1、杨浦油库消防道路修理工程施工招标文件招标编号: -招-652052招 标 单 位:中国石油化工股份上海石油分企业招标代理机构:上海瑞和工程造价咨询编 制 日 期: 12月目 录第一章投 标 须 知3一、招标邀请函4二、总 则7二、投标报价说明10三、投标文件编制11四、投标文件递交13五、开标和评标13六、附 件16第二章协议条件22第三章技术规范30第四章投标书31第五章投 标 文 件32第一章 投 标 须 知前 附 表项 号内 容 规 定1工程综合说明工程名称:杨浦油库消防道路修理工程建设地点:军工路2490号承包方法:施工总承包总投资:人民币200万元标底:人民币182.0365万元要求
2、质量标准:一次验收合格甲方要求工期:180天(日历日)计划开工日期:12月下旬,具体开工日期以业主通知为准。招标范围:由招标单位所提供杨浦油库消防道路修理工程图纸所显示工程内容,上述工作内容均属施工承包范围。此次招标文件工本费为人民币300元。(售后不退)2协议名称:杨浦油库消防道路修理工程施工协议3投标单位资质等级:含有房屋建筑施工总承包三级及以上资质4投标使用期为90天(日历日)5发招标文件: 时间:12月12日下午13:30地点:军工路2488号6踏勘本项目现场:12月12日下午14:007书面提问时间:12月12日下午16:00前 联络人:车鉴 电话: 传真:56844710 注:无问
3、题单位应传真无问题说明。8投标预备会(招标答疑会)答疑时间:12月13日下午14:00答疑地点:上海市宝山区淞滨路133号3楼(上海瑞和工程造价咨询)9投标确保金:本项目不收取确保金。10投标文件份数:正本份,副本二份,投标书、电子文档(.sbf文件)各一份11投标截止日期:12月16日下午13:30时地址:中山东一路24号甲(上海石油分企业)509会议室12开标时间:12月16日下午13:30 时 地址:中山东一路24号甲(上海石油分企业)509会议室评标时间:12月16日下午14:00 时地址:中山东一路24号甲(上海石油分企业)509会议室一、 招标邀请函_:中国石油化工股份上海石油分企
4、业委托上海瑞和工程造价咨询对杨浦油库消防道路修理工程进行邀请招标,现邀请合格投标人参与投标。一、项目概况项目名称:杨浦油库消防道路修理工程;项目编号:-招-652052;建设地点:在军工路2490号内;承包方法:施工总承包;要求质量标准:一次验收合格;甲方要求工期:为确保施工期间不影响油库范围内正常生产,本工程要求分五阶段施工,具体时间节点按业主实际需求为准,包含各阶段施工衔接时间在内,总施工工期要求为150个日历日;计划开工日期:12月下旬,具体开工日期以业主通知为准。招标范围:由招标单位所提供杨浦油库消防道路修理工程图纸所显示工程内容,上述工作内容均属施工承包范围。二、合格投标人含有房屋建
5、筑施工总承包三级及以上资质企业。三、招标文件领取及现场勘查信息招标文件领取及现场勘查时间及地点:另行通知其它相关事项: 其它相关事项:(1)此次招标文件工本费为人民币300元。(售后不退)。四、报名信息及注意事项请各潜在投标人收到本招标邀请函及回执后,确定参与(或不参与)本项目标投标活动,并于12月9日早晨11:00前将回执回传至56844710,谢谢!五、联络事项招标单位:中国石油化工股份上海石油分企业代理机构:上海瑞和工程造价咨询地址:宝山区淞滨路131-133号3楼联络人:车鉴联络电话: 传真:邮政编码:40上海瑞和工程造价咨询 12月9日杨浦油库消防道路修理工程招标邀请函回执本企业已于
6、12月9日收到“杨浦油库消防道路修理工程招标邀请函”,对招标邀请函相关内容已得悉。现决定 (填写参与或不参与)本项目标投标活动。联络人:联络方法:传真号码:单位名称(盖章):法人代表或其授权委托人(签字或盖章): 月 日请各潜在投标人收到招标邀请函及本回执后,确定参与(或不参与)本项目标投标活动,并于12月9日早晨11:00前将本回执回传至56844710,谢谢!二、 总 则(一)招标概述1.1 本招标文件是建设单位在施工招标过程中规范性文件,是各投标单位编制投标标书依据,也是以后建设单位和中标施工承包单位签署施工承包协议关键依据,并将作为施工承包协议附件之一,和施工承包协议含有相同法律效力。
7、1.2 本文件解释权属招标单位(建设单位)。(二)工程概况2.1 建设单位:中国石油化工股份上海石油分企业2.2 项目名称:杨浦油库消防道路修理工程2.3 项目地点:在军工路2490号2.4 总投资:人民币200万元 2.5 标底:人民币人民币182.0365万元2.6 计划开工日期:12月下旬开工 2.7 施工现场条件2.7.1 供施工单位使用场地以建设单位划定区域为界。区域外场地不得随意搭建临时设施或作堆场。2.7.2 本工程施工用电、用水管由建设单位接至现场边缘。中标单位进场后应自装管线及计量表具,施工中发生水、电费用,应按抄表计价每个月结清支付。2.7.3 投标单位应认真踏勘施工现场周
