一级建造师专业综合项目工程管理与实务机电综合项目工程.doc

一级建造师专业工程管理与实务(机电工程)模仿试题一 . 一、单选题.（单项选取题(共20题每题l分。每题备选项中，只有l个最符合题意) ）.1、齿轮传动类型较多，其中两（ ）之间传动是平面齿轮传动.A.垂直轴.B.相交轴.C.平行轴.D.交错轴 . 原则答案： c .2、机械设备与基本连接中，（）是一种可拆卸地脚螺栓.A.固定地脚螺栓.B.短地脚螺栓.C.活动地脚螺栓.D. 胀锚地脚螺栓 . 原则答案： c .3、变压器吊芯检查程序是（）.A.拆卸顶盖-吊铁芯-检查铁芯.B.拆卸顶盖-放油-吊铁芯-检查铁芯.C.放油-拆卸顶盖-吊铁芯-检查铁芯.D.放油-吊铁芯-检查铁芯 . 原则答案： d . .4、电杆地下某些称为电杆基本，关于电杆基本，下列说法对的是（）.A.电杆坑越深越好.B.它作用是防止电杆因受单向拉力而下压、上拔或倾倒.C.它作用是保障顺利施工.D.电杆基本施工质量好坏，对线路运营影响不大 . 原则答案： b . .5、三相四线制低压架空线路导线普通采用（ ）排列方式。.A、交叉排列.B、三角排列.C、垂直排列.D、水平排列 . 原则答案： d . .6、（ ）是机械传动中最重要、应用最广泛一种传动。.A 涡轮蜗杆传动 .B 带传动 .C 齿轮传动 .D 链传动 .d 原则答案： c . .7、按（ ）不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。.A 承受荷载 .B 轴材料 .C 轴线形状 .D 轴设计 . 原则答案： a . .8、下列对绝热过程描述对的是（ ）。.A 热力系统状态变化过程中，工质压力保持不变 .B 热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量互换 .C 热力系统状态变化过程中，工质温度保持不变 .D 热力系统状态变化过程中，工质比容保持不变 . 原则答案： b . .9、液体流动阻力产生，因素是多方面。其内在原由于（ ）。.A 流体黏度. .B 流道构造形状 .C 流体具备黏性而导致内摩擦 .D 流速 . 原则答案： c . .10、（ ）重要功能除具备光学经纬仪功能以外，还可以进行精度较高角度坐标测量和定向准直测量。.A 光学水准仪 .B 激光准直仪 .C 光学经纬仪 .D 全站仪 . 原则答案： b . .11、（ ）合用于承受荷载较大、变形较大设备基本。.A 素混凝土基本 .B 钢筋混凝土基本 .C 砂垫层基本 .D 联合基本 . 原则答案： b . .12、（ ）是综合检查设备制造和设备安装质量重要环节。.A 精度检查与调节 .B 设备固定 .C 润滑与设备加油 .D 调节与试运转 . 原则答案： d . .13、设备灌浆层厚度不应不大于（ ）。.A 20mm .B 25mm .C 30mm .D 35mm . 原则答案： b . .14、在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和（ ）。.A 电信电缆 .B 装备用电线电缆 .C 控制电缆 .D 高压电缆 . 原则答案： c . .15、埋设在冻土层如下电缆，施工时可在电缆上、下各铺（ ）厚河沙。.A 10mm .B 20mm .C 30mm .D 40mm . 原则答案： a . .16、在输配电线架设办法中立杆工作顺序是（ ）。.A 立杆杆身调节填土夯实 .B 杆身调节立杆填土夯实 .C 拉线立杆填土夯实.D 杆身调节拉线填土夯实 . 原则答案： c . .17、接地沟挖掘，独立避雷针接地装置与重复接地之间距离不应不大于（ ）。.A 1m.B 2 m .C 3 m .D 4m . 原则答案： c . .18、（ ）钢材表面应无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀金属色泽。.A St2.B Sa3 .C Sa1 .D Sa2 . 原则答案： b . .19、（ ）是绝热材料重要性能指标之一。.A 吸水率 .B 吸湿率 .C 含水率 .D 密度 . 原则答案： d . .20、消防验收顺序普通为（ ）。.A 验收受理现场检查现场验收结论评估工程移送.B 现场检查现场验收结论评估验收受理工程移送 .C 现场检查现场验收结论评估工程移送验收受理 .D 现场验收结论评估验收受理工程移送现场检查 . 原则答案： a . . 二、多选题.（多项选取题(共l0题。每题2分。