文化产业基地项目EPC招标文件.docx

设计与施工（EPC）总承包招 标 文 件招标编号： 招 标 人：A招标代理机构：B2017年11月21日目 录目 录第一卷第一章 招标公告第二章 投标人须知投标人须知前附表1. 总则1.1 项目概况1.2 项目的资金来源和落实情况1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.4 投标人资格要求1.5 费用承担和设计成果补偿1.6 保密1.7 语言文字1.8 计量单位1.9 踏勘现场1.10 投标预备会1.11 分包1.12 偏离2. 招标文件2.1 招标文件的组成2.2 招标文件的澄清2.3 招标文件的修改3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.2 投标报价3.3 投标有效期3.4 投标保证金3.5 资格审查资料3.6 备选投标方案3.7 投标文件的编制4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.2 投标文件的递交4.3 投标文件的修改与撤回5. 开标5.1 开标时间和地点5.2 开标程序5.3 开标异议6. 评标6.1 评标委员会6.2 评标原则6.3 评标7. 合同授予7.1 定标方式7.2 中标候选人公示7.3 中标通知7.4 履约担保7.5 签订合同8. 纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求8.2 对投标人的纪律要求8.3 对评标委员会成员的纪律要求8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求8.5 投诉9. 需要补充的其他内容附件一：开标记录表附件六：确认通知评标办法前附表1. 评标方法2. 评审标准2.1 初步评审标准2.2 分值构成与评分标准3. 评标程序3.1 初步评审3.2 详细评审3.3 投标文件的澄清和补正3.4 评标结果第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.2 语言文字1.3 法律1.4 合同文件的优先顺序1.5 合同协议书1.6 文件的提供和照管1.7 联络1.8 转让1.9 严禁贿赂1.10 化石、文物1.11 知识产权1.12 文件及信息的保密1.13 发包人要求中的错误1.14 发包人要求违法2发包人义务2.1 遵守法律2.2 发出承包人开始工作通知2.3 提供施工场地2.4 办理证件和批件2.5 支付合同价款2.6 组织竣工验收2.7 其他义务3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.2 总监理工程师3.3 监理人员3.4 监理人的指示3.5 商定或确定4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.2 履约担保4.3 分包和不得转包4.4 联合体4.5 承包人项目经理4.6 承包人人员的管理4.7 撤换承包人项目经理和其他人员4.8 保障承包人人员的合法权益4.9 工程价款应专款专用4.10 承包人现场查勘4.11 不可预见物质条件4.12 进度计划4.13 质量保证5. 设计5.1 承包人的设计义务5.2 承包人设计进度计划5.3 设计审查5.4 培训5.5 竣工文件5.6 操作和维修手册5.7 承包人文件错误6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.2 发包人提供的材料和工程设备6.3 专用于工程的材料和工程设备6.4 实施方法6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.2 发包人提供的施工设备和临时设施7.3 要求承包人增加或更换施工设备7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施8.2 场内施工道路8.3 场外交通8.4 超大件和超重件的运输8.5 道路和桥梁的损坏责任8.6 水路和航空运输9. 测量放线9.1 施工控制网9.2 施工测量9.3 基准资料错误的责任9.4 监理人使用施工控制网10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.2 承包人的安全责任10.3 治安保卫10.4 环境保护10.5 事故处理11. 开始工作和竣工11.1 开始工作11.2 竣工11.3 发包人引起的工期延误11.4 异常恶劣的气候条件11.5 承包人引起的工期延误11.6 工期提前11.7 行政审批迟延12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.2 由承包人暂停工作12.3 暂停工作后的照管12.4 暂停工作后的复工12.5 暂停工作56天以上13. 工程质量13.1 工程质量要求13.2 承包人的质量检查13.3 监理人的质量检查13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5 清除不合格工程14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.2 现场材料试验14.3 现场工艺试验15. 变更15.1 变更权15.2 承包人的合理化建议15.3 变更程序15.4 暂列金额16. 价格调整16.1 物价变化引起的调价16.2 法律变化引起的调整17. 合同价格与支付17.1 合同价格17.2 质量保证金17.3 竣工结算17.4 最终结清18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.2 竣工验收申请报告18.3 竣工验收18.4 国家验收18.5 区段工程验收18.6 施工期运行18.7 竣工清场18.8 施工队伍的撤离18.9 竣工后调试19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间19.2 缺陷责任19.3 缺陷责任期的延长19.4 进一步试验和试运行19.5 承包人的进入权19.6 缺陷责任期终止证书19.7 保修责任20. 