综采面机电设备安装招标文件模板.doc

榆林泰发祥矿业招标文件项目名称：井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程招标编号：TFXJDAZ-2招标人：榆林泰发祥矿业二零一零年九月目录第一章 招标书-2投标须知前附表-4第二章 投标须知- 5第三章 协议条件及协议书格式-17第四章 工程规范、技术要求及图纸-27第五章 投标书格式-29第六章 资格证实文件-34第七章 其它辅助资料-35第八章 协议文件-43第一章 招标书榆林泰发祥矿业对井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程项目进行招标。1、 招标编号：TFXJDAZ-22、 招标范围：井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装。 (以招标方提供图纸为准)3、 资质要求：投标人应同时满足下述条件：1） 投标人应含有建设部颁发三级及以上资质、或机电安装工程总承包三级及以上资质、或矿山工程施工总承包三级及以上资质；2） 投标人应是含有独立法人资格企业；3） 本项目不许可投标人采取联合体形式投标；4） 投标人应含有建设工程施工安全资格证；5） 经过榆林泰发祥矿业对投标人相关资格证书核验（联络人：程宏波 电 话： ）。4、 资金起源：企业自筹5、 招标文件出售价：每套人民币1000元，只开收据，售后不退。6、 招标文件出售时间：自 9月10日 ，早晨9：00-12：00，下午2：30-6：00（北京时间）。8、招标文件出售地点：榆林泰发祥矿业（榆林市航宇路远景酒店对面）。购置招标文件时，请携本单位施工资质证书、营业执照、法人代表授权书、建设工程施工安全资格证、单位介绍信及个人身份证，并提供三年来本行业安装工程业绩。9、投标截止时间：9月18日下午5时整（北京时间）；开标时间：9月19日早晨9时整（北京时间）。10、开标地点：榆林泰发祥矿业三楼会议室 投标文件请于开标当日投标截止时间前递交至开标地点，逾期递交投标文件将不接收。到时请各投标人派2位代表出席开标仪式。11、联络方法：榆林泰发祥矿业麻黄梁煤矿联络人：商务：王艳宏 电 话1869199 技术：程宏波 电 话： 传 真：0912-8190206序号项目内容要求1项目名称井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程2建设地点榆林麻黄梁煤矿3协议形式固定总价协议4承包方法该工程除液压支架从副井底到30101工作面切眼由支架生产厂家负责搬运外，其它工程均由投标方负责。5开工日期10月1日6完工日期10月30日7工期30个日历天8工程质量经过省质检站验收达成合格等级标准9招标人榆林泰发祥矿业10资金起源：业主自筹11投标人资质要求：投标人应含有建设部颁发机电设备安装工程专业承包三级以上资质、或机电安装工程总承包三级以上资质、或矿山总承包三级及以上资质，经过对投标人相关安全证书核验。12现场踏勘时间：9月10日早晨9：00时（北京时间）集合地点麻黄梁煤矿13投标使用期：开标后 60 个日历天14投标确保金额：人民币0元15投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文档一份16投标截止：9月18日下午5时（北京时间）开标时间：9月19日早晨9时 （北京时间）17开标地点：榆林泰发祥矿业三楼会议室（榆林航宇路远景酒店对面）18评标措施：综合评定法19履约确保金：履约确保金为协议价款20% 投标须知前附表第二章、投标须知一、工程内容1.1井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路按甲方提供图纸安装；1.2液压支架由副井底到30101工作面切眼搬运由支架厂家负责外，其它机电设备、安装主材及辅材搬运、安装由投标方负责；1.3甲方提供设备及主材：序号设备或主材型号及规格单位数量1过渡支架ZFG1/26/40架62端头支架ZTZ0/25/38架23中间支架ZF1/26/40架824前后刮板机SGZ900/1050部25后部刮板机清浮煤装置套16采煤机MG650/1605-WD台17转载机SZZ1000/400部18破碎机PLM2200台19皮带机自移机尾DY1200台110顺槽皮带输送机及电控机长1700米部111乳化液泵站BRW400/31.5套112喷雾泵站BPW320/10M套113高压反冲洗过滤站套114组合开关套315移动变电站台316电缆拖移装置套11710KV级高压电缆350+325/3+32.5米5703150+350+32.5米 