钢结构或铁艺施工合同(专用条款)(调版).doc

钢结构、铁艺施工合同 (专用条款) 合同编号： 双方当事人 甲方: XX园林股份有限公司_ 地址:_ 联络人:_ 职务: _电话:_ 分机:_ 传真:_ 电邮:_ 乙方:_地址:_ 联络人:_ 职务:_ 电话:_ _ 分机:_ 传真:_ _ _ 电邮:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及有关法律、行政法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，并结合本工程的实际情况，特签订本钢结构、铁艺施工合同（专用条款）（以下简称“合同”），以兹共同遵守。第1条: 工程概况1.1 工程名称： 。1.2 工程地点： 。 1.3 工程内容：钢结构、铁艺施工包工包料包安装 。第2条: 工程施工范围按甲方提供并经确认的施工图纸范围内的： 等（详见合同附件工程量清单）。所有做法参照甲方提供的图纸，但在加工安装前均需得到甲方项目经理同意确认方案后方可施工。第3条: 三、合同工期本工程工期暂定为 年 月 日前安装完毕，若因工地实际情况有变，则以甲方项目经理另行书面通知的时间作为新的安排，甲方应作提前书面通知。在此施工工期内，乙方严格按甲方审定之设计图纸内容及与甲方项目经理确认之方案完成工程。第4条: 工程造价及承包方式4.1 本工程合同总价暂定为￥ 元（人民币大写： 元），其中税金已计入总价。具体内容详见合同附件工程量清单（须甲乙双方签章确认）。4.2 本工程所要求的钢结构标号均为 ，所有钢结构均要求做防锈处理；焊缝须满焊磨平保证效果。4.3 合同执行期间，如遇材料价格浮动，双方均不再进行价格调整。4.4 承包方式由乙方按施工图内容实行包工包料包安装、包税金、包工程资料、包质量安全、包效果、包工期、包通过业主单位竣工验收的方式。乙方应负责施工班组所发生的所有差旅费、住宿费、水电、生活用品（如棉被）、厨房餐具等一切费用。本合同按综合单价形式包干，综合单价已包含了乙方为完成承建和质量保证保修责任的人员、材料、机械、包装、装卸、运输、施工技术及措施、按国家及政府规定应缴纳的各种税费等可能发生的一切费用及利润。固定综合单价在本合同期内不做任何调整。工程量按实际完成的合格工程量结算（不再计算损耗）。第5条: 双方现场代表5.1 甲方项目经理： （姓名）： （电话）： 。5.2 乙方现场负责人： （姓名）： （电话）： 。乙方施工队负责人： （姓名）： （电话）： 。第6条: 付款时间及方式付款阶段工程及付款进度支付金额备 注第1阶段乙方每月向甲方项目经理按工程进度请款按进度付至已完成合格工程量的50%不超过合同暂定总价的50%第2阶段工程完工经甲方验收合格后付至合格工程量的70%不超过合同暂定总价的70%第3阶段工程完工经业主及相关单位验收合格、且双方办理结算后付至结算价的90%业主方为建设方第4阶段通过业主方竣工验收满一年后付至结算价的95%余款作为保修金第5阶段通过业主方竣工验收满两年后付至结算价的100%扣除保修期间乙方应承担的各项费用及违约金、赔偿金等费用后无息支付；不足部分，乙方应及时补足注：1、办理结算前，甲方向乙方支付款项时，乙方需先提供真实、有效、等额的项目所在地税局代开的建筑业统一发票；办理结算时，乙方应根据结算价先补齐发票差额；若乙方不能提供发票或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝支付任何款项或者直接从应付款中扣除应开具发票票面金额的30%作为违约金。2、一旦发现乙方所开具的发票是虚假发票，乙方应按开具虚假发票票面金额的30%向甲方支付违约金，重新向甲方开具符合要求的真实发票，并且承担由此造成的一切后果。3、甲方有权选择银行转账或汇票方式支付款项。第7条: 工程质量及质保期7.1 工程所需的材料由乙方单位负责供应，乙方提供使用的材料，必须符合国家现行有关质量标准，保证可以通过有关部门验收，进场使用的材料应有合格证书并经业主单位检查确认，在施工场地或双方商定的地点安装交付使用。工程安装完毕并经甲方验收合格前所产生的费用及风险由乙方承担。7.2 施工单位必须按施工详图及说明、施工操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到国家颁发的施工验收规范标准，最终以通过业主单位验收为准。乙方所提供的材料处理效果需得到甲方及设计方确认。7.3 本工程保质保修期与甲方与业主单位的工程施工合同总体工程一致，自业主方验收合格并移交之日起，至甲方与业主单位工程施工合同规定的工程质保期到期时届满。乙方应在保修期内进行免费保修或者更换。第8条: 工程竣工结算8.1 以甲方、业主及相关单位审定之竣工图、预算报价书、施工期间的设计变更、现场签证单和补充报价书等资料作为结算依据，实行固定综合单价包干，按甲方审核确认实际完成之合格工程量进行结算。8.2 结算条件：（1）工程经甲方、业主及相关单位竣工验收合格。（2）工程完工后，乙方须在30天内将竣工资料壹式叁份提交给甲方。（3）乙方应配合甲方整理完整的对业主的结算资料。如乙方不具备本条约定的结算条件，甲方不予办理结算手续，由此造成的不利后果由乙方自行承担。8.3 合同外增加工程的结算。对增加的工程项目，已有适用的价格按合同单价，合同中没有适用的价格由乙方提报相应的单价经甲方成控部审核签字确认后方可计入结算。8.4 合同项目结算中，如因甲方或业主及相关单位原因造成乙方人工窝工次数未超过两次的（包括两次），甲方不予支付人工窝工费；自第三次起（包括第三次），甲方同意据实支付人工窝工费给乙方，人工窝工费计算方式为：实际发生的人工窝工天数人工单价 %，具体以甲方成控部核算为准。乙方须自发生人工窝工之日起7天内，向甲方成控部提交经甲方现场管理人员和甲方项目经理签字确认的签证单，并由甲方成控部审核签字确认后，方可作为支付依据。如乙方未按本条约定办理的，甲方不予支付人工窝工费。