8、围环境,为投标报价取得依据。一旦中标,不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用,建设单位将不予考虑。(三)资质要求3.1 为推行本施工协议目标,参与投标施工企业(以下称“投标单位”)必需含有房屋建筑施工总承包三级及以上资质。3.2在开标时交验法定代表人证实书(如系法定代表人委托代理人,另附对应法定代表人委托代理人委托证书)及被授权人身份证(原件复印件,复印件加盖公章)、投标书(一式一份,单独装入一个信封内密封,封口处应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章)。(四)工程招标承包范围 4.1 工程承包范围:由招标单位所提供杨浦油库消防道路修理工程设计图纸所显示工程全部内容,含原
9、路面凿除、垃圾外运、新路面敷设等工作内容,上述工作内容均属施工承包范围。 (五)工程承包方法 5.1 本工程承包方法按本招标文件要求承包范围,依据现场实际情况结合踏勘现场结果和建设单位提出施工要求,包工包料包安全包质量包文明施工。 5.2 中标单位中标后,不得将工程转包,如发觉转包,建设单位有权终止协议,由此而造成经济损失,由中标单位负责赔偿,并按相关要求处以一定数目标罚款。凡确需要分包分部分项工程均应由对应资质施工队伍负担分包工程并在事前经建设单位考评出具书面同意文件,不然由此造成后果,均由中标单位负担。 (六)工程管理要求 6.1 工程项目管理 6.1.1 中标施工单位应严格根据已确定施工
10、组织设计组织施工,并无条件地接收建设单位对工程施工质量、进度、文明施工及造价监督管理。 6.1.2 中标施工单位投标书中承诺或经询标选定本工程项目经理及对应专业技术、管理人员,未经建设单位同意,不得任意调换和撤离,并负担对应职责。6.1.3依据建设部令第153号注册建造师管理要求、建市48号注册建造师执业管理措施(试行)和上海市建筑建材业市场管理总站沪建市管84号相关在本市建设工程招标投标中加强执业人员监管通知之要求:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目责任人。 6.2 工程质量及“渣土垃圾”整改处理要求 6.2.1 工程施工技术要求按业主提供图纸说明。 6.2.2 本工程中标单位
11、必需遵守和实施现行国家、部颁、地方建筑安装施工技术、验收规范、设计要求、质量评定标准和上海市相关工程质量管理文件,并依此进行监督和验收,整个工程质量等级必需达成甲方要求,并帮助甲方完成建设工程完工立案。奖罚具体数额由各投标单位在投标标书中提出,具体条款在协议中明确。 6.2.3 工程质量如达不到合格,除按协议中定下赔偿数额外,应予返修,直至达成合格为止,返修所需人力、物力、财力、工期延误均由中标单位负责。6.2.4 中标单位应主动按政府相关要求,做好对施工过程中产生渣土、建筑垃圾(简称“渣土垃圾”)规范运输处理等工作。6.2.5 中标单位应加强对渣土运输车辆车况检验,做好持证运行;确保不偷倒、
12、不乱倒渣土和建筑垃圾。 6.3 工程工期要求 6.3.1 本工程建设单位要求工期为150个日历天。投标单位可依据各自优势自行测算其投标工期,并作出有依据施工总进度计划表,以资竞争。各投标单位自报工期将在评标时作为条件之一进行评定,一旦中标即为协议工期。中标施工承包单位每延迟天按不低于工程结算总造价千分之五赔偿,具体工期奖罚条款在协议中明确。为确保施工期间不影响油库范围内正常生产,本工程要求分五阶段施工,具体时间节点按业主实际需求为准,包含各阶段施工衔接时间在内,总施工工期要求为150个日历日。 6.3.2 工程完工,施工单位应向建设单位提交完工汇报完工图,由建设单位组织验收,验收时间不作为工期
13、累计、工程验收合格,则施工单位提交完工汇报当日即为完工日期,如验收不合格,则返工时间作为工期累计。 6.4 安全文明要求6.4.1依据沪建建管079号相关建设工程安全防护、文明施工方法费用监督管理若干事项通知安全防护、文明施工方法费用不得低于工程总造价2%。 6.4.2 中标施工单位在工程施工期间,须严格落实实施“中国国务院令第(393)号”文精神、上海市政府公布上海市建设工程文明施工管理暂行要求及沪建建管()第105号相关深入加强文明施工管理地通知,加强安全、文明施工,确保无重大安全事故,接收招标人要求,并主动主动落实招标人对项目安全文明施工管理要求。因为管理不善引发政府相关部门罚款、停工整