2350183300V级电缆370+135+32.5米3800350+125米470191140V级电缆370+125米300350+116米2300335+116米500316+110米350310+110米30020500V级电缆41.5米45001.4副井底到30101工作面顺槽入口安装108供水管路 580 米（每2米一个管架，距地板1米高）；1.5、30101工作面到井底水仓安装159排水管路 1980 米（每2米一个管架，距地板0.7米高）；1.6 全部供电电缆按图施工。二、招标说明2.1定义2.1.1 “招标人”系指榆林泰发祥矿业。2.1.2 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件施工企业。2.2资金起源招标人经过前附表第3项所述方法筹集到资金，并将部分资金用和本工程所签协议项目下。2.3 资格要求和协议条件2.3.1 为推行本施工协议，参与投标施工企业最少应含有前附表11项所要求资质等级。2.3.2 投标人必需含有独立法人资格。2.3.3 投标人应含有建设工程施工安全资格证2.3.4 为含有被授予协议资格，投标人应提供令招标人满意资格文件，以证实其符合投标合格条件和含有推行协议能力。为此，所提交投标文件中应包含下列资料：1） 相关确立投标法律地位原始文件复印件（包含营业执照、资质等级证书等）。2） 投标人在近3年完成和本协议工程相同业绩及其协议推行情况。3） 按要求格式填写企业组织结构和计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程师人员简历及施工现场管理、关键施工人员情况（项目经理、副经理、总工程师更换，需经得业主同意）。4） 按要求格式提供完成本协议拟采取关键施工机械设备情况。2.3.5 中标人不得将招标内容进行分包或转包。 2.4 投标费用投标人应自行负担因其投标编制投标文件和递交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标人对上述费用不负任何责任。三、招标文件3.1招标文件组成 3.1.1 招标文件包含以下各章，同时还包含本工程所发出澄清、修改补充资料。第一章 招标书第二章 投标须知第三章 协议条件及协议书格式第四章 工程规范、技术条件及图纸第五章 投标书格式第六章 资格证实文件第七章 其它辅助资料第八章 协议文件3.1.2 投标人应认真审阅全方面了解招标文件中全部须知、条件、格式、条款、规范和图纸。假如投标人投标文件不能符合招标文件要求，可能造成投标文件被拒绝，责任由投标人自负。3.2. 招标文件解释和澄清投标人在购置招标文件后，若有问题需要澄清，应立即以书面形式向招标人提出。招标人将在接到该请求澄清函后，对投标人提出问题，立即以书面形式向取得招标文件投标人澄清（但不说明问询起源）。3.3.招标文件修改3.3.1 招标人有以补充通知方法修改招标文件权利。这种修改可能是招标人主动提出，也可能是为了解答投标人要求澄清问题而做出。3.3.2 上述补充通知将以书面形式发给全部取得招标文件投标人。补充通知作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。投标人应在收到上述补充通知后立即以传真方法向招标人确定收到。3.3.3 为了给投标人合理时间，使她们在准备投标文件时把补充修改内容考虑进去，招标人能够酌情延长递交投标文件截止日期。四、投标报价4.1.报价标准4.1.1 投标人应依据招标文件中要求工程范围，并结合各自工程经验按招标方提供施工要求及图纸分项进行报价。4.1.2 投标报价须列出报价组成及汇总价。