每题备选项中有2个或2个以上符合题意，至少 ）.21、总能量衡算中，（ ）属于机械能.A.内能.B.热能.C.位能.D.压力能.E.动能 . 原则答案： c，d，e . .22、反映材料热学性能有（ ）.A.熔点.B.热容.C.热解决性.D.导热性.E.焊性 . 原则答案： a，b，c . .23、异步电动机转子转速（）.A.可以等于磁场转速.B.随磁场转速加快而变快.C.总是不大于磁场转速.D.总是不不大于磁场转速.E.与磁场转速无关，只与负载关于 . 原则答案： b，c . .24、自动控制系统按系统数学描述划分可分为（）.A.线性系统.B.非线性系统.C.持续系统.D.离散系统.E. 随动控制系统 . 原则答案： a，b . .25、机械设备安装施工程序中，精度检测是检测设备、零部件之间相对位置误差，如（）.A.垂直度.B.同轴度.C.圆柱度.D.平行度.E.直线度 . 原则答案： a，b，d . .26、设备灌浆材料可以选取（）和其她灌浆料等.A.细碎石混凝土.B.无收缩混凝土.C.三合土.D.微膨胀混凝土.E.环氧砂浆 . 原则答案： a，b，d，e . .27、电动机与被驱动机械需要通过传动装置互相连接，惯用传动装置有（）.A.皮带传动.B.齿轮传动.C.链条传动.D.液压传动.E.联轴器传动 . 原则答案： a，b，e . .28、齿轮传动重要长处是（ ）。.A 传动比较精确、稳定、效率高.B 工作性能可靠，使用寿命长.C 合用圆周速度和功率范畴广.D 可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间传动.E 构造尺寸紧凑 . 原则答案： a，b，c，d . .29、 依照孔和轴公差带之间关系，国家 原则将配合分为（ ）。.A 基孔制配合. .B 基轴制配合.C 过渡配合. .D 间隙配合.E 过盈配合 . 原则答案： c，d，e . .30、常用基本热力过程有（ ）。.A 平衡过程. .B 定容过程.C 绝热过程. .D 定压过程.E 定温过程 . 原则答案： b，c，d，e . 三、简答题.（案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分，（四)、(五)题各30分) ）.31、.在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合规定，但建设单位以A施工单位是外地公司为由不批准其参加投标，而监理单位坚持以为A安装单位有资格参加评标。.评标委员会由5人构成，其中本地建设行政管理部门招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供专家库中抽取技术、经济专家3人。.评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其她投标单位报价且未能合理阐明理由；D施工单位投标报价大写金额不大于小写金额；F施工单位投标文献提供检查原则和办法不符合招标文献规定；H施工单位投标文献中某分项工程报价有个别漏项；其她施工单位投标文献均符合招标文献规定。.建设单位最后拟定G施工单位中标，并按照建设工程施工合同（示范文本）与该施工单位订立了施工合同。.工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引起了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失状况：工程自身损失150万元；总价值100万元待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预测15万元，租赁施工设备损坏补偿10万元；其她单位暂时停放在现场一辆价值25万元汽车被烧毁。此外，大火扑灭后G施工单位停工5天，导致其她施工机械闲置损失2万元以及必要管理、保卫人员费用支出1万元，并预测工程所需清理、修复费用200万元。损失状况经项目监理机构审核属实。.问题.1 在施工招标资格预审中，监理单位以为A施工单位有资格参加投标与否对的？阐明理由。.2 指出施工招标评标委员会构成不当之处，阐明理由，并写出对的做法。.3 鉴别B、D、F、H四家施工单位投标与否为有效标，并阐明理由。.4 安装调试阶段发生这场火灾与否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。（不考虑保险因素）. 原则答案： 答：是对的。.