硅业公司新建厂房及办公楼项目招标文件模板.doc

太阳谷硅业新建厂房及办公楼项目招 标 文 件（项目编号： SMGC10-28-1）建 设 单 位：大连太阳谷硅业（公章）招标代理机构：大连水木工程管理 （公章）二一年三月招标文件会审表建设单位：大连太阳谷硅业审核人： 责任人：年 月 日 监督部门：长兴岛临港工业区工程建设招投标管理局审核人： 责任人：年 月 日目 录第一章 投标邀请函2第二章 投标人须知3一、投标须知前附表3二、总 则6第三章 评标措施13一、法律依据13二、评标委员会13三、评标方法及评标标准13第四章 协议条款及格式15第一节 通用协议条款15第二节 协议书15第三节 专用条款17第五章 工程量清单（另附）25第六章 图 纸（另附）26第七章 技术标准和要求及招标范围27一、工程建设标准27二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求28三、关键材料和设备技术标准要求28四、招标范围29五、项目管理班组及生产操作人员要求30第八章 投标文件格式31一、投标函及投标函附件34二、法定代表人身份证实书36三、授权委托书37四、投标确保金（附收据复印件）38五、已报价工程量清单38六、施工组织设计39七、项目管理机构40八、资格审查资料41九、其它材料42第一章 投标邀请函大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目投标邀请函 投标人名称 ：(一) 大连太阳谷硅业大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目，已由 上级主管部门 同意建设。现决定对该项目标工程施工进行邀请招标，选定承包人。（二）工程概况1、建设地点：长兴岛临港工业区产业区 。2、资金起源：自筹。3、招标范围：新建办公楼、厂房、门卫室等及其配套工程。 4、工程计划工期：自签署协议之日起于7月31日完工。5、工程质量：要求达成优良标准 。（三）投标人须同时含有房屋建筑施工总承包三级及以上资质及钢结构工程专业承包三级及以上资质。项目经理须含有相关专业三级项目经理或注册建造师，无不良行为统计，现在无在建项目。（四）如你方对上述招标工程项目感爱好，请从大连水木工程管理 获取招标文件，时间为3月30日8时至16时，文件售后不退。（五）投标人须在投标截止时间前2日向 大连水木工程管理 提供 10万元（人民币）投标确保金。（六）投标文件提交截止时间为 4月21日14 时，投标文件提交到 大连长兴岛临港工业区建设工程交易中心，由大连太阳谷硅业接收，逾期送达投标文件将被拒绝。招 标 人：大连太阳谷硅业 （公章） 招标代理机构：大连水木工程管理 （公章）办公地址：大连市沙河口区星云街1号金地大厦7楼联络人：刘璇 联络电话： 传真： 3月第二章 投标人须知一、投标须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2 招标人大连太阳谷硅业1.1.3 招标代理机构名称：大连水木工程管理 地址：大连市沙河口区星云街1号联络人：刘璇 电话：[phone]，传真：1.1.4 项目名称大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目1.1.5 建设地点长兴岛临港工业区产业区1.2.1 资金起源自筹1.2.2 出资百分比100%1.2.3 资金落实情况建设资金已到位。1.3.1 招标范围新建办公楼、厂房、门卫室等及其配套工程1.3.2 计划工期自签署协议之日起于7月31日完工。1.3.3 质量要求要求达成优良标准。1.4.1 投标人资质条件投标企业资质：投标人须同时含有房屋建筑施工总承包三级及以上资质及钢结构工程专业承包三级及以上资质。项目经理资质：须含有相关专业三级项目经理或注册建造师，无不良行为统计，现在无在建项目。其它要求：见第10款需要补充其它内容。1.4.2 是否接收联合体投标不接收。1.9.1 踏勘现场踏勘时间、地点：3月31日午9：00大连太阳谷硅业门前集合。 1.10.1 投标预备会召开时间：3月31日午14：00，地点另行通知。1.10.2投标人提出问题截止时间4月2日14：001.10.3招标人书面澄清时间4月6日16：00。1.11 分包不许可。1.12 偏离不许可 。2.1组成招标文件其它材料2.2.1 投标人要求澄清招标文件截止时间投标截止日前十五日。2.2.2 投标截止时间 年4月21日14时，地点为长兴岛临港工业区建设工程交易中心（管委会新大楼对面）。2.2.3投标人确定收到招标文件澄清时间4月8日16：002.3.2投标人确定收到招标文件修改时间3月8日16：003.1.1组成投标文件其它材料3.3.1 投标使用期30天3.4.1 投标确保金1投标确保金数额为10万元整，在投标截止时间前2日缴纳，截止到投标截止时间止，未缴纳视为自动放弃投标。（户名：大连水木工程管理；开户行：中国工商银行大连商品交易所支行；账号：）收取形式：只收取投标人基础开户行支票、汇票或电汇，投标人可任选其一，不再受理现金及其它银行和担保机构开出保函。3、中标人投标确保金将于中标人和招标人签署施工协议并提交履约担保后5日内给予退还（无息）。中标人也可将投标确保金转为履约担保一部分。未中标投标人投标确保金将在中标结束后15日内给予返还（不计利息）。3.5.2多年财务情况年份要求。3.5.3今年完成类似项目标年份要求-。3.3.5多年发生诉讼及仲裁情况年份要求-。3.6 是否许可递交备选投标方案不许可3.7.3 签字或盖章要求按招标文件3.7.3条要求3.7.4 投标文件副本份数 1、投标文件正本一份，副本三份。2、刻制“投标报价、施工组织设计”两部分内容（复印件资料除外）光盘二套(一正一副)，用记号笔在光盘表面标识项目名称、投标单位名称及正副本，密封在投标文件封袋中。3.7.5 装订要求正、副本分别装订成册。 4.1.2封套上写明招标人名称、地址、项目名称，并注明“在4月21日14时00分前不得开启”。4.2.2 递交投标文件地点长兴岛临港工业区建设工程交易中心（管委会新大楼对面）4.2.3 是否退还投标文件否5.1 开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：长兴岛临港工业区建设工程交易中心（管委会新大楼对面）5.2 开标程序详见5.2款开标程序，其中：（4）密封情况检验：由监标人、投标人代表现场检验；（5）开封次序：根据投标文件递交逆次序依次开封。