除非协议中另有要求，投标总价应为各分项工程所发生各项费用之和，其中应包含各分项工程所包含各项主材、施工机械、劳务、材料及材料检验、管理、税金、政策性文件要求补助及协议包含全部风险、责任及施工方法等费用，和投标人在施工过程中可能发生多种费用。假如投标人对某项报价进行保留或未计，则有可能被视为该费用已进入其它项目。4.1.3 投标人应在投标预算书每一项中计算填写单价和累计价，没有填写单价和累计价项目将不予考虑，并认为此项费用已包含在其它项目单价和合价中。4.2 . 投标报价方法4.2.1 本报价中全部承包方自购材料均应按工程所在地最新材料报价，并对材料价格上涨原因有所估计和斟酌，事后不得因材料价格上涨等再提出追补报价。 4.2.2 此次招标项目为固定总价协议，除下列原因外，不得调整。1） 人力不可抗拒自然灾难造成重大损失；2） 业主设计变更签证或增加项目（预算审批实施陕西省政府相关取费标准文件要求取费标准，同时实施优惠下浮幅度。根据招标文件要求报价标准同百分比优惠）。4.2.3 工程报价参考陕西省安装工程消耗量定额（）及其配套取费文件。4.3 . 设备、材料供给方法工程安装全部设备及主材由招标方供给，其它辅材均由施工方报价采购。（安装方自购材料必需是中国著名厂家著名产品），承包人采购材料价格由承包人自行确定，业主方不负责材料调差，而且承包人采购材料进场前必需经业主方认可。4.4 . 投标货币投标文件报价中单价、合价和总价全部采取人民币表示。五、投标文件5.1. 投标文件语言投标文件及投标人和招标人之间和投标相关来往通知、函件和文件均应使用汉字。5.2 .投标文件组成5.2.1 投标人投标文件应包含以下内容：5.2.1.1 投标书包含以下内容：1） 投标书及其附录；2） 法定代表人授权委托书；3） 投标确保金。5.2.1.2 商务部分包含（但不限于）以下内容：1） 招标文件第六章中要求应提交资格证实文件；2） 招标文件第七章中要求应提交其它辅助资料；3） 投标预算书（若有降低造价方法，应附有降价方法说明书及降低金额计算书，并在投标书附表“对报价需要说明问题”栏目中明确说明）；4） 近三年关键工程业主对履约质量评价证实材料（若有）；5） 按本须知要求提交其它资料。5.2.1.3 技术部分即施工组织设计要求投标人提供以下各项（但不限于）完整具体施工组织设计及必需图纸：1） 施工场地部署及要求；2） 施工进度计划及网络图；3） 材料供给计划及劳动力计划安排；4） 施工技术和确保方法；5） 对工期确保方法；6） 确保安全、文明施工关键方法；7） 工程质量确保方法、完工验收后保修工作方法和承诺；8） 成品保护确保方法；9） 降低造价施工方法。 技术文件部分必需表现工程量标准化和安装部分内容 5.2.2 投标人必需严格地使用招标文件提供投标文件格式，但表格能够按一样格式进行扩展。5.3 . 投标使用期5.3.1 自要求投标截止日期算起，投标文件使用期为前附表中所述日历天。5.3.2 在原定投标使用期满之前，假如出现特殊情况，招标人能够书面形式向投标人提出延长投标使用期要求。投标人须以书面形式给予回复，投标人能够拒绝这种要求而不失去她们投标确保金。同意延长投标使用期投标者也不许可修改她投标文件，但需要对应地延长投标确保金使用期，在延长久内本须知相关投标确保金退还和没收要求仍然适用。5.4. 投标确保金5.4.1 投标人应和投标文件一起提供一笔前附表中所述人民币金额，作为投标确保金。5.4.2 投标确保金只限于现金或汇票方法于投标截止日期前提交。5.4.3假如投标人同意合适延长投标使用期时，投标人应将投标确保金使用期对应延长。5.4.4 对于未能按要求提交确保金投标文件，招标人视为不响应投标而给予拒绝。5.4.5 投标确保金将在招标人和中标人签署协议后5天内无息退还。5.4.6 如有下列某一情况发生，投标人投标确保金将被没收：(a)投标人在投标使用期内撤回投标文件；(b)投标人有显著窜标行为：(c)未能按本投标须知要求时间、数额提供履约确保金保函。5 .5. 现场踏勘5.5.1 招标人于 9月10日早晨 9：00 时，（北京时间）自行到麻黄梁煤矿进行现场踏勘，费用自理。 