招投标法规定，招标人不得以不合理条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，因此招标人以投标人是外地公司理由排斥潜在投标人是不合理。.答：（1）建设行政管理部门招标管理办公室主任参加不当。.评标委员会由招标人代表和关于技术、经济方面专家构成。.（2）至少有4人是技术、经济专家。.答：（1）B施工单位投标不是有效标。.投标人不能合理阐明报价明显低于其她报价时，作为废标。.（2）D施工单位投标是有效标。.细微偏差修正后仍属于有效标。.（3）F施工单位投标书不是有效标。.答：检查原则不符合招标文献规定，属于做实质性响应重大偏差。.（4）H施工单位投标书是有效。.答：属于细微偏差，应为有效标书。.答：安装调试阶段发生火灾属于不可抗力。.建设单位和施工单位承担损失或费用如下：.（1）工程自身损失150万元由建设单位承担；.（2）100万元待安装设备彻底报废由建设单位承担；.（3）G施工单位人员烧伤医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担；.（4）租赁设备损坏补偿10万元由G施工单位承担；.（5）其她单位暂时停放在现场价值25万元汽车被烧毁由建设单位承担；.（6）G施工单位停工5天相应顺延工期；.（7）施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担；.（8）必要管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位承担；.（9）工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。 .32、.机电安装工程总承包合同是业主方和机电安装工程总承包方订立施工承包合同，它是机电安装工程施工全过程中必要明确双方权利义务商定。.对机电安装工程总承包合同管理，应涉及合同订立、履行、变更、争议、索赔、终结等方面内容。.问题3 .1 总承包方履行合同职责有哪些？.2 工程分包原则和基本条件是什么？.3 设备采购合同管理内容涉及哪些？. 原则答案： .答：（1）按合同范畴及法规规定，编制施工组织总设计及重要施工方案、施工进度筹划，报监理工程师批准后，负责组织实行。.（2）向监理工程师报告工程进展状况及存在问题，提出解决问题办法，经监理工程师批准后执行。.（3）按工程及工艺规定进行关于检查及实验，对实验成果对的性负责；所有检查、实验成果报监理工程师审核和确认。.（4）向监理工程师每月报送进、出场机械设备数量和型号，材料进场量和耗用量以及进、出场施工人员数。.（5）负责制定施工安全办法，经监理工程师批准后实行。.（6）负责施工机械维护、保养和检修，以保证工程施工正常进行。.（7）负责设备采购、运送、检查、安装、调试及试运营。.（8）执行监理工程师指令，制定保证工程质量办法；依照合同规定或监理工程师规定，负责某些工程深化设计或绘制施工详图，报监理工程师批准后实行；订购材料之前，按监理工程师规定，将材料样品送其审核，或将材料送其指定实验室进行实验，实验成果报其审核和确认。随时抽样检查进场材料质量。.（9）接受工程变更规定。.（10）严格执行合同中关于期限规定。.（11） 必要信守价格义务。.答：工程分包原则和基本条件有：.（1）工程分包要遵循总包方关于“工程分包管理工作程序”进行，以加强对分包管理、保证分包工程施工质量、提高工程效益原则行事。.（2）工程分包范畴涉及总承包合同商定或业主指定分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有助于工程进度和质量；某些专业性较强分部工程分包，分包方必要具备相应技术资格。.（3）不属于业主指定分包工程，总承包单位在决定分包和选定分包队伍前，必要征得业主代表（监理工程师）承认。.答：（1）建立合同档案和台帐；.（2）合同履约控制；.（3）合同违约、调节和仲裁。 . .33、某起重设备车间，12m跨钢筋混凝土薄腹梁，1.5m 6.0m .预应力钢筋混凝土层面板。该工程由我市钢铁学院建筑勘查设计院设计，市河东区第三建筑公司施工，预应力屋面板油市建筑构件公司生产安装。正在施工时边跨南端开间屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供屋面板质量不符合规定。此外，该工程未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理混乱。.