14、改等处罚,其发生损失由施工单位自行负担,且建设单位保留缓付工程款权利。 6.4.3 中标施工单位在本工程施工期间,必需设有专职安全员,配置合适数量消防灭火器材,建立消防安全方面制度和方法,并报建设单位及相关部门。 6.4.4 在工程施工期间,中标单位应依据实际情况,配有足够警卫人员,并做好材料、设备、产品保护工作,以确保工地安全和己完工程完好。 (七)、工程款支付方法 7.1 本工程工程价款付款措施,标准参考本招标文件中协议格式。具体内容及要求在施工协议中给予明确。 7.2 完工结算后,按相关要求留审价经过工程完工结算价10作为保修期保修金,保修期满后,即按各自责任给予结算。 7.3 工程进展
15、过程中设计变更、签证等增减调整费用,经建设单位审核后在工程结算款中一并支付。(八)、材料及设备供给标准 施工单位采购材料(包含制品)应在采购和进场前,向建设单位提供质保书、牌号、规格、生产厂家,由监理单位和建设单位认可,不然建设单位有权不予验收进场。对质量不符合要求材料(包含制品),一律不得使用到本工程实体上,不然,由此产生一切后果,由采购方负责,并负担由此产生一切损失。建设方将保留部分材料甲供或甲定乙供权利。(九)投标确保金9.1本项目不设投标确保金。 二、投标报价说明(十)投标报价要求 本工程业主将采取邀请招标方法确定施工总承包人,各投标人须依据下述报计本工程施工总承包所需一切费用汇总表,
16、经教授评审后确定中标人须根据协议文件所显示总承包范围和工程规范进行工程施工、并负担施工总管理、总协调、总进度控制及完成工程。10.1工程量清单部分报价根据招标文件提供工程量清单以综合单价报价,工程量清单中工程量不得修改,根据图纸依据原场地实际情况按上海市建筑装饰工程预算定额();上海市安装工程预算定额();相关调整上海市建设工程施工费用计算规则()部分内容及标准通知(沪建市管()29号);、和上述定额配套使用建筑工程安装工程费用定额等相关资料并考虑竞争原因自报下浮率后作投标报价;材料价格参考应参考市标准定额管理总站11月20日12月19日公布上海建设工程标准和造价信息市场信息价结合市场风险及本
17、身情况,报有竞争力材料价格。10.2报价方法:要求各投标人依据预算之星预算软件 “设置”菜单中“费用计算方法”下第种方法即综合单价方法打印预算书。该部分报价书必需包含:预算书、费用表、工料机表,提供给评标委员会评审。不然,评标委员会可做出不利于投标人处理。10.3 协议形式:本工程采取固定单价协议。一旦中标,除清单工程数量和缺项按实际调整外,投标人所报相关工程取费费率、优惠率、下浮率、子目单价和本招标文件所要求自报价格等均给予包干,不予调整。10.4 投标人须认真审阅招标文件包含招标图纸,了解工地现场全部情况,依据投标人本身实力,以综合单价方法竞争报计投标总报价。报价书必需包含:预算书、费用表
18、、工料机表。10.5 方法费为闭口包干价,缺项、漏项、报零在中标后均不得再作任何调整(暂定金额、设计变更情况除外)。各投标单位依据工程特征和本身管理水平,定额预算以外要求补助费用全部列入方法费(分项计列)。10.6全部砼、砂浆采取商品砼、商品砂浆。三、投标文件编制(十一)投标文件内容及编制要求 本工程施工投标标书内容及编制要求以下: 商务标:11.1 按上海市建设工程施工投标标书情况汇总表(附件二)填写以下内容: 11.1.1 总报价;11.1.2 建安工程报价(报价书必需包含:预算书、费用表、工料机表);11.1.3 电子文件:文件格式为.sbf。 11.1.4 方法费; 11.1.5 施工
19、日历天; 11.1.6 工程质量等级;11.1.7 现场关键管理人员名单(附件五);11.1.8 项目正、副经理简历及项目经理证书复印件(附件四);技术标:11.1.9 施工组织设计 各分部分项工程施工技术方案; 确保工程质量、安全及文明施工技术方法; 施工应急(防汛)预案 计划开、完工日期; 施工总进度计划表; 工程总包管理、施工配合方法: 关键施工机械选择表(规格型号、数量、性能); 关键劳动力使用计划表; 施工现场平面部署图。12.1开标前应递交证实材料(随身携带)12.1.1有效法定代表人授权委托书(应加盖投标人公章、法定代表人签章)、被授权人有效身份证件;以上材料均为原件,一式一份,