投标人必需认真踏勘现场，仔细研究本工程内全部安装内容，书面提出问题进行答疑，除非因业主方原因或设计增加，不然以后不办理任何变更签证。 5.5.2 在现场踏勘过程中，投标人假如发生人身伤亡、财物或其它损失、不管何种原因所造成，招标人均不负责。5.5.3 假如投标人认为需要再次进入现场踏勘，招标人将以支持，费用由投标人自理。5.5.4 招标人向投标人提供相关现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利于投标全部资料。招标人对投标人由此而做出推论，了解和结论概不负责。5.5.5 招标答疑包含全部问题和回复副本，将快速提供给全部取得招标文件投标人。招标答疑作为招标文件一部分，和招标文件相同有效。投标人在取得招标人发出“招标文件澄清、修改及补充通知”后应立即以传真方法通知招标人。5.6. 投标文件份数和签署5.6.1 投标文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对此次项目正式授权代理人。5.6.2 投标人按本须知要求，提供投标文件正本一份，副本五份，电子文档一份（U盘）。投标文件封面上应明确标明“正本”和“副本”字样，并在投标文件签字和盖章。投标文件副本，均应为投标文件正本复印件。一旦正本和副本有差异，以正本为准。5.6.3 投标文件正本和副本均应使用不能擦去墨水打印或书写。投标文件应由投标文件签署人在招标文件要求地方签字并加盖投标单位公章。投标文件正本必需由投标文件签署人逐页进行小签。副本可用正本复印件。5.6.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是依据招标人意见进行，或是投标人造成必需修改错误。如有修改内容，修改处应由投标文件签署人签字。5.7. 投标文件递交5.7.1 投标文件密封和标志5.7.1.1 投标人应将投标文件正本和副本分别密封在内包封中，并在各内包封上正确标明“正本”或“副本”。再统一密封在一个外层包封中。电子文档应封装在正本包封内。5.7.1.2 内层和外层包封全部应标明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、邮政编码，并在每一包封上注明“于 年 月 日 时封，开标时间之前不准启封”字样。5.7.1.3 全部密封处应骑缝加盖投标单位公章或密封章。5.7.1.4 假如内外层包封没有按上述要求密封并加写标志，招标人将不负担投标文件提前开封责任，出此造成提前开封投标文件将给予拒绝，并退还给投标人。5.7.2投标文件派专员递交至前附表第 17项所述地址。5.8. 投标截止日期5.8.1 投标人应按前附表所述地点、日期和时间将投标文件递交给招标人。5.8.2 出现因招标文件修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知要求时间递交投标文件。在上述情况下，招标人和投标人以前在投标截止期方面全部权力、责任和义务，将适适用于延长后新投标截止期。5.9. 投标文件修改和撤回5.9.1投标人在递交投标文件以后，在要求投标截止时间之前，能够书面形式向招标人递交请求修改或撤回其投标文件通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。5.9.2投标人修改后投标文件或撤回通知，应按本须知要求编制、密封、标志和递交。5.9.3依据本须知要求，在投标截止时间和招标文件中要求投标使用期终止日期之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，不然其投标确保金将被没收。六、 开标6.1. 招标人将于招标书中要求时间和地点开标。6.2. 开标会议在全部投标人法定代表人或其授权代理人在场情况下进行，投标人代表署名报到，以证实其出席开标会议。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并认为该投标人将默认开标结果。6.3. 开标会议由招标单位组织并主持。开标时，招标单位将当场对投标文件密封、签署及投标确保金提交情况等进行核查，确定无误后由招标单位主持人宣读有效投标文件投标人名称、投标报价、工期、质量、投标确保金和招标人认为必需其它内容。