问题.1 分析该工程质量事故发生因素。.2 工程质量事故解决普通程序是什么？.3 工程质量事故解决基本规定是什么？.4 对工程质量问题惯用哪些解决方案？ . 原则答案： .答：该起工程质量发生因素是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，未经建设生产主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工；施工和管理问题， .施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。.答：（1）进行事故调查，理解事故状况，并拟定与否需要采用防护办法；.（2）分析调查成果，找出事故重要因素；.（3）拟定与否需要解决，若需要解决，施工单位应拟定解决方案；.（4）事故解决；.（5）检查事故解决成果与否达到规定；.（6）事故解决结论；提交解决方案。.答：（1）解决应达到安全可靠、不留隐患、满足生产、使用规定、施工以便、经济合理目；.（2）注重消除事故因素；.（3）注意综合治理；.（4）对的拟定解决范畴；.（5）对的选取解决时间和办法；.（6）加强事故解决检查验收工作；.（7）认真复查事故实际状况；.（8）保证事故解决期安全。.答：对质量问题可采用解决方案有：封闭防护、构造卸载、加固补强、限制使用、拆除重建。 .本题分数： 20.00 分，你答题状况为 错误 因此你得分为 0 分 .34、.某机电安装工程项目施工采用了承包所有材料固定价格合同。工程招标文献参照资料中提供用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合规定，承包商只得从另一距工地20千米供砂点采购。而在一种核心工作面上又发生了几种因素导致暂时停工：5月20日5月26日承包商施工设备浮现了从未浮现过故障；应于5月24日交给承包商后续图纸直道6月10日才交给承包商；6月7日6月12日施工现场下了罕见特大暴雨，导致了6月11日6月14日该地区供电全面中断。.问题.1 承包商索赔规定成立条件是什么？.2 .由于供砂距离增大，必然引起费用增长，承包商通过仔细认真计算后，在业主指令下达第3天，向业主造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔规定。作为一名工程师应当批准该索赔规定吗？为什么？.3 .若承包商对因业主因素导致窝工损失进行索赔时，规定设备窝工损失按台计算、人工窝工损失按日工资原则计算与否合理？如不合理应如何计算？.4 .由于几种状况暂时停工，承包商在6月25日向业主造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价工程师核准）和利润损失费人民币2千元/天索赔规定，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应当批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？ .5 你以为应当在业主支付给承包商工程进度款中扣除因设备故障引起竣工拖期违约损失补偿金吗？为什么？ . 原则答案： 答：（1）与合同相比较，已导致了实际额外费用或工期损失；.（2）导致费用增长或工期损失因素不是由于承包商过错；.（3）导致费用增长或工期损失不是应由承包商承担风险；.（4）承包商在事件发生后规定期间内提出了索赔书面意向告知和索赔报告。.答：不能被批准。.（1） 承包商应对自己就招标文献解释负责；.（2） 承包商应对自己报价对的性与完备性负责；.（3） .作为一种有经验承包商可以通过现场踏勘确认招标文献参照资料中提供用砂质量与否合格，若承包商没有通过此案厂踏勘发现用砂质量问题，其有关风险应有承包商承担。.答：不合理。因窝工闲置设备按折旧费或租赁费计算，不涉及运转费某些；人工费损失应考虑这某些工作工人调做其她工作时工效减少损失费用；普通用工日单价乘以一种测算降效系数计算这一某些损失，并且只按成本费用计算，不涉及利润。.答：可以批准延长工期为19天，费用索赔额为32万元人民币。因素是：.（1）5月20日至5月26日浮现设备故障，属于承包商应承担风险，不应当考虑承包商延长工期和费用索赔规定；.（2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起，为业主应承担风险，应延长工期为14天。成本损失索赔额为142万元/天=28万元，但不应考虑承包商利润规定。.