保险20.1 设计和工程保险20.2 工伤保险20.3 人身意外伤害险20.4 其他保险20.5 对各项保险的一般要求21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.2 不可抗力的通知21.3 不可抗力后果及其处理22. 违约22.1 承包人违约22.2 发包人违约22.3 第三人造成的违约23. 索赔23.1 承包人索赔的提出23.2 承包人索赔处理程序23.3 承包人提出索赔的期限23.4 发包人的索赔24. 争议的解决24.1 争议的解决方式24.2 友好解决24.3 争议评审第二节 专用合同条款第三节 合同附件格式第二卷第五章 发包人要求及资料第三卷第六章 投标文件格式（一）投标函（二）投标函附录三、授权委托书四、投标保证金五、初步设计方案六、施工方案七、资格审查资料（一）投标人基本情况表（四）正在实施的和新承接的项目情况表（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况（六）拟投入本项目的主要施工设备表（八）项目管理机构组成表（九）主要人员简历表八、工程建设总投资承诺书九、其他资料168第一卷第一章 招标公告鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨（壮族、回族、 满族、藏族、蒙古族五个民族）设计与施工（EPC）总承包招标公告招标编号:HCNMG-2017-EPC-021一、招标条件鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨（壮族、回族、满族、藏族、蒙古族五个民族）设计与施工（EPC）总承包已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开招标。招标人为A,招标代理公司为华春建设工程项目管理有限责任公司工程所需资金来源自筹 100.00%，工程计划投资 297338万元。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。二、项目概况与招标范围（一）项目名称：鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨（壮族、回族、满族、藏族、蒙古族五个民族）设计与施工（EPC）总承包（二）建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市（三）招标内容：民族园区占地面积共6149417，园区内建设五十六个民族村，该区也是影视游乐区。民族村空间原则上按照国内各民族分布，布局在民族园区的位置，形成各民族凝聚、连接。本次项目包括其中五个民族，分别为壮族、回族、满族、藏族、蒙古族。（四）工 期：365日历天（五）标段划分：包号工程名称数量工程 概况估算投资额（万元）附件材料SG-1鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包-壮族1详见招标文件77232SG-2鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包-回族1详见招标文件68646SG-3鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包-满族1详见招标文件55273SG-4鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包-藏族1详见招标文件35210SG-5鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包-蒙古族1详见招标文件60977三、投标人的资格要求1、企业具有中华人民共和国独立法人资格，近三年无违法违规行为，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。2、设计及施工EPC总承包标段：投标人具备【建筑工程施工总承包一级】(含)以上及【工程设计甲级】（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计和施工能力；项目负责人（项目经理）具备建设行政主管部门颁发的建设工程贰级及以上注册建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证 (B)（须为本企业注册），设计负责人必须为本单位正式职工，并具有高级职称。3、投标人近三年内没有骗取中标或严重违约等问题。 4、近三年来财务状况良好且盈利，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结（以2014年-2016年第三方审计的审计报告为准）。5、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：本项目允许联合体投标（成员单位不多于二家），施工单位作为联合体牵头人；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。注：以上所要求的条件必须同时满足，有意参加投标的单位均可报名。四、获取采购文件的时间、地点、方式、领取招标文件时间及售价符合上述条件的投标人可在（2017年10月31日至2017年11月7日上午9：0012：00时，下午14：3017：30在华春建设工程项目管理有限责任公司（地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区华侨大酒店12楼）递交报名材料经初审合格后，填写报名登记表，获取采购文件。 