但按要求提交合格撤回通知及逾期递交投标文件不予开封和宣读。6.4. 对有效投标文件进行唱标。6.5. 开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：6.5.1 投标文件未按要求标志、密封；6.5.2 未提交有效投标确保金；6.5.3 投标截止时间以后送达投标文件；6.5.4 投标书未加盖单位公章或无投标文件签署人签字；6.5.5 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不一样投标书，未书面申明哪一个有效。6.6. 开标过程将由榆林市榆阳区煤炭企业负责监督。七、评 标7.1 . 评标组织和组成7.1.1 评标委员会招标人根据中国招标投标法、国家七部委联合颁发评标委员会和评标措施暂行要求及评标措施要求依法组建评标委员会。对全部投标人投标评定，全部采取相同程序和标准。7.1.2 评标程序（1）初步审查 （2）具体评审（综合打分）7.1.3 评标时，有下列情况之一，投标文件视为无效（即废标）：（a) 投标文件内容不全，字迹模糊，难以辩认或未按要求填写；（b) 未实质性响应招标文件要求投标；（c) 被评标委员会判定为相互窜标各方；（d) 投标文件中未结合本工程特点制订安全技术方法，编制专题安全施工组织设计。实质性响应投标是指投标符合招标文件全部条款、条件和要求且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件要求服务范围、质量和性能，或限制了招标人权力和投标人义务，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标人公平竞争地位。7.1.4 评标标准评标委员会根据评标措施，对经过初步审查有效投标文件根据百分制进行综合打分。评标委员会根据得分高低依次推荐前三名投标人为中标候选人。出现得分相同情况，以投标报价低者排名居先。7.1.5 定标 招标人将依据评委推荐候选人综合考虑最终确定中标人。 7.2 评标过程保密7.2.1 凡属于审查、澄清、评价和比较投标相关资料和相关授予协议信息均不向投标人或该过程无关其它人泄露。7.2.2 在投标文件审查、澄清、评价和比较和授予协议过程中，投标人对招标人和评标机构其它组员施加影响任何行为，全部将造成取消投标资格。7.2.3 严禁投标人在招投标过程中采取任何手段进行窜标、贿赂和违反招投标纪律其它行为，如经发觉均取消其投标资格。7.3. 投标文件澄清为了有利于投标文件审查、评价和比较，评标委员会能够要求投标人澄清其投标文件。相关澄清要求和回复，应以书面形式进行，但不许可更改投标报价和投标实质性内容。八、中标通知书及签署协议8.1确定中标人后，招标单位将以书面形式发出中标通知书，发出时间不超出投标使用期。8.2中标通知书将成为协议组成部分。8.3中标人应按中标通知书中指定时间、地点和招标人签署协议。8.4招标文件、中标人投标文件及双方确定澄清文件等，均为有法律约束力经济协议组成部分。8.5 对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时不退还投标文件。8.6 招标人保留接收或拒绝任何投标，和在协议授予前任何时间取消招标过程和拒绝全部投标权力，而且不对所以受影响投票人产生任何责任，并对所采取行为不做任何解释。九、履约确保金中标人应在签署协议协议书以后10日内向招标人提交协议价款20% 履约确保金，能够采取现金或由含有法人资格银行出具有效履约保函（应采取招标文件第五章中要求格式）。为取得履约确保金所需费用，应由中标方自行负责。第三章 协议条件及协议书格式一、 协议条件1.监理工程师 本工程监理工程师姓名、权限在发包人和承包人签署协议时明确。2.协议文件2.1 本协议必需服从国家现行法律和法规，协议解释应以国家现行法律和法规为准。2.2 协议文件组成及优先次序组成协议各个文件应该认为是一个整体，相互相互解释，相互补充。