6.1.1 评标委员会组建评标委员会组成：5 人，其中招标人代表 1 人，社会教授 4 人；评标教授确定方法：随机抽取。7.1 是否授权评标委员会确定中标人由评标委员会推荐中标候选人，由招标人确定中标人。推荐一名合格中标候选人。7.3.1 履约担保履约担保形式：履约保函或货币履约确保金。履约保函由管委会认可担保机构保函；货币履约确保金由中标人基础开户行帐户汇至大连太阳谷硅业指定帐户。履约担保金额：中标额10%。10 需要补充其它内容1、按要求按月支付农民工工资及支付工资标准承诺证实。2、按要求格式提供有效安全生产许可证、投标单位安全资格审查意见书。3、投标承诺书（项目经理承诺、造价工程师承诺、外地入岛企业设置分支机构承诺)4、依据大建委发75文件要求，安全防护、文明施工方法费计价依据按建设工程费用标准颁布费率标准实施，投标人在编制投标报价时，可依据本企业管理水平和工程实际合适调整，但不得低于建设工程费用标准90%，并明确在方法清单中列出。5、依据大建委发75文件要求，凡未取得辽宁省施工企业规费计取标准施工企业参与投标，按废标处理。6、依据大连长兴岛临港工业区管委会相关要求，凡在本区内进行施工企业，应缴税费按以下要求办理：6.1、按辽建发27号文件要求，凡在大连长兴岛临港工业区参与投标企业均应在领取中标通知书前在该区设置独立核实法人企业或独立核实非法人企业分支机构，并按要求在该区办理税务工商登记。6.2施工企业应缴价调基金，必需在办理招投标立案手续前到招投标管理局缴纳，应缴价调基金：施工企业按工程中标额5。6.3施工企业应缴税率：综合税率5.845%，其中营业税3.445%、企业所得税2.0%、个人所得税0.4%。6.4工程交易费：按辽价发21号文件要求缴纳交易费，由长兴岛招标局向中标人及招标人各收取建设工程交易服务费50%。6.5施工招标文件采取工程量清单计价，招标文件对工程取费表要求一律按清单计价规范（）及大建委发75文件要求实施。7投标人中标后，本工程所形成税费必需根据当地要求在长兴岛临港工业区交纳，以当地税务部门出具发票为准，不然招标人有权拒绝拨付工程款，直至其办理完成相关手续。8、外地企业应办理外埠入连企业立案通知书。工程款支付方法协议签署后支付协议价30预付款，待工程量完成50时支付协议价30，工程完工验收合格后支付协议价30，余下10作为质保金，分别在工程交付使用十二个月后支付协议价5（无息），工程交付使用二年后支付协议价5（无息）。二、总 则1.1 项目概况1.1.1 依据中国招标投标法等相关法律、法规和规章要求，本招标项目已含有招标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金起源和落实情况1.2.1 本招标项目标资金起源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目标出资百分比：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目标资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 此次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应含有负担本工程施工资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（3）其它要求：见投标人须知前附表。1.4.2 本项目不接收联合体投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不含有独立法人资格隶属机构（单位）；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包除外；（3）为本工程监理人；（4）为本工程代建人；（5）为本工程提供招标代理服务；（6）和本工程监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（7）和本工程监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；（8）和本工程监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；（9）被责令停业；（10）被暂停或取消投标资格；（11）财产被接管或冻结；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；1.5 费用负担投标人准备和参与投标活动发生费用自理。1.6 保密参与招标投标活动各方应对招标文件和投标文件中商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成后果负担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，和招标投标相关语言均使用汉字。必需时专用术语应附有汉字注释。1.8 计量单位全部计量均采取中国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表要求组织踏勘现场，招标人按投标人须知前附表要求时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生费用自理。1.9.3 除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍工程场地和相关周围环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出判定和决议负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表要求召开投标预备会，招标人按投标人须知前附表要求时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表要求时间前，以书面形式将提出问题送达招标人，方便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表要求时间内，将对投标人所提问题澄清，以书面方法通知全部购置招标文件投标人。该澄清内容为招标文件组成部分。