二级建造师建筑工程管理与实务真题docword版完整版带答案.doc

2010年二级建造师建筑工程管理与实务真题一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（ ）A、热轧钢筋 B、热处理钢筋 C、钢丝 D、钢绞线2、在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（ ）A、承受由于弯矩作用而产生的拉力B、承受由于弯矩作用而产生的压力C、承受剪力D、承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力3、某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m，该住宅属（ ）A、低层住宅 B、多层住宅 C、中高层住宅 D、高层住宅4、某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是（ ）m。A、18.300 B、19.100 C、19.400 D、21.6005、建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括（ ）A、屈服强度 B、疲劳强度 C、抗拉强度 D、伸长率6、砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足（ ）要求。A、受压承载力 B、受剪承载力 C、局部受压承载力 D、稳定性来源 中国资格考试网7、测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是（ ）A、7天 B、14天 C、21天 D、28天8、工程测量用水准仪的主要功能是（ ）A、直接测量待定点的高程 B、测量两个方向之间的水平夹角C、测量两点间的高差 D、直接测量竖直角9、对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.000m，N点为待测点，安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为（ ）m。A、11.000 B、12.000 来源 中国资格考试网 C、12.500 D、13.00010、当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（ ）A、放坡挖土 B、中心岛式（墩式）挖土C、盆式挖土 D、逆作法挖土11、基坑土方填筑应（ ）进行回填和夯实。A、从一侧向另一侧平推 B、在相对两侧或周围同时C、由近到远 D、在基坑卸土方便处12、100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（ ）A、木模板 B、组合钢模板C、滑升模板 D、散支散拆胶合板模板13、室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（ ）以上。A、5 B、5 C、10 D、1514、花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（ ）A、防滑性来源 中国资格考试网 B、反光性 C、弯曲性能 D、放射性15、下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（ ）A、采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙B、幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行C、幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程D、传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标16、凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖（ ）专用章。A、项目资料员 B、项目监理工程师C、项目经理 D、注册建造师17、建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是（ ）A、工程延期申请表是施工进度管理文件B、工程分包合同是施工组织管理文件C、隐蔽工程验收记录是质量管理文件D、施工现场文明施工措施是安全管理文件18、当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（ ）A、经返工重做或更换器具、设备的检验批，不需要重新进行验收B、经有资质的检测单位检测签定能达到设计要求的检验批，应予以验收C、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D、经返修或加固处理的分项、分部工程，一律不予验收19、民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为I类和II类，属于I类民用建筑工程的是（ ）A、办公楼 B、宾馆 C、餐厅 D、住宅20、根据混凝土工程施工质量验收规范（GB-50504）的规定，检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格率应达到（ ）及以上，且不得有严重缺陷。A、50% 来源 中国资格考试网 B、70% C、80% D、90%二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21、装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（ ）A、幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11mB、中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10mC、多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m来源 中国资格考试网D、当护栏一侧距楼地面高度为10m及以上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃E、幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.2m22、加气混凝土砌块的特性有（ ）A、保温隔热性能好 B、自重轻C、强度高 D、表面平整、尺寸精确E、干缩小，不易开裂23、钢化玻璃的特性包括（ ）A、机械强度高 B、抗冲击性好C、弹性比普通玻璃大 D、热稳定性好E、易切割、磨削来源 中国资格考试网24、混凝土的自然养护方法有（ ）A、覆盖浇水养护 B、塑料布覆盖包裹养护C、养生液养护 D、蒸汽养护E、升温养护25、建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（ ）A、主龙骨应平行房间短向布置B、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC、纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定D、纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上E、吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑26、烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有（ ）A、抗压性能好 B、整体性能较好C、抗拉、抗弯、抗剪性能较好 D、施工操作简单E、适用于地基坚实、均匀，上部荷载较小的基础工程27、按建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（ ）A、装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底B、装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案C、建筑工程内部装修不得影响消防使用功能来源 D、装修材料进场后，在项目经理见证下，由施工单位材料员进行现场见证取样E、装修材料现场进行阻燃处理，应在施工作业中进行抽样检验28、民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有（ ）A、甲醛 B、挥发性有机化合物C、苯 D、二氧化硫E、氨29、下列常用建筑内部装修材料燃烧性能为B1级的有（ ）A、玻璃 B、纸面石膏板C、矿棉装饰吸声板 D、天然石材E、瓷砖30、混凝土应按国家现行标准普通混凝土配合比设计规程（JGJ55）的有关规定，根据混凝土（ ）等要求进行配合比设计。A、吸水率 B、强度等级C、耐久性 D、工作性E、分层度三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料 某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图：在施工过程中，发生了以下事件：事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行原网络计划。