除非协议另有要求，组成协议文件优先次序应以下：2.2.1 本协议签署后双方达成对本协议条款修正及补充文件；2.2.2 协议协议书（含附件）；2.2.3 中标通知书；2.2.4 投标书和附录；2.2.5 投标报价单；2.2.6 协议条件；2.2.7 技术规范2.2.8 图纸；2.2.9 投标预算书；2.2.10 和本协议相关其它文件。另外，上述文件相互之间包含到任何内容有矛盾时，以日期在后者为准。3.协议范围和承包价3.1 协议范围井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程采取固定总价承包方法，承包价为协议价。4.工期和质量4.1 工期（1）协议工期工期为（中标工期）个日历天，从发包人下达工程开工令之日起计算。承包人必需在工期内完成工程建设。每提前一天按5000元/天进行奖励。（2）开工令下达在本协议协议签署后5天内，发包人将向承包人下达工程开工令。承包人依据工程开工令要求开工日期，要按时开始本协议工程施工。（3）工期延长假如因为：a、额外或附加工作量或性质改变；b、本协议条款所指延误原因；c、发包人非正当理由延误，妨碍或阻止；d、任何发包人代表下达对于非承包人责任指令临时停工；e、可能发生其它特殊情况，而不是因为承包人失误或承包人应负责违约。则承包人有权得到工期延长。（4）工期延误处罚投标人应充足考虑因为井下运输等条件影响而不能正常施工风险。如非发包人方原因或其它不可抗力影响而使工期误期，应向发包人方赔偿费用。误期时间从正式开工之日起（中标工期）个日历天后开始计算，每超出一天按5000元/天扣除结算价款（不足一天按一天计算）。此项延误处理和支付，不应解除本协议要求承包人任何责任和义务。4.2 质量要求本工程质量要求达成质监验收标准合格等级。5.图纸、技术资料、规范提供发包人提供图纸日期：签署协议后提供。发包人无偿提供图纸份数：2份上述图纸和其它技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给和本协议工程施工无关第三方。6.发包人通常责任6.1 付款发包人应按协议要求，支付给承包人工程款。6.2 发包人应根据建设施工现场管理要求和协议条款约定时间和要求完成以下工作：6.2.1 向承包人提供施工场地工程地质资料，建设区域、边界。6.2.2 向承包人进行设计交底（测量控制和由发包人负责现场交底）。6.3 交通道路开通承包人经过现场考察后了解现场条件，同意为完成在发包范围内本协议工程所需交通道路、运输等，一切手段、方法所发生费用均由承包人自行处理。 7.承包人通常责任7.1 安全、保卫、文明施工和环境保护7.1.1 承包人应按国家相关治安管理要求向发包人提供参与施工人员花名册及身份证号码，并按国家相关要求向地方相关部门交纳对应费用。7.1.2 承包人应参与由发包人牵头治安联防工作。7.1.3 承包人施工机械和人员进入施工现场后，承包人应接收发包方委派安检人员对承包人提供施工组织机构、施工机具型号、关键施工人员身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等和投标文件相对应部分进行核查，检验是否和投标文件相对应部分及国家相关安全生产条例一致，检验现场施工机具和施工人员是否含有安全生产条件，如达不到安全生产条件，应立即整改，不然视为违约。7.2 承包人不应从发包人人中招收或试图招收自己职员和工人。7.3 承包人应指派多位在施工现场安全员专门处理安全及预防全部职员人身事故方面问题。这一工作人员应胜任此项工作，并有权公布多种指示及采取预防事故发生预防方法。7.4 承包人应一直采取一切合理预防方法，预防职员发生任何违法、违规或妨害治安行为，保持工程周围人员及其财产不受上述行为危害。7.5 承包人应保持其职员和工人安全、健康。发包人代表可能随时指示承包人提供相关人员安全、健康汇报。7.6 承包人负责在工程施工、完工及保质整个过程中施工现场全部人员安全。除因发包人方、发包人方代表或雇员行动而造成伤亡外，发包人方不负担承包人雇用工人或其它人员伤亡赔偿或赔偿责任。承包人负责在需要时间和地点，依据地方建设主管部门及矿区要求，自费安装和维护全部灯光、护板、栅栏、警告信号、危险信号和警卫，和对工程进行保护或为公众提供安全和方便。