1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目标部分非主体、非关键性工作进行分包，应符合投标人须知前附表要求分包内容、分包金额和接收分包第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表许可投标文件偏离招标文件一些要求，偏离应该符合招标文件要求偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件组成本招标文件包含：（1）投标邀请函；（2）投标人须知；（3）评标措施；（4）协议条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表要求其它材料。依据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作澄清、修改，组成招标文件组成部分。2.2 招标文件澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检验招标文件全部内容。如发觉缺页或附件不全，应立即向招标人提出，方便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表要求时间前以书面形式（包含信函、电报、传真等能够有形地表现所载内容形式，下同），要求招标人对招标文件给予澄清。2.2.2 招标文件澄清将在投标人须知前附表要求投标截止时间15天前以书面形式发给全部购置招标文件投标人，但不指明澄清问题起源。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表要求时间内以书面形式通知招标人，确定已收到该澄清。2.3 招标文件修改2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人能够书面形式修改招标文件，并通知全部已购置招标文件投标人。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表要求时间内以书面形式通知招标人，确定已收到该修改。3. 投标文件3.1 投标文件组成（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证实或附有法定代表人身份证实授权委托书；（3）授权委托书（4）投标确保金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）资格审查资料；（9）其它材料。3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”要求填写对应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中对应报价。此修改须符合本章第4.3 款相关要求。3.3 投标使用期3.3.1 在投标人须知前附表要求投标使用期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标使用期，招标人以书面形式通知全部投标人延长投标使用期。投标人同意延长，应对应延长其投标确保金使用期，但不得要求或被许可修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长，其投标失效，但投标人有权收回其投标确保金。3.4 投标确保金3.4.1 投标人在递交投标文件同时，应按投标人须知前附表要求金额、担保形式和第八章“投标文件格式”要求投标确保金格式递交投标确保金，并作为其投标文件组成部分。确保金形式：见投标人须知前附表。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标确保金，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人和中标人签署协议后 5 个工作日内，向未中标投标人和中标人无息退还投标确保金。3.4.4 有下列情形之一，投标确保金将不予退还：（1）投标人在要求投标使用期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签协议协议书或未按招标文件要求提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基础情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格证实材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料复印件。3.5.2 “多年发生诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出判决、裁决等相关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “多年完成类似项目情况表”应附中标通知书和（或）协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接项目情况表”应附中标通知书和（或）协议协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “多年发生诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出判决、裁决等相关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有要求外，投标人不得递交备选投标方案。许可投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交备选投标方案方可给予考虑。评标委员会认为中标人备选投标方案优于其根据招标文件要求编制投标方案，招标人能够接收该备选投标方案。3.7 投标文件编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必需，能够增加附页，作为投标文件组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求基础上，能够提出比招标文件要求更有利于招标人承诺。