事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。问题：1、指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。2、指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。3、水晶灯安装是否正确？说明理由。4、竣工验收是否妥当？说明理由。（二）背景资料 某办公楼工程，建筑面积23723，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m。顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，工程结构施工采用外双排落地脚手架。工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。事件一，2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出隐蔽工程申报验收有漏项，应补充验收申报项目。问题：1、本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案，说明理由。2、事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？3、对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？4、吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？（三）背景资料某小区内拟建一座6层普通砖墙结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm，抗震设防烈度7度，某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该工程总承包合同，合同工程量清单报价中写明：瓷砖墙面积为1000，综合单位为110元/。事件一：现场需安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理按照技术人员提供的装配说明组织人员进行安装，安装结束后，现场质安员报请项目经理批准，物料提升机正式投入了使用。事件二：现场施工过程中，为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直槎，并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了26钢筋，钢筋外露长度为500mm。事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管），从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水管安装。事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号。经施工单位核算综合单价为150元/。该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200，但建设单位未确认变更单价，施工单位用挣值法进行了成本分析。备注：BCWS计划完成工程预算费用 BCWP已完工程预算费用 ACWP已完工程实际费用 CV费用偏差问题： 1、事件一中，物料提升机使用是否符合要求，说明理由。2、事件二中，砖墙留槎的质量控制是否正确，说明理由。3、事件三中，五层卫生间防水存在什么隐患？说明理由。4、计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS、BCWP、ACWP、CV，并分析成本情况。（四）背景资料甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201）签订了合同，合同采用固定总价承包方式，合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.3米变更为4.8米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次，乙方在施工完毕三个月后的预算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。问题：1、事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。2、事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。3、事件三中，乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。建筑单选：1-5:ACDDB 6-10:DDCDA 11-15:BCBCC 16-20:CDBDC多选：21.ABE22.AB23.ABCD 24.ABC25.AE26.AE 27.ACE28.ACE29.BC 30 BCD建筑：第一题计划关键工作为 BCFG 计划工期 17天实际关键工作为 BEH 实际工期为19天3、不正确因为根据装修工程施工技术要求，安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，严禁安装在吊顶 工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。4、不妥当因为竣工验收应分为三个阶段（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程 师，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告。（3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收。第二题答：本工程结构施工脚手架需要制专项方案：理由：根据危险性较大的分部分项工程安全整理办法 规定：脚手架高度24mm及以上落地式钢管脚手架工程，本工程中，用脚手架3.6mm11m +4.8m=44.4m24m。必须编制专项方案。答：事件导致这起事故发生的主要原因有：楼层管道井竖向洞口无防护；楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改； 工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。答：采取的措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅 网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。答：1.补允设备2.轻钢龙骨3.吊杆4.设备安装及水管试压5.预埋件或拉结筋6.填充材料的设置等项目的验收 。第三题1、不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程 序进行，验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后方可正式投入使用。2、质量不正确。对抗震列度6度7度地区，拉结钢筋埋设长度不应小于1000mm，末端应有90度弯勾。3、存在防水渗漏隐患因为后进行排水主管道安装会穿过先做好的防水层，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质 量隐患，而发生渗漏现象。4、计划面积100 m2 预算价格110元/m2实际价格150元/ m2实际面积1200 m2BCWS计划工作量预算单价1000 m2110元/ m211万元BCWP已完工作量预算单价1200m2110元/ m213.2万元ACWP已完工作量实际单价1200 m2150元/ m218万元CBCWPACWP13.2184.8万元费用偏差为负差，表示实际费用超出预算费用第四题索赔生效：该事件是由非承包单位引起，按照标准施工招标文件要求，承包人按照通用合同条款的 约定，提出了索赔（1）是在索赔事件发生后28天内提出所赔意向通知，并说明了索赔事件的理由，是非 承包单位引起的事件。乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提 交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以不赔。乙方不是逾期竣工。因为造成该事件是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，所以应给予施工延长。甲方给乙方的费 用索赔为205100万元，延长工期20天。2009年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。A民法B商法C经济法D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。A合同B扶养C不当得利D无因管理4根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。A在建工程可以作为抵押物B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A20B30C50D807建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证8按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（ ）。