7.7 如有必需时，承包人应负担为开展、进行及验收项目工程办理各项必需报批手续，并取得全部依据中国法律所需相关政府部门同意、许可、执照及证书，包含但不限于进入项目工程施工场地内进行施工所需同意、许可、执照及证书。7.8 在事故发生后承包人应立即将具体情况汇报发包人。假如出现人员死亡或其它严重事故，应以最快方法通知发包人及当地政府劳动安全监察部门。善后事宜及费用先由承包人垫付，再依据责任界定分摊费用。7.9 专门用于本工程施工由承包人提供全部设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用（承包人所提供机具及设备必需确保性能良好）。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，假如没有发包人代表书面同意，不得将上述物品运出现场。不过，对于从事将工作人员、劳务人员、承包人设备、临时设施、工程设备或材料运出工地车辆不要求办理同意手续。7.10 在承包人无权延长工期情况下，如发包人方代表认为工程或部分工程进度太慢，不能按“完工时间”完成时，应通知承包人采取发包人方代表同意必需方法，加紧进度方便按时完工。承包人对采取这些方法无权另收费用。假如因为实施发包人方代表按本条款要求做出指示，承包人认为有必需在夜间或当地公认公休日施工，则应取得发包人方代表同意，如承包人为推行本条款要求责任所采取方法，使发包人方增加监督费，这些费用应由发包人方向承包人收回，也可由发包人方从承包人应得到金额中扣除。7.11承包人在取得本协议后，应按国家或当地相关部门要求办理注册登记手续，以取得同意从事本协议施工活动，相关办理此项注册登记费用由承包人自己负担。如因未能办理注册，而造成工程不能正常施工，视为承包人责任拖期处理，由此产生一切损失由承包人负担。8.施工组织设计和进度计划8.1 施工组织设计和进度计划提交在协议签署5天内，承包人应向招标人提交下述文件：8.1.1 施工组织设计,其中应包含： 综合和具体进度计划。该进度计划应符合发包人工期进度计划要求。 拟用于该工程施工机具清单。 现场管理组织和关键人员安排。 劳动力和管理人员需求计划。 采购计划及施工方案。8.1.2 质量确保纲领和质量确保手册。8.1.3 在任何时候，假如经发包人代表检验工程实际进展和已经同意施工进度计划不符时，依据发包人代表要求，承包人应编制一份修改施工进度计划，并说明其为确保工程按期完工而对施工进度计划所作修改及工期确保方法，并报经发包人同意。9.计量和支付9.1 协议价款本工程协议采取固定总价协议。投标人所报单价在协议实施期间市场原因改变而变动，投标人应自行考虑风险系数，不得要求发包人提升协议总价。9.2 工程款支付方法：9.2.1协议签定后，预付协议价款20%；9.2.2工程完工验收优良后支付协议价款40%；9.2.3工程完工运行六个月后支付协议价款30%；9.2.4质保期满后付清协议总价10%质保金（工程质保期为工程最终验收合格起12个月）。质保金支付方法：工程验收合格，工程质保期满后且承包人按要求编制工程档案（1式2份），经发包人代表同意及发包人档案部门签收后支付（另提供1套电子版完工资料）。10.工程完工10.1 工程完工10.1.1 当本协议工程已实质上完工，各分项工程已优良地经过了发包人检验，承包人已按发包人要求要求编制好完工图表资料后，即可向发包人提交完工验收申请汇报并附上完工图表资料。发包人在收到该申请汇报10天内组织完工验收，并在完工验收后7天内由发包人将完工验收意见通知承包人。10.1.2如完工验收表明工程质量优良，则本协议完工日期为承包人向发包人提交完工验收申请汇报日期。上述验收意见通知即为由发包人向承包人颁发工程完工证书。10.1.3 如完工验收表明工程质量达不到验收意见要求，对非优良工程认真返工重做或补救处理后达成合格，再由承包人按上述要求程序重新提出完工验收申请日期。计算实际日期时，应减承包人第一次提出完工验收申请之日至发包人发出不予验收指令时间。10.1.4 组织办理完工验收费用由承包人负担。