20、不需密封,随身携带,开标前出示以供核验。12.1.2投标书:如本招标文件附件中提供样式,按样式填写,对应需签章位置均应加盖投标人公章、有效法定代表人签章或法定代表人授权委托人签章等;一式一份,单独装入一个信封内密封,封口处应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章。12.2此次投标投标书要求为:商务标为明标,技术标为暗标。商务文件及技术文件分开装订,且需按本招标文件(包含补充文书)要求格式和具体要求编制。12.3文字说明部分:标题采取宋体三号字,加粗并居中;正文采取宋体四号字,标准字距,1.5倍行距,全部字体颜色均采取黑色(包含投标文件封面上标明正本(或副本)等字样)。编写打印
21、后,直接用订书机装订成册(A4规格)。做到内容齐全、图文清楚、无涂改和行间插字、字迹端正。12.4一式三份,“正本” 一份、“副本”二份和电子文档(.sbf文件)一份,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”,投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。并给予包装密封,封口应加盖投标人公章及有效法定代表人或法定代表人授权委托人签章。12.5装订要求:封面及技术标目录一律采取招标文件附件提供统一封面格式,不得使用硬封面;短边用订书机装订。12.6投标文本技术标采取暗标形式,不应出现明示或暗示和投标人相关单位名称、姓名、图签等标识。12.7 违反技术标暗标及要求装订要求将有评标委员会裁定其投
22、标文件有效性。四、投标文件递交(十三)投标文件密封和标志13.1 投标单位应将投标文件密封包装,严密封口并要求封条上且骑缝处须加盖投标单位公章或协议专用章及法人代表或法人委托人印章。13.2 包封应写明招标单位名称、工程名称。在包封上还应写明投标单位名称和地址、邮政编码,方便投标出现逾期送达时能原封退回。13.3 假如包封没有按上述要求密封并加写标志,招标单位将不负担投标文件错放或提前开封责任,由此造成提前开封投标文件将给予拒绝,并退还给投标单位。13.4 投标文件递交至本须知所述地址。五、开标和评标(十四)开标14.1 投标单位法定代表人或其委托代理人参与开标会,并出具法定代表人证 件或法定
23、代表人委托书及本人身份证原件、复印件。招标单位将于本须知要求时间和地点举行开标会议,参与开标会投标单位代表应署名报到,以证实其出席开标会议。14.2 招标单位当众宣告核查结果,并宣读有效投标投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量和招标单位认为合适其它内容。 (十五)评标标准15.1 按要求成立评标小组,由评委依据“综合评定法”评标方法,确定中标单位,此次评标采取百分制评标法,总分100分。一、评标内容(一)商务标(满分得57分)1. 本评标措施要求:参与商务标评分计算投标价,要先扣除招标工程量清单中不含有实质性竞争费用,计算方法为:商务评分时投标价=经评审投标价-暂定单价工程数量(0万元
24、)-指定单价工程数量(0万元)-暂定金额(0万元)-指定金额(0万元)。2. 以投标单位商务评分时投标价之和平均值乘以50%-60% ,和参考标底(扣除 不含有实质性竞争费用)抽取下浮权数2%-3%(具体权数由评委抽取)以后乘以40%-50%(具体权数由评委抽取)之和,求得基准值,以基准数为满分,满分为57分,在此基础上每上升1%扣1分,每下降1%扣0.5分,扣分不保底。(二)报价下浮率:3分投标下浮率为新增工程量如超出工程量清单数量5%以上,且其材料单价未列入在投标文件中,则该部分工程量在审定结算价基础上下浮率(甲供甲定设备、材料除外)。以各投标人投标下浮率平均值为基准值,基准分为2分,每高
25、于基准值1%加0.2分,每低于基准值1%扣0.1分,最高为3分,最低为1分。具体公式以下:当投标下浮率高于基准值时:2+(投标下浮率-基准值)*0.2;当投标下浮率低于基准值时:2-(基准值-投标下浮率)*0.1;且最高为3分,最低为1分。(三)施工组织设计:35分 由评委对投标单位施工组织设计进行打分。具体取分表以下:安全方法5分;安全承诺3分;质量确保体系2分;质量确保方法3分;施工工艺16分;施工进度表2分;施工总平面图2分;工程保修2分。如投标单位技术标包含上述内容,则评委对其所打分数最低不得低于30分。(四)工期:5分工期以150天为基准,基准数为4分,在此基础上每提前或超出一天加或
