艺术廊桥建设工程项目标段施工招标文件模板.doc

副本 顺庆区西河艺术廊桥建设工程项目 (项目名称) _施工_标段施工招标投 标 文 件（第一册 共两册）投标人：四川建设集团（盖单位章）_7_月_26_日顺庆区西河艺术廊桥建设工程项目 (项目名称) _施工_标段施工招标投 标 文 件投标人： 四川建设集团 （盖单位章） 委托代理人： （签字）_年_7_月_26_日目 录一、投标函及投标函附录（2）二、授权委托书（9）三、投标确保金（14）四、已标价工程量清单（18）五、施工组织设计（316）六、项目管理机构（451）七、拟分包项目情况表（512）八、资格审查资料（522）九、其它材料（620）注：（1）（）内应标注每部分起始页码。 （2）如投标人没有组成联合体参与投标，删除“三、联合体协议书”，以下章节序号依次递补。如“四、投标确保金”变为“三、投标确保金”，其它依次类推。 一、投标函及投标函附录（一）投标函南充市西山风景区管理局 （招标人名称）: 1我方己仔细研究了顺庆区西河艺术廊桥建设工程项目（项目名称) 施工标段施工招标文件全部内容，愿意以人民币（大写） 零 拾（亿） 零 亿 壹 仟（万） 陆 佰（万） 贰 拾（万） 叁 万 伍 仟 柒 佰 零 拾 零 元（ 16235700 ）投标总报价，工期 180 日历天，按协议约定实施和完成承包工程，修补工程中任何缺点，工程质量达成相关质量要求具体说明见第七章“技术标准和要求” 。2我方承诺在投标使用期内不修改、撤销投标文件。3随同本投标函提交投标确保金一份，金额为人民币(大写)叁拾捌万元(￥380000)。 4如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书要求期限内和你方签署协议。(2）随同本投标函递交投标函附录属于协议文件组成部分。(3）我方承诺根据招标文件要求向你方递交履约担保。(4）我方承诺在协议约定期限内完成并移交全部协议工程。（5）、我们了解你单位不负担我们任何投标费用，愿意负担因为我方原因造成开评标失败引发费用和责任。5 我方承诺响应招标文件约定全部要求 （其它补充说明）。投 标 人： 四川建设集团 （盖单位章） 委托代理人： （签字） 地 址： 四川省华蓥市文化路118号 网 址： .com 电 话： 传 真： 邮政编码： 638600 年 7 月 26 日 注: 投标人在每一空格（下划线）处全部必需分别填写大写数字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零，不得空格不填或用其它数字、符号等替换。比如某投标人报价为：，愿意以人民币（大写） 拾（亿） 亿 仟（万） 佰（万） 拾（万） 万 仟 佰 拾 元（ ）投标总报价， 投标总报价大写和小写，应是对报价汇总表中总价金额四舍五入取整数正确到元（人民币）。大写不按要求格式书写，违反了“投标人不得对招标文件格式中内容进行删减或修改”要求，不符合“投标文件格式”要求，不能经过形式评审。（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形申明南充市西山风景区管理局（招标人名称）：我方在此申明，所递交投标文件（包含相关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包含隐瞒）。经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项要求任何一个情形。我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”前附表10.16和其它相关要求负担责任。投标人：四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字） 年 7 月 26 日注：（1）只要有被限制投标情形之一，就不能参与投标。 第二章“投标人须知”第1.4.3 项解释见第三章“评标措施”注（1）。 （2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项要求情形，应以相关行政管理部门或司法机关出具相关文件为依据。 （3）第二章“投标人须知”1.4.3（12）“近三年”从已生效相关行政管理部门或司法机关出具相关文件上时间起算。 （4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题”项目，包含投标人作为承包人（分包人）负有责任全部工程建设项目（包含招标和不招标项目）。 （5）第二章“投标人须知”1.4.3（13）“四川省国家投资建设项目标第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，在 年（限定在1至3年）内不接收其投标”。 A、四川省人民政府相关严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作意见（川府发14号）: “(二十二)招标人应依法确定中标人。第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，没收投标确保金不能填补第一、第二中标候选人报价差额，招标人应该依法重新招标。项目业主或招标代理机构必需将本条内容载入招标文件。 在1一3年内，国家投资建设项目业主不得再接收放弃中标者投标。” B、放弃中标国家投资建设项目标时间界定为：申请人明确表示放弃中标时间，没有明确时间，以该项目开标时间作为放弃中标时间。 （6）第二章“投标人须知”1.4.3（14）“在四川省地震灾后重建工程中违法违规企业和个人被相关行政主管部门行政处罚，在 年（限定在3至5年）内不接收其投标”。 A、四川省人民政府相关灾后重建国家投资工程建设项目招标投标工作通知（川府发21号）第十二条要求，“对在灾后重建工程中违法违规企业和个人，相关行政主管部门要依法从重处罚，3至5年内全省国家投资工程建设项目业主不得再接收其投标和参与比选，也不得确定其为应急工程承包人”。 B、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按中国行政处罚法要求及第八条要求种类，对投标人作出已生效行政处罚。 C、限制投标时间从已生效行政处罚文书上载明时间起算。 （7）第二章“投标人须知”1.4.3（15）“近六个月内在全部招投标和协议推行过程中被监督部门行政处罚”。 