10.2 现场清理承包人在确定工程已完工并经发包人认定后10天内，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩下材料、垃圾和多种临时设施，并保持整个现场及工程整齐，达成发包人满意状态。如承包人未在述要求时间内完成上述工作，则发包人有权雇用她人进行该项工作，所发生费用由承包人负担。发包人可从发包人支付给承包人任何款项中扣除或将承包人财产作为抵补。11.违约11.1 发包人违约假如发包人未按本协议要求推行其义务、提供必需施工条件、或未按期支付各项款额，则除按本协议其它要求条款实施外，承包人还可在通知发包人后，放慢施工速度，可将暂不使用设备、人员撤离现场，但必需确保维护已完工程配置。承包人可按要求得到延长工期。而一旦发包人以后推行了其义务、提供了必需施工条件或将应付款额进行了支付，则上述承包人一切权力应予终止，而且必需立即恢复正常工作。11.2 承包人违约假如承包人严重违反本协议要求应尽义务，出现以下情况：1） 实际到施工现场关键人员和用于本工程关键施工机械和投标书严重不符；2） 未经发包方同意，承包人私自将本工程部分或全部工作转包给其它施工单位；3） 工程进度和投标书中所报计划严重背离等；4） 承包人实际提供施工组织机械、施工机具型号、关键施工人员身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等和投标文件相对应部分及国家相关安全生产条例严重不符。已经对工程造成严重损害，或继续进行施工将给本协议工程造成严重损害，发包人可另派人员进驻现场接管工程，并终止承包人在本协议项下承包。除此之外，还将对承包人追究由此造成一切损失。发包人上述行为，不能解除本协议要求承包人任何义务和责任。11.3 保留追究承包人违约权利如因承包人违约，发包人没有追究承包人违约责任，但以后如承包人仍有违约行为，则发包人仍含有追究承包人违约权力。12.特殊风险和保险12.1 特殊风险假如本协议实施过程中，发生了下列特殊风险：A、战争、入侵；B、核辐射或放射性污染；C、空中飞行物体附落或其它非发包人或承包责任造成爆炸、火灾；D、暴乱、骚乱。但纯系承包人或其分包人派遣、雇用人员引发骚乱除外；E、属于发包人工程师提供本协议工程设计引发损失或损害；承包人应依据发包人工程师指令进行工作，努力争取将由此可能产生损失或损害降到最低程度。如因上述特殊风险致使本协议工程工期实质性延长，或使任何已建工程、材料、设备、遭到破坏或损害。则承包人有权按要求延长工期和所以产生费用增加款额。承包人报发包人同意后，应确定：（1）按要求承包人应延长工期；（2）修复上述遭受破坏永久工程、材料、设备所发生款额；（3）依据发包人工程师指令进行工作所发生款额。13.争端处理13.1 争端处理不管在施工过程中或在工程完工以后，假如发包人和承包人之间相关协议或起因协议，或因工程施工发生任何争端，则双方可就争端事项进行友好协商或经过双方上级主管部门进行调解处理，并遵守双方协商、调解达成任何协议。假如双方协商、调解不成，双方中任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。二、协议协议书本协议由 （以下简称“发包人”）和 （以下简称“承包人”）于 年 月 日约定并签署。鉴于发包人拟进行 （工程简述），并经过 年 月 日中标通知书接收了承包人以人民币 元为工程施工、完工和保修所做投标书，双方以人民币元协议价格达成以下协议：1. 本协议中所用术语含义和下文提到协议条件中对应术语含义相同。2.下列文件应作为本协议组成部分；（a）本协议协议书（含附件、修改及补充协议）；（b）中标通知书；（c）承包人投标文件；（d）协议条件；（e）标准、规范和相关技术文件；（f）图纸；（g）投标预算书（h）其它相关文件。3.上述文件应互为补充解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列次序在前为准。4.考虑到发包人将按下条要求付给承包人各项款额，承包人特此立约，向发包人确保按协议要求进行施工、完工、保修。5.考虑到承包人将进行本工程施工、完工和保修，发包人特此立约，确保按协议要求方法和时间向承包人支付协议价格和协议要求其它应支付款项。特立此据，本协议书于上述