26、扣0.2分,最多加到5分。扣分不保底。(五)技术标投标书技术标投标书不得超出40页(不包含封面及目录),如超出则技术标得0分(六)打分标准综合以上各项,得分最高者为中标单位,小数点保留二位。如出现最高分并列情况,则由评委无记名投票表决,得票最多为中标单位。三、其它1各投标单位以上各项得分相加,总得分最高投标单位作为中标人。如出现最高分并列时,由评标小组确定此次中标单位。2当确定中标人放弃中标或因不可抗力不能推行协议,招标人能够依得分从高到低次序确定其它中标候选人为中标人。3本评标措施由招标单位负责解释。六、附 件附件一:法定代表人资格证实书及授权书格式附件二:上海市建设工程施工投标标书情况汇总
27、表附件三:方法费清单附件四:项目经理简况表附件五:关键施工管理人员表附件一: 法定代表人资格证实书 单位名称: 地址: 姓名: 性别: 年纪: 职务: 系 法定代表人。为施工、完工和保修 工程,签署上述工程投标文件、进行协议谈判、签署协议和处理和之相关一切事务。 特此说明。投标单位:(盖章)日期: 年 月 日 授权委托书 本授权委托书申明:我 (姓名)系 (投标单位名称)法定 代表人,现授权委托 (单位名称)(姓名)为我企业代理人,以本企业名义参与 (招标单位)工程投标活动。代理人任开标、评标、协议谈判过程中所签署一切文件和处理和之相关一切事务,我均给予认可。 代理人无转委权特此委托。 代理人
28、: 性别: 年纪; 单位: 部门: 职务: 投标单位:(盖章) 法定代表人:(签字、盖章) 日期: 年 月 日 附件二:一、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表工程地点:建设工程名称杨浦油库消防道路修理工程建筑面积 (m2)工程名称工程总造价(万元)其 中外来用工数(工日)自报施工日历天自报结算下浮率(%)自报质量等级建安造价(万元)方法费(万元)工程造价大写:关键说明:1.工期处罚承诺: 2.质量处罚承诺: 3.项目经理名字: 身份证号: 手机: 4.安全文明施工方法费: 万元 5.其它:投标单位名称(加盖公章):法人代表或其授权委托人(签字或盖章): 年 月 日 附件三: 方法费清单 金额
29、单位:人民币序号费用名称投标报价(元)备注1现场安全、文明施工方法费不得低于总造价2%2工程监测费3检验试验4技术方法费5二次驳运费6赶工方法费7工程提前完工奖8特殊条件下施工增加费9特殊产品保护费10工程保险费11外来用工综合保险12其它累计备注:可在本表中列出认为对于按协议要求完成工程所必需发生但没包含在上述费用中项目附件四:项 目 经 理 简 况姓名性别年纪职务职称学历项目经理等级项目经理证书编号参与工作时间从事项目经理年限己完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、完工程日期工程质量附件五:主 要 施 工 管 理 人 员名称姓名职务职称关键资历、经验及负担 过项目I项目副经理2项目工程
30、师3项目经济师4项目会计师5项目施工员6项目质量员7. 项目安全员8项目材料员 第二章 协议条件协议编号:G4305-10-JS-XXXX甲方 (建设单位):中国石油化工股份上海石油分企业(全称)法定代表人(责任人): 杨棣地址: 上海市中山东一路24号甲 邮编:02 乙方 (承包单位): (全称)法定代表人(责任人): 地址: 邮编: 依据中国协议法和上海市相关要求,经双方协商一致,签署本协议,并严厉推行。第一条 工程项目一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围和内容: 四、工程造价:全部工程施工图预算造价暂定人民币 元,方法费暂定为 元,工程协议总价 元。(大写: )最终按审定金额结算
31、。五、甲方现场管理人员 ,乙方现场管理人员 。第二条 工程期限一、开完工日期:依据国家颁布工期定额,经双方约定,本协议工程开完工日期以下:全部工程工期 天,开工日期以开工汇报为准。二、施工前各项准备工作,双方应依据工程协议书中第三条要求,分别负责按时完成。三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方立即协商,签署协议,并报相关部门立案。1.因为人力不可抗拒灾难,而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条 物资供给一、甲供设备及材料由甲方统一采购;甲定设备及材料
32、,由乙方到甲方指定供给商处采购要求品牌、型号设备及材料;其它由乙方自行采购。 二、甲供材料和设备品种、规格、数量及甲定设备、材料,详见甲供材料、设备一览表(附件二)、甲定材料、设备一览表(附件三)。三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承接设备订货及非标准设备加工,应另签署协议)。四、工程所需材料,如因供给部门规格、品种或材质不能满足工程要求必需以其它规格、品种替换或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签署协议后实施。因为代用或加工而发生量差、价差及加工费,应按现行要求办理结算。五、凡应附有合格证实材