报名审核合格的供应商可以从华春建设工程项目管理有限责任公司获取招标采购文件。 报名时，报名人需要提供以下材料： 设计及施工EPC总承包标段：（1）、报名人出示身份证原件，提供复印件； （2）、报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”； （3）、提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照复印件；（4）、其他材料：有效的企业资质证书复印件、拟派项目负责人建造师执业资格证书复印件、注册证书复印件、安全生产考核合格证 (B)复印件，设计负责人职称证复印件，2014年-2016年第三方审计的审计报告复印件；注：联合体投标除提供施工企业报名资料外，还需提供联合体中其他单位的以上全部报名资料；报名资料一式两份需胶装完好并加盖公章。1、领购招标文件时间：报名结束后发售招标文件。联系人：；2、本次招标文件售价为3000元（人民币）/套。五、资格审查方式：资格后审。六、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点1、递交投标（响应）文件截止时间：详见招标文件2、投标地点：详见招标文件3、开标时间：详见招标文件4、 开标地点：详见招标文件七、发布公告的媒介本次招标公告在中国采购与招标网（）上公布。八、联系方式招标单位名称：A联 系 人：联 系 电 话：招标代理机构：B 地 址: 联 系 人： 联 系 电 话：2017年10月31日 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人招标单位名称：A联 系 人：联 系 电 话：1.1.3招标代理机构招标代理机构：B 地 址:联 系 人联 系 电 话：1.1.4项目名称鄂尔多斯文化产业（东胜）基地项目56个民族村寨设计与施工（EPC）总承包（壮族、回族、满族、藏族、蒙古族五个民族）1.1.5建设地点内蒙古自治区鄂尔多斯市1.2.1资金来源及比例自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围文化博物馆、生态养生社区、风情商业街、文化广场等1.3.2计划工期365日历天1.3.3质量标准设计要求的质量标准：达到国家及行业标准施工要求的质量标准：达到国家验收规范合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉投标人具备【建筑工程施工总承包一级】(含)以上及【工程设计甲级】（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计和施工能力；项目负责人（项目经理）具备建设行政主管部门颁发的建设工程贰级及以上注册建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证 (B)（须为本企业注册），设计负责人必须为本单位正式职工，并具有高级职称。投标单位法人或项目经理本人必须带身份证原件到场参加开标会议，如不到场，将不接受投标文件。1.4.2是否接受联合体投标接受1.5.2未中标补偿不补偿1.9.1踏勘不组织1.10.1投标预备会根据实际情况确定是否召开1.10.2投标人提出问题的截止时间在投标截止时间的15日前以书面形式向招标人或招标代理机构提出。1.10.3招标人书面澄清的时间收到异议之日起3日内做出答复1.11.1投标人拟分包的工作承包人不得将设计、施工的主体、关键性工作分包给第三人1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他资料招标文件的澄清文件、答疑文件、招标文件补充文件、修改文件、变更文件等内容2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间在投标截止时间的15日前以书面形式通知所有招标文件收受人2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间24小时内（以发出澄清的时间为准）2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间24小时内（以发出澄清的时间为准）3.1.1构成投标文件的其他资料设计图、投标人承诺等3.2.4估算总价（万元）壮族83290回族74030满族59608藏族37696蒙古族657593.3.1投标有效期90天3.4.1投标保证金投标保证金80万元，在投标截止时间前3日下午17:00前将投标保证金由投标企业基本账户汇入以下指定账户，以到帐为准,否则按无效标处理。单位名称：以纸质版文件为准开户银行：以纸质版文件为准帐号：以纸质版文件为准投标保证金缴纳方式：从基本账户转出交纳。（未按规定交纳投标保证金的投标人，将视为不响应招标文件要求，按废标处理）备注：打款时需在备注栏填写投标项目名称，开标时需带银行进账单复印件。3.5.2近年财务状况2014年至2016年3.5.3近年完成的类似项目近三年3.5.5近年发生的重大诉讼及仲裁情况近二年3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求1、 招标文件中要求签字盖章处；2、 工程量清单须逐页加盖公章；3、 副本可以是正本复印件，以正本为准。3.7.4投标文件份数纸质文本一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，另附电子版投标文件壹份，（U盘包括最终报价等完整的投标文件，出现问题投标人自行承担）。3.7.5装订要求1、设计部分、商务部分、技术部分应分别装订；2、正本与副本应分别装订成册，采用胶装，不得采用活页方式。3、电子文件单独密封。