3.7.2 投标文件应该对招标文件相关工期、投标使用期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色材料书写或打印，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字，投标文件应附法定代表人签署授权委托书。投标文件应尽可能避免涂改、行间插字或删除。假如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人法定代表人或其授权代理人签字确定。签字或盖章具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本封面上应清楚地标识“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5 投标文件正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表要求。4. 投标4.1 投标文件密封和标识4.1.1 投标文件正本和副本应分开包装，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件封套上应清楚地标识“正本”或“副本”字样，封套上应写明其它内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标识投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项要求投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有要求外，投标人所递交投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达或未送达指定地点投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件修改和撤回4.3.1 在本章第2.2.2 项要求投标截止时间前，投标人能够修改或撤回已递交投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件书面通知应根据本章第3.7.3 项要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改内容为投标文件组成部分。修改投标文件应根据本章第3 条、第4 条要求进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。4.4 投标文件拒绝属于下列情况之一投标文件，招标人（招标代理人）能够拒绝或无效标处理：投标人法定代表人或其授权委托人未参与开标会议；投标文件未根据招标文件要求密封或逾期送达；投标文件未根据招标文件要求加盖投标人公章；投标文件未经法定代表人署名（或印章）或其授权委托人署名；投标人未根据招标文件要求提交投标确保金；投标文件字迹模糊造成无法确定文字表示内容；投标人对同一标段递交两份或两份以上不一样投标文件；依据国家、省、市相关要求，符合废标条件。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第2.2.2 项要求投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表要求地点公开开标，并邀请全部投标人法定代表人或其委托代理人按时参与。投标人法定代表人或授权委托代理人必需参与开标会议，同时须携带身份证以证实其身份，授权委托代理人还应随带法人授权委托书。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣告开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件投标人名称，并点名确定投标人是否派人到场；（3）宣告开标人、唱标人、统计人、监标人等相关人员姓名；（4）根据投标人须知前附表要求检验投标文件密封情况；（5）根据投标人须知前附表要求确定并宣告投标文件开标次序；（6）根据宣告开标次序当众开标，公布投标人名称、投标确保金递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并统计在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、统计人等相关人员在开标统计上签字确定；（8）开标结束。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托招标代理机构熟悉相关业务代表，和相关技术、经济等方面教授组成。评标委员会组员人数和技术、经济等方面教授确实定方法见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会组员有下列情形之一，应该回避：（1）招标人或投标人关键责任人近亲属；（2）项目主管部门或行政监督部门人员；（3）和投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审；（4）曾因在招标、评标和其它和招标投标相关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚。6.2 评标标准评标活动遵照公平、公正、科学和择优标准。6.3 评标评标委员会根据第三章“评标措施”要求方法、评审原因、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标措施”没有要求方法、评审原因和标准，不作为评标依据。7. 协议授予7.1 定标方法除投标人须知前附表要求评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第3.3 款要求投标使用期内，招标人将中标结果在大连建设工程招标网公布中标公告，公告期满向中标人发出中标通知书。7.3履约担保7.3.1中标人须根据投标人须知前附表要求中标人应按要求担保方法提交履约担保，并于施工协议签署后三日内向招标人提供履约担保。投标人应使用招标文件确定履约担保方法。履约担保将作为施工协议组成部分。履约担保起源何方，收到履约担保单位只向中标人退还（确保退回收款单位名称和投标人名称相符）。7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保，视为放弃中标，其投标确保金不予退还，给招标人造成损失超出投标确保金数额，中标人还应该对超出部分给予赔偿。