A由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任D只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任11按照招标投标法及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（ ）。A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程D经济适用房工程12根据招标投标法规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A公开招标B邀请招标C议标D定向招标15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。A1B2C3D416根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人D施工企业的董事17施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。A特别重大B重大C较大D一般18某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A国务院B省级人民政府C设区的市级人民政府D县级人民政府19监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。A要求施工单位整改来源：B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A甲公司负主要责任本文来源:考试大网B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任21安全生产许可证的有效期为（ ）年。A2B3C4D522下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构B电气C装饰D暖通24根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设承担责任25施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。A6月1日B8月30日C10月8日D10月20日26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。A工程质量保修制度B施工许可制度C竣工验收备案制度D工程质量事故报告制度27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A10B15C30D6028按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。A购买的电气材料B购买的塔吊设备C现场制作的预制板D商品混凝土29根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。A必须有产品质量检验合格证明来源：B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或者中英文警示说明30某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（ ）。A将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大C冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训31下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。A对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证B对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施C国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统D企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准32某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2个月B6个月C1年D2年34李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限的劳动合同C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。A1 B2 C3 D636职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A随时解除B预告解除C经济性裁员D刑事性裁员37按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。A企业工会代表企业职工B企业每一名职工C企业10名以上职工D企业绝大部分职工38重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。A1B2 C3D439根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。A0.1B0.5C1D540下列属于行政处罚的是（ ）。A没收财产B罚金C撤职D责令停产停业41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪D以其他方式危害公共安全罪42下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。A收养关系B劳动合同C税款代扣合同D赠与合同43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。A合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。A寄送的价目表B投标书C拍卖公告D招股说明书45甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。A发出B撤回C撤销D变更46某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。A违约责B侵权责任C缔约过失责任D行政责任47某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）A返还财产B赔偿损失C罚金D折价补偿48根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。A附条件合同，条件成就合同解除B附条件合同，条件成就合同生效C附期限合同，期限届满合同解除D附期限合同，期限届满合同生效50甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（ ）承担违约责任。A甲公司向乙公司B乙公司自己C丙公司向乙公司D甲公司和丙公司共同向乙公司51某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（ ）。A应按合同约定的价格4 000元吨结算B应按国家确定的最新价格3 400元吨结算C应当按新旧价格的平均值结算D双方协商确定，协商不成的应当解除合同52甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B双方签收的仲裁调解书C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55民事诉讼的证据不包括（ ）。A书证B物证C视听资料D科学实验56根据民事诉讼法规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。A本案审判员B涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D本案被告的亲属57对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B除简易程序外均采用合议庭制C所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D一个案件须由两级人民法院审理才告终结58下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D房屋买卖纠纷实行原告就被告原则59当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明全权代理。则张律师有权代为（ ）。A陈述事实、参加辩论B承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D提起反诉或上诉60下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C仲裁审理以公开审理为原则D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61根据行政复议法规定，下列选项中不