8.5 对本合同外的增加项目，如增加项目所涉工程款的累计总金额在合同暂定总价10%以内，乙方须向甲方成控部提交经甲方项目经理签字确认的签证单并附业主签署的同意增加工程项目的证明文件或资料，并由甲方成控部审核签字确认，乙方须在增加项目施工完成之日起7天内办理上述签认手续，方可作为结算依据；如增加工程项目所涉工程款的累计总金额超过合同暂定总价10%（包括10%）或超过人民币50万元（包括50万元）时，乙方须向甲方成控部提交经甲方项目经理签字确认的签证单并附业主签署的同意增加工程项目的证明文件或资料，并由甲方成控部审核签字确认，乙方须自增加项目施工完成之日起7天内办理上述签认手续，且在上述签认手续办理完毕后30天内由双方签订补充协议，方可作为结算依据。如乙方未按本条约定办理的，对增加的工程款，甲方概不承认，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方自行承担。8.6 在乙方向甲方交齐竣工资料及工程结算书后，甲方应完成结算书的审核并书面回复乙方。第9条: 违约责任9.1 乙方必须无条件配合甲方的施工工期，如因非甲方原因造成工期延误的，甲方有权要求乙方按以下第 种方式承担违约责任：9.1.1 每延误一天，乙方应按合同暂定总价的1%向甲方支付违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除；延误超过15天以上的（包括15天），甲方有权解除本合同，乙方须按合同暂定总价的20%支付违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失；9.1.2 每延误一天，甲方有权视情况要求乙方支付违约金人民币3000-20000元（人民币：叁仟至贰万元整），该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除；延误超过15天以上的（包括15天）的，甲方有权解除本合同，乙方除须按本条约定支付违约金外，还应赔偿由此造成甲方的全部经济损失。9.2 施工质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工或整改。由于返工或整改造成逾期交付的，乙方还应按照本条第1款承担违约责任。9.3 因乙方原因造成质量安全事故，使甲方或第三方遭受损失的，乙方应赔偿甲方或第三方因此而遭受的全部经济损失，并承担相应的法律责任。9.4 未经甲方书面同意，乙方不得将其承包的工程违法转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人或者将承包工程的任何部分分包。否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方按以下第 种方式承担违约责任：9.4.1 乙方须按合同暂定总价的20%支付违约金给甲方，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失；9.4.2 双方同意按甲方审定的已完成合格工程量的80%结算及付款，乙方须赔偿由此造成甲方的全部经济损失。9.5 在合同履约过程中，甲、乙任何一方无故单方面提出终止合同的，违约方应无条件向守约方支付合同暂定总价20%的违约金，并应承担由此给守约方造成的全部经济损失。9.6 乙方必须每月24日前将当月完成工程量以书面形式（要有详细子目内容）提交给甲方审核，凡不报者一律不付进度款。对乙方所报进度如果超出审核金额的5%(包括5%)以上的，甲方有权要求乙方按以下第 种方式承担违约责任：9.6.1 乙方应向甲方支付超出审核金额的100%作为违约金，该违约金直接从乙方当月进度款中扣除；9.6.2 每发现一次，乙方应向甲方支付违约金1000元(人民币：壹仟元整)，该违约金直接从乙方当月进度款中扣除。9.7 乙方所报结算金额如果超出最终审核金额的5%（包括5%）以上的，乙方应向甲方支付超出审核金额的50%作为违约金，该违约金直接从乙方结算款中扣除。9.8 本合同无论因任何原因解除或终止时，乙方应按照甲方、业主及相关单位要求、指示完成现场的清理和撤离，不得破坏已完工工程。否则，乙方须按合同暂定总价的10%向甲方支付违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失，且甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用和责任均由乙方承担。第10条: 争议解决方式10.1 若因本合同发生任何争议，双方可协商解决或提请有关部门进行调解。10.2 双方不愿通过协商或调解，或协商调解不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。第11条: 组成合同的文件11.1 本钢结构、铁艺施工合同(专用条款)； 11.2 施工合作协议书（通用条款）；11.3 施工技术要求（附件 ）；11.4 关于设计变更及签证的协议（附件 ）；11.5 甲乙双方会谈纪要；11.6 图纸；11.7 工程量清单（附件 ）；11.8 工程报价单或预算书；11.9 产品质量合格证、质检报告等。 第12条: 特别约定（本条内容如与施工合作协议书（通用条款）或钢结构、铁艺施工合同（专用条款）不一致时，在钢结构、铁艺施工合同（专用条款）约定的施工范围内优先适用本条规定 。第13条: 其他事项13.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关补充协议及双方认可的来往传真、会议纪要、合同附件等，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.2 本合同约定了违约金幅度的，具体金额由甲方根据乙方违约情形在幅度内确定。13.3 本合同自双方签字盖章后生效，至双方责任义务履行完毕、工程完工验收合格、工程保修保养期满并结清全部工程款项后，本合同自动终止。13.4 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。 （以下无正文）双方签署甲 方：XX园林股份有限公司 乙 方： 签约代表: 签约代表：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日5