
第二次付费

第三次付费

说明：
1．提交各阶段设计文献的同时支付各阶段设计费；
2．在提交最后一部分施工图的同时结清所有设计费，不留尾款；
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议；
4．本协议履行后，定金抵作设计费。
第6条 双方责任
（1）发包方责任
①发包方按本协议第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文献，并对其完整性、对的性及时效性负责，发包方不得规定设计方违反国家有关标准进行设计。
发包方提交上述资料及文献超过规定期限15天以内，设计方按协议第4条规定将交付设计文献的时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计方有权重新拟定提交设计文献的时间。
②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。
③在未签协议前发包方已批准，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。
④发包方规定设计方比协议规定期间提前交付设计资料及文献时，假如设计方可以做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。
⑤发包方应为派赴现场解决有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文献、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方批准，发包方对设计方交付的设计资料及文献不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本协议外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。
（2）设计方责任
①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计规定，进行工程设计，按协议规定的进度规定提交质量合格的设计资料，并对其负责。
②设计合理使用年限为 年。
③设计方按本协议第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文献。
④设计方交付设计资料及文献后，要按规定参与有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按协议规定期限交付设计资料及文献，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参与竣工验收。一年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取征询服务费，具体金额由双方商定。
⑤设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方导致经济损失，发包方有权向设计方索赔。
第7条 违约责任
（1）在协议履行期间，发包方规定终止或解除协议，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付所有的该阶段设计费。
（2）发包方应按本协议第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建时，发包方均按第7条第（1）款的相关规定支付设计费。
（3）设计方对设计资料及文献出现的漏掉或错误负责修改或补充。由于设计方错误导致工程质量事故损失，设计方除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的限度和设计方责任大小向发包方支付补偿金，补偿金由双方商定为实际损失的 ％。
（4）由于设计方自身因素，延误了按本协议第4条规定的设计资料及设计文献的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
（5）协议生效后，设计方规定终止或解除协议时，设计方应双倍返还定金。
第8条 其他相关事宜
（1）发包方规定设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。
（2） 设计方为本协议项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本协议第4条规定设计方交付的设计资料及文献超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。
（3） 对于本工程设计资料及文献中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。
（4）发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计方参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。
（5） 发包方委托设计方承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。
（6）由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。
（7）本协议发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人批准由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向本地人民法院起诉。
（8）本协议一式 份，发包方 份，设计方 份。
（9）本协议经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。
（10）本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。
（11）本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（12）其他约定事项。

发包方名称： 设计方名称：
（盖 章） （盖 章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
建设行政主管部门备案： 鉴证意见：
（盖 章） （盖 章）
备 案 号： 经 办 人：
备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日