（3）6月10日至6月12日特大暴雨属于双方共同风险，应延长工期为3天，但不应考虑承包商费用索赔规定；.（4）6月13日至6月14日停电属于有经验承包商无法预见自然条件变化，为业主应承担风险，应延长工期为2天，索赔额为2天2万元/天=2万元。但不应考虑承包商利润规定。.答：业主不应在支付给承包商工程进度款中扣除竣工拖期违约损失补偿金。由于设备故障引起工程进度迟延不等于竣工工期延误。如果承包商可以通过施工方案调节将延误工期补回，不会导致工期延误。如果承包商不能通过施工方案调节将延误工期补回，将会导致工期延误。因此，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时解决。 .35、.某大型路口燃煤电站建设工程，是由某国际信托公司、国际电源开发股份有限公司、某省电力集团公司共同出资建设，规划容量4300MW。该工程主体由某电建公司承担，某电建公司项目部针对该工程，采用流水作业办法施工，在通过近一年安装后，第一台机组三大主机及附属配套设施基本竣工，达到试运营条件。在试运营过程中，发生了如下事件：.事件1：分部试运由设计单位牵头，在调试等关于单位配合下完毕；分部试运记录和报告，由施工单位负责整顿和提供；分部试运中单体试运由施工单位负责，设计单位、设备制造厂等单位检查验收。.事件2：单体试运中状况是，汽轮发电机试运中发现某轴承振动值及润滑油升温值超限。为了不影响后续试运工作开展，试运牵头单位以为这种状况只影响启动试运，对分系统试运无影响，便组织人员开始了分系统试运。.事件3：整体启动试运按“带负荷调试、空负荷调试和满负荷试运”三个阶段依次进行。.事件4：整体启动试运空负荷调试项目完毕了：（1）按启动曲线开机；（2）机组轴系振动；（3）监测；（4）调节保安系统关于参数调试和整定；（5）超速实验五项内容。.事件5：带负荷调试只进行了分阶段带负荷。其间，完毕了下列重要调试项目：（1）制粉系统和燃烧系统初调节；（2）汽水品质调试；（3）相应投入和实验各种保护及自动装置；（4）厂用电切换实验；（5）起停实验；（6）主汽门严密性实验；（7）真空严密性实验；（8）协调控制系统负荷变动实验；（9）汽机旁路实验；（10）甩负荷实验。.事件6：在带负荷调试、空负荷调试均合格条件下，试运部认定达到满负荷试运条件，遂进行满负荷试运。.事件7：机组满负荷试运分72 .h和24h两个阶段进行。持续完毕72h满负荷试运后，停机进行全面检查、消缺。消缺再开机，持续完毕24h满负荷试运。.问题.（1） 事件1存在哪些不当？请加以阐明和修正。.（2） 整体启动试运三个阶段顺序与否对的？请阐明。.（3） 整体启动试运空负荷调试完毕项目与否有缺项？如有，请补充。.（4） 带负荷调试只进行了分阶段带负荷与否对的？事件5中缺少“自动解决事故功能实验”，请问该项实验应在什么条件下进行？.（5） 在带负荷调试、空负荷调试均合格条件下，满负荷试运条件尚有什么？.（6） 针对本案例发电机组，满负荷试运应如何进行？. 原则答案： 答：应当由施工单位牵头，其她单位配合。.分部试运中单体试运由施工单位负责，设计单位、设备制造厂等单位检查验收不当。多数状况下，分部试运中单体试运由设备制造厂负责，必要由建设单位组织其她单位检查验收。.答：汽轮发电机试运中轴承振动值及润滑油升温值超限对整体启动试运、分系统试运均有影响。但一方面影响是分系统试运，由于单体试运不合格，不能进行分系统试运，尽管单体试运和分系统试运均属于分部试运。.答：不对的。.对的顺序依次是空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运。.答：有缺项。.还应当补充电气实验、并网带初负荷。.答：不对的。.应当是机组分阶段带负荷直至带满负荷，故缺少满负荷试运。.自动解决事故功能实验与否进行，一方面应视主、辅机性能和自动控制装置功能状况，另一方面还应当看合同与否有此项实验规定。.答：在带负荷调试、空负荷调试均合格条件下，同步还需满足下列规定：1）发电机保持铭牌额定功率值；2）燃煤锅炉断油、投高加、投电除尘、汽水品质合格；3）按“验标”规定投热控自带装置、调节品质基本达到设计规定。其间，机组需持续运营不得中断，平均负荷率应按“验标”考核。.答：“验标”规定：300MW及以上机组，应持续完毕168h满负荷试运。.300MW如下机组满负荷试运普通分72 .h和24h两个阶段进行。持续完毕72h满负荷试运后，停机进行全面检查、消缺。消缺再开机，持续完毕24h满负荷试运。.本案例发电机组为300MW，应持续完毕168h满负荷试运。