33、料,在进场时必需由供给方负责验证;如无合格证实,必需经供给方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供给方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证实材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。六、由甲方负责供给材料和设备,如未按期供给或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法处理,所以造成乙方损失,应由甲方负担。第四条 工程款结算一、本工程按以下结算标准结算:标准施工图中工程量根据_进行结算。招投标范围以外部分,需经甲方认定。取费标准依据甲方要求 在结算审计中确定。二、工程款支付方法本协议签定生效后七天内甲方向乙方支付协议总价30%作为工程预付款;工程主体形象工程至80%,支付至协议总价70%;完工并
34、完成审计决算后七天内支付至审定价90%,余款10%作为质保金,完工满十二个月后七天内付清。第五条 施工和设计变更一、乙方要依据国家颁发施工验收规范和质量检验标准和设计要求组织施工,要全部达成合格。二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:1.施工中如发觉设计有错误或严重不合理地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内和原设计单位约定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签署协议后,方准施工。2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银
35、行审查投资后,并由甲乙双方签署协议,方可施工。不然,任何一方不得强行施工。3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应约定做到安全部位。4.在施工中,如发觉甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成损失,应由甲方负担。三、乙方应严格实施隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必需经过验收作出统计,方能继续进行下一工序施工。通常隐蔽工程由乙方自行检验验收,并作好统计,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未到时参与,乙方可自行检验验收,甲方应予认可。四、甲乙双方在施工中碰到工程生项,应按定额管理措施报批。变更
36、工程协议所附变更预算,应在施工前立即送经办银行,做为结算工程款之依据。五、在工程建设协议实施过程中,单位和个人应自觉接收中国石化工程建设质量监察。1、严格实施中国石化工程建设质量监察制度。2、主动配合中国石化工程质量监察机构监察工作,并提供其开展监察工作便利条件,不得妨碍其正常工作。3、对中国石化工程质量监察机构提出问题,应主动进行整改,并在要求时间内给予回复。第六条 完工验收、结算和保修一、乙方在单项工程完工前5日将验收日期以书面通知甲方到时验收,如甲方不能按时参与验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须认可完工日期,如再不按时参与验收,其所发生管理费和各项损失均由甲方负担
37、。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一逾期违约金。二、完工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完成。如甲方不能按期接管、致使验收后工程发生损失,应由甲方负担。三、本项工程中单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位完工工程验收之依据。四、在进行完工工程验收中,如发觉工程质量不符合要求,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定方法和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一逾期违约金。五、工程已基础完工,如遇某种材料或设备双方均无法处理,致使该项工程不能全部按期完工,经双方研究同意,可做减项完工,并对已完