A、被行政处罚是指行政监督部门依职权，按中国行政处罚法要求及第八条要求种类，对投标人作出已生效行政处罚。 被行政处罚包含，投标人在招投标投诉过程中，有意捏造事实、伪造证实材料等虚假恶意投诉，被行政监督部门警告、处以罚款。 B、限制投标从已生效行政处罚文书上载明时间起算。 （8）第二章“投标人须知”1.4.3（16）“近3年内在招投标和协议推行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪”。 A、在招投标和协议推行过程中腐败行为是指在招投标和协议推行过程中发生腐败行为，并被司法机关认定为犯罪行为。 B、腐败行为主体包含投标人、对投标人单位直接负责主管人员和其它直接责任人员。 C、限制投标从已生效司法机关裁判文书上载明时间起算。 （9）第二章“投标人须知”1.4.3（17）“近3年内，在招标人（包含和本项目招标人有股权或隶属关系招标人）既往项目协议推行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不推行协议、项目经理或关键技术责任人被招标人撤换”。 被监督部门或司法机关认定投标人不推行协议、项目经理或关键技术责任人被招标人撤换对应文件上时间为限制投标起算时间。 （10）第二章“投标人须知”1.4.3（18）“投标人和招标人相互参股或相互任职”。 A、相互参股包含直接持股也包含间接持股。 B、相互任职职务包含董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突职务。 （11）“近 年”、“ 年内”期间计算。 起算时间按“注”中要求对应时间起算，不包含当日。 届满日期，应该是最终30天相当于“期间”开始那一天；没有相当于“期间”开始那一天，最终30天最终一天就是“期间”届满日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。 如某投标人在既往项目中被行政处罚，处罚时间为8月30日，按招标文件近六个月内限制投标要求，期间届满日期是2月28日。3月1日及以后为递交投标文件截止时间招标，投标人才能够参与。 再如某投标人在四川省地震灾后重建工程中违法违规被相关行政主管部门行政处罚，处罚时间为8月8日。按招标文件在4年内不接收其投标要求，从8月9日起算，期间届满日期是8月8日。8月9日及以后为递交投标文件截止时间招标，投标人才能够参与。 以年、月为期间计算,下同（本招标文件另有要求除外）。（三）投标函附录序号条款名称协议条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名： 陈功平 响应招标文件2工期1.1.4.1天数： 180 日历天响应招标文件3缺点责任期 1.1.4.3 贰 年。响应招标文件4分包 4 不许可。 响应招标文件二、授权委托书本人 匡全明 （姓名）系 四川建设集团 （投标人名称）法定代表人，现委托本单位人员 陈功平 （姓名）为我方代理人。代理人依据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 顺庆区西河艺术廊桥建设工程项目 （项目名称） 施工 标段施工投标文件、签署协议和处理相关事宜（向相关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方负担。委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1要求“投标使用期”结束为止。代理人无转委托权。附：（1）法定代表人身份证实和法定代表人身份证复印件 （2）委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳养老保险（提供最近6个月连续缴费证实）复印件投标人： 四川建设集团 （盖单位章）法定代表人： （签字）委托代理人： （签字） 联络电话： （固定电话） （移动电话） 年 7 月 26 日注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。 （2）法定代表人委托她人投标，委托代理人应是投标人本单位人员。 （3）最近6个月（企业设置不足6个月，从设置时起，下同）连续缴费养老保险是指从购置招标文件时间上30天或上上个月起算，往前推6个月连续、不间断，每个月全部缴纳了养老保险费。 （4）委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位养老保险凭证原件或提供由社保部门出具委托代理人在该投标人单位连续6个月参保证实原件备查。 （5）委托代理人提供证件、证实不齐或不符合要求，投标文件不予接收。法定代表人身份证实 投标人名称： 四川建设集团 单位性质： 有限责任企业 地址： 四川省华蓥市文化路118号 成立时间： 6 月 18 日 经营期限： 二零零零年六月十八日至二零三零年六月十七日 姓名： 匡全明 系 四川建设集团 （投标人名称）法定代表人。（职务： 董事长 _电话 [phone] ）特此证实。附：法定代表人身份证复印件投标人： 四川建设集团 （盖单位章） 年7 月 26 日三、投标确保金南充市西山风景区管理局（招标人名称）：本投标人自愿参与顺庆区西河艺术廊桥建设工程项目（项目名称） 施工 标段施工投标，并按招标文件要求交纳投标确保金，金额为人民币（大写） 叁拾捌万 元（￥ 380000 ）。本投标人承诺所交纳投标确保金是从本企业基础帐户以转帐方法根据招标文件中“投标须知前附表”3.4.1项要求交纳，若有虚假，由此引发一切责任均由我企业负担。投标人： 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字） 年7 月 26 日四、已标价工程量清单五、施工组织设计 1投标人编制施工组织设计要求：编制时应采取文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段关键施工设备情况、拟配置本标段试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织方法，同时应对关键工序、复杂步骤关键提出对应技术方法，如冬雨季施工技术、降低噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施保护加固方法等。