4.1.2封套上应载明的信息招标人名称：投标人名称： （项目名称）投标文件SG- 标段 部分在 年 月 日 时前不得开启4.2.2递交投标文件截止时间和地点截止时间：2018年1月19日（具体开标日期以纸质版为准，纸质版文件发售至开标截至时间满足2个月）地点：见纸质版文件4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：2018年1月19日（具体开标日期以纸质版为准，纸质版文件发售至开标截至时间满足2个月）开标地点：见纸质版文件5.2开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）检查投标文件的密封情况；（5）按照递交投标文件的先后顺序开标，“先到的后开，后到的先开”；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、工期、质量目标、项目经理、投标保证金及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束6.1.1评标委员会的组建评标由招标人依法组建的评标委员会负责。其评标委员会由招标人的代表和有关设计、技术、经济等方面的专家组成。其中：第一组设计组评标专家5人，其中技术专家4人，甲方专家1人；第二组商务技术组评标专家5人,经济、技术等方面专家4人，甲方专家1人。专家确定方式：专家库随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：37.2中标候选人公示媒介与招标公告发布媒介（网站）一致7.4.1履约担保履约担保的形式：转账或现金。履约担保的金额：合同金额的3%。时限：中标人应在中标通知书发出之日起7个工作日提交履约保证金，未按要求提交到位的，视同中标单位自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格。投标保证金不予退还，并记不良记录。9需要补充的其他内容9.1电子招标投标否9.2投标人代表出席开标会企业法定代表人携带身份证原件或项目负责人携带授权委托书原件及身份证原件参加会议。9.3报价方式工程量清单总价报价（投标人以总价报价，并区分设计费及施工费用，在投标函附录中明确，工程量清单组价定额采用内蒙古自治区预算定额（2009）。） 9.4资格审查方式资格后审注：企业及其联合体（若有）营业执照、资质证书、开户行许可证及评标标准所涉及的赋分证件及招标文件中需提供的证件均需提供原件，且与投标文件中所附复印件一致，并与投标报名时提供的资料一致，否则不予打分。投标单位须对报名资料及投标文件的真实性负责。投标单位不得弄虚作假，如发现有串通投标、提供虚假材料等违法行为，该投标单位按无效标处理。9.5工程建设安全事故要求近一年未发生较大事故、重大事故、特别重大事故，如发生则取消其投标资格。9.6投标费用说明投标人参加投标活动发生的费用自理。招标代理服务费：由中标人按国家有关规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费按“招标代理服务费依据内蒙古自治区工程建设协会【2016】17号关于印发内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）的通知”的规定收取。9.7评标办法综合评估法9.8重要说明本招标文件前附表与后续内容不符的，以前附表内容为准。9.9预付款支付方式中标单位与甲方签订合同起7个工作日内，甲方向中标人按中标价2%支付预付款，施工单位入场施工7个工作日内，甲方向中标人按中标价0.7%支付预付款。9.10进度款支付方式按月支付工程进度款（从施工入场开始计算，前二个月不报进度完成产值，第三个月报前三个月进度完成产值，从第四个月开始按月报进度完成产值，按现场监理审核后的进度完成产值的75%支付工程进度款，直接完工，竣工验收之后支付剩余款项。）补充说明补1、近三年是指2014年1月1日至2016年12月31日；补2、类似项目是指10000万元及以上设计与施工（EPC）总承包项目；1. 总则1.1 项目概况1.1.1根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）信誉要求：见投标人须知前附表；1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）被责令停业的； （7）被暂停或取消投标资格的； （8）财产被接管或冻结的；（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。1.4.4 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5 费用承担和设计成果补偿1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不予补偿，见投标人须知前附表。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10 投标预备会投标人须知前附表规定不召开投标预备会。1.11 分包投标人须知前附表规定本工程设计、施工不允许分包。1.12 偏离投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件的要求。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明（3）授权委托书（4）投标保证金（5）初步设计方案（6）施工方案（7）资格审查资料（8）工程建设总投资承诺书（9）投标人须知前附表规定的其他资料3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按全费用预算为基础进行总价包干报价。3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6 备选投标方案投标人须知前附表规定投标人不得递交备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