38、工程进行完工验收和办理移交手续。六、完工工程验收,以国家颁发施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行完工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:1.增减变更文件和其它洽商统计;2.隐蔽工程验收统计和中间交工验收统计;3.工程完工后,应绘制完工图,工程变更不大由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大,能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制完工图。七、乙方在单项工程完工验收后,应于完工验收后30天内,将完工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到完工结算件后, 20天内审查完成,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。八、工程完工验收后,乙方对施工土建工程质
39、量负责保修十二个月,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各相关主管部门特殊要求办理)九、工程未经验收,甲方提前使用或私自动用,由此而发生质量或其它问题,由甲方负担责任。第七条 违约责任和争议处理一、因为乙方责任未按本协议要求日期完工,按以下标准进行处罚:1、逾期5天以内(含5天),应偿付给甲方1000元/天逾期违约金;2、逾期5天以上,应偿付给甲方3000元/天逾期违约金;二、甲乙双方不得借故拖欠多种应付款项,如拖期不付,按银行短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实施合理
40、化提议奖和提前完工奖,甲乙双方应依据相关政策要求,另行协议。四、建筑安装工程承包协议发生纠纷时,当事人双方应立即协商,协商不成时,可向协议推行地人民法院经过起诉处理纠纷。第八条 协议附件一、投标文件二、甲供材料清单三、甲定材料清单三、廉政协议四、安全协议第九条 协议份数及使用期一、本协议一式_肆 份,甲乙双方各执正本 贰 份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本协议自双方签署之日起生效。在全部工程完工验收并结清尾款后失效。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人(责任人): 法定代表人(签字):委托代理人: 委托代理人:时间: 时间:签署日期:二一一 年 月 日 签署地点:上 海 协议附
41、件: 廉洁从业责任书甲方:中国石油化工股份上海石油分企业乙方: 为规范甲乙双方商业行为,维护公平竞争,建立健全防治商业贿赂长久有效机制,深入推进反腐倡廉工作,依据国家相关法律法规和中国石油化工集团企业(以下简称集团企业)、中国石油化工股份(以下简称股份企业)相关要求,经双方协商,签署本廉洁从业责任书。第一条 甲乙双方共同责任(一)严格遵守国家相关法律法规和廉洁从业相关要求。(二)严格遵守商业道德和市场规则,共同营造公平公正商务交易环境。(三)加强相关人员管理和廉洁从业教育,自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发觉对方存在违规违纪违法行为,应立即向监察部门或司法机关举报。第二条 甲方及其人员责任(一)不得索要或接收乙方及其相关单位和人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、珍贵物品等。(二)不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付费用。(三)不得违反要求在乙方及其相关单位投资入股,不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。(四)不得要求、暗示和接收乙方及其相关单位和个人为其购置或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和儿女上学或工作安排和出国(境)、旅游等提供方便。(五)不得参与乙方及其相关单位安排可能影响