2施工组织设计除采取文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一 拟投入本标段关键施工设备表附表二 拟配置本标段试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表六、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证实备注证书名称等级证号专业养老保险项目经理陈功平工程师建造师证壹级川6 市政公用工程已缴纳/技术责任人李显奇高级工程师资格证书高级1702926道桥已缴纳/施工员罗安庆工程师岗位证书中级8建筑工程已缴纳/质检员黄三洲工程师岗位证书中级3建筑工程已缴纳/安全员舒利红工程师岗位证书中级7建筑工程已缴纳/材料员杨波工程师岗位证书中级9建筑工程已缴纳/造价员雷兴雪工程师资格证书中级川070X00203 土建已缴纳/（二）关键人员简历表姓名陈功平年纪44岁学 历 大 专职称工程师职务项目经理拟在本协议任职项目经理毕业学校1992年毕业于衡阳工学院 学校 工业和民用建筑工程 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程项目经理发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。 （二）关键人员简历表姓名李显奇年纪 49岁学 历 大 专职称高级工程师职务技术责任人拟在本协议任职技术责任人毕业学校1998年毕业于重庆建筑高等专科学院 学校 工业和民用建筑 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程技术责任人发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。（二）关键人员简历表姓名罗安庆年纪 47岁学 历 大 专职称工程师职务施工员拟在本协议任职施工员毕业学校1998年毕业于 渝州大学 学校 工业和民用建筑 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程施工员发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。 （二）关键人员简历表姓名黄三洲年纪59岁学 历大专职称工程师职务质检员拟在本协议任职质检员毕业学校1995年毕业于 中国人民解放军后勤工程学院 学校 工业和民用建筑专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程质检员发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。 （二）关键人员简历表姓名舒利红年纪48岁学 历大专职称工程师职务安全员拟在本协议任职安全员毕业学校1987年毕业于 沈阳黄金学院 学校 矿山机械 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程安全员发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。 （二）关键人员简历表姓名杨波年纪38岁学 历大专职称工程师职务材料员拟在本协议任职材料员毕业学校毕业于 四川建筑职业技术学院 学校 工业和民用建筑 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程材料员发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。 （二）关键人员简历表姓名雷兴雪年纪45岁学 历大专职称工程师职务造价员拟在本协议任职造价员毕业学校1990 年毕业于 中国人民解放军后勤工程学院 学校 工业和民用建筑 专业关键工作经历时间参与过类似项目担任职务发包人及联络电话.9-.3广安区滨江大桥建设工程造价员发包人：广安市广安区住房和城镇计划建设局联络电话：/注：（1）“关键人员简历表”中项目经理应附项目经理证（建造师证）、身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附协议协议书复印件；技术责任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险等复印件，管理过项目业绩须附证实其所任技术职务企业文件或用户证实；其它关键人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（2）关键人员养老保险是指，关键人员在该投标人单位养老保险缴纳凭证或由社保部门出具关键人员在该投标人单位参保证实。七、拟分包项目情况表分包人名称/地址/法定代表人/电话/营业执照号/资质等级/拟分包工程项目关键内容估计造价（万元）已做过类似工程/注：附分包人营业执照副本、资质证书副本复印件。八、 资格审查资料注：新成立企业不满足招标人年度要求，投标人只提供成立后对应年度资料。（一） 投标人基础情况表 注：投标人基础情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。(二)多年财务情况表对财务情况要求为：近三年均无亏损。 注：（1）投标人应提供近3年财务情况表。“近3个年度财务情况表”分两种情况。招标文件发售之日在5月1日以前，“近3个年度”是指当年之前3个年度或当年上十二个月之前3个年度，如某项目招标，发售招标文件时间是4月1日，“近3个年度财务情况表”是指、财务情况，或、财务情况，采取哪3个年度，由投标选择；招标文件发售之日在5月1日以后，“近3个年度”是指当年之前3个年度，如某项目招标，发售招标文件时间是5月5日，“近3个年度财务情况表”是指、财务情况。（2）应附材料见第二章“投标人须知”3.5.2。 （三） 近 3 年完成类似项目情况表表一项目名称广安区滨江大桥建设工程项目所在地广安市广安区广安中学至白塔发包人名称广安市广安区住房和城镇计划建设局发包人地址广安市广安区发包人电话协议价格11703816.91元开工日期9月5日完工日期3月5日负担工作施工图所表示范围内全部内容工程质量合格项目经理陈功平技术责任人李显奇总监理工程师及电话汪永林/项目描述施工图所表示范围内全部内容备注/ 注：（1）招标人填写具体年限应和第二章“投标人须知”1.4.1一致。 （2）已完成类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。其中，类似项目是依法必需招标项目，应同时附中标通知书、协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件；非依法必需招标项目，可只附协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件。（四）正在施工和新承接项目情况表项目名称/项目所在地/发包人名称/发包人地址/发包人电话/签约协议价/开工日期/计划完工日期/负担工作/工程质量/项目经理/技术责任人/总监理工程师及电话/项目描述/备注/ 注：正在施工和新承接项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.4。其中依法必需招标项目，应同时附中标通知书复印件和协议协议书复印件；非依法必需招标项目，可只附协议协议书复印件。（五）多年发生诉讼及仲裁情况 声 明致：南充市西山风景区管理局（招标人名称） 经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。 投标人： 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字） 年 7 月 26 日注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化原因或评分原因，除非其中内容包含其它要求评标标准，或造成中标后协议不能推行。（2）诉讼及仲裁情况是：既包含投标人作为原告（申请人），也包含投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。既包含投标人和项目业主发生诉讼及仲裁，也包含工程建设项目招投标和中标协议推行过程中投标人和其它人（法人、其它组织或个人）发生诉讼及仲裁。既包含因外部纠纷引发诉讼及仲裁，也包含投标人在招投标和中标协议推行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合相同内部纠纷引发诉讼及仲裁。不管判决和裁定、仲裁裁决结果怎样，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理诉讼及仲裁事项全部应申报。投标人隐瞒招标文件要求提供“近3年发生诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”虚假、引人误解申明信息，属于招标投标法第三十三条要求弄虚作假行为。（3）诉讼包含民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方当事人自愿将她们之间纠纷提交仲裁机构，由仲裁机械以第三者身份进行裁决。（4）“案由”是事情原由、名称、由来，当事人争议法律关系类别，或诉讼仲裁情况内容提要。如“工程款结算纠纷”。（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人单位名称。（6）诉讼、仲裁起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书时间。（7）诉讼、仲裁已经有处理结果，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。（8）如近3年没有发生诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另申明“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。”（六）近3年向招投标行政监督部门提起投诉情况声 明致：南充市西山风景区管理局（招标人名称） 经本投标人认真核查，本投标人近3年在招投标活动中，没有发生过向招投标行政监督部门投诉情况，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。投标人： 四川建设集团 （盖单位章）委托代理人： （签字） 年 7月 26日注：（1）本表为调查表。不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化原因或评分原因，除非其中内容包含其它要求评标标准，或造成中标后协议不能推行。（2）根据招标投标法要求，投标人和其它利害关系人认为招标投标活动不符合本法相关要求，有权向招标人提出异议或依法向相关行政监督部门投诉。根据相关要求，任何单位和个人全部可对包含招投标在内违法违规问题反应情况，相关部门依职权进行查处。本项情况调查表只针对投标人和其它利害关系人依据工程建设项目招标投标活动投诉处理措施（国家发展改革委等7部委令第11号）提起投诉。（3）招投标投诉起算时间为：招投标投诉被行政机关受理时间。（4）投诉已经有处理结果，应附投诉处理结果文书复印件；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某机相关某年某月某日已经受理。（5）如近3年没有发生投标人向招投标行政监督部门投诉，投标人在编制投标文件时，删除表格，另申明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年在招投标活动中，没有发生过向招投标行政监督部门投诉情况，如不实，组成虚假，自愿负担由此引发法律责任。特此申明。”九、其它材料（1）投标文件真实性和不存在限制投标情形申明（2）近3年向招投标行政监督部门提起投诉情况（3）约定承诺书注：（1）招标人在编制招标文件时，除以上九项外，招标人还能够要求投标人提供其它材料。但不得和以上九项内容及本招标文件列出选择项中招标人没有选择项反复和抵触。（2）招标人要求申请提供其它材料应在第二章“投标人须知”3.1.1“组成投标文件其它材料”中列出。（3）招标人不得要求和本项目招投标和推行协议无关材料。（4）招标人在招标文件中没有要求材料，投标人不需要提供，投标文件不得夹带宣传性材料。 （一）投标文件真实性和不存在限制投标情形申明南充市西山风景区管理局：我方在此申明，所递交投标文件（包含相关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包含隐瞒）。经我方认真核查