7.4 签署协议7.4.1 招标人和中标人应该自中标通知书发出之日起10天内，依据招标文件和中标人投标文件签订书面协议。中标人无正当理由拒签协议，招标人取消其中标资格，其投标确保金不予退还；给招标人造成损失超出投标确保金数额，中标人还应该对超出部分给予赔偿。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签协议，招标人向中标人退还投标确保金；给中标人造成损失，还应该赔偿损失。8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3 个；（2）经评标委员会评审后否决全部投标。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3 个或全部投标被否决，属于必需审批或核准工程建设项目，经原审批或核准部门同意后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1 对招标人纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应该保密情况和资料，不得和投标人串通损害国家利益、社会公共利益或她人正当权益。9.2 对投标人纪律要求投标人不得相互串通投标或和招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会组员行贿谋取中标，不得以她人名义投标或以其它方法弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方法干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会组员纪律要求评标委员会组员不得收受她人财物或其它好处，不得向她人透漏对投标文件评审和比较、中标候选人推荐情况和评标相关其它情况。在评标活动中，评标委员会组员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标措施”没有要求评审原因和标准进行评标。9.4 对和评标活动相关工作人员纪律要求和评标活动相关工作人员不得收受她人财物或其它好处，不得向她人透漏对投标文件评审和比较、中标候选人推荐情况和评标相关其它情况。在评标活动中，和评标活动相关工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其它利害关系人认为此次招标活动违反法律、法规和规章要求，有权向相关行政监督部门投诉。10. 需要补充其它内容需要补充其它内容：见投标人须知前附表。第三章 评标措施一、法律依据依据中国招标投标法及评标委员会和评标方法暂行要求，结合本工程特点，制订本措施。二、评标委员会1、评标委员会依法负责评标活动，向招标人按排序推荐中标候选人。2、评标委员会由招标人代表、随机抽取经济、技术教授组成。3、评标委员会组员应客观、公正地推行职责，遵守职业道德，对所提出评审意见负担个人责任。评标委员会组员不得和任何投标人或和招标结果有利害关系人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其它厉害关系人财务或其它好处。评标委员会组员和和评标活动相关工作人员不得透露对投标文件评审和比较中标候选人推荐情况和和评标相关其它情况。三、评标方法及评标标准1、评标方法：采取经评审最低投标价法。从经过符合性审查投标人中选择报价最低且合理为中标候选人。2、评标标准见大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目符合性审查表。四、中标候选人确实定1、本工程评标委员会推荐二名中标候选人。2、评标委员会完成评标后，应该向招标人提交书面评标汇报。大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目 符合性审查表条款号评审内容及标准（符合下述条件评审结果为合格，不然为不合格）投标单位名称及审查意见（“”表示经过、“”表示不经过0102031形式评审标准投标人名称和营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章投标文件格式：符合招标文件要求投标文件格式及装订要求报价唯一：只能有一个有效报价，同时投标总价和各分项投标价和各项取费之和相一致2资格评审标准含有有效营业执照含有有效安全生产许可证和按要求格式提供有效投标单位安全审查意见书资质等级 ：满足招标文件要求 满足招标文件对建造师、技术责任人资格要求、安全员、质检员、施工员符合招标文件要求要求含有经核准有效辽宁省施工企业规费计取标准证书，并按核定标准计取规费和税金含有明确投标人承诺、建造师承诺、造价师（或一级造价员）承诺并签字、盖章含有市相关部门出具双清欠证实和对农民工工资按月支付及工资标准承诺3响应性评审根据招标文件要求招标范围和内容进行投标投标文件响应招标文件要求工期要求投标文件响应招标文件要求质量要求根据招标文件中工程量清单数量、内容进行投标符合第七章“技术标准和要求”要求响应前附表第10款需要补充其它内容要求评委签字： 日期：备注：上表中任意一项评审内容不合格，视为未经过符合性审查。第四章 协议条款及格式第一节 通用协议条款见建设工程施工协议（示范文本）（GF-1999-0201）第二节 协议书发包人： 大连太阳谷硅业 （全称）承包人： （全称）依据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况工程名称：大连太阳谷硅业新建厂房、办公楼项目 工程地点： 长兴岛临港工业区产业区 工程内容：新建办公楼、厂房、门卫室等及其配套工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项同意文号： 资金起源：自筹。二、工程承包范围承包范围：施工图图示土建、内外装饰、给排水、采暖、空调、电气。三、协议工期开工日期： 年 月 日完工日期： 年 月 日协议工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准： 五、协议价款金额（大写）： （中标价格） 元（人民币）￥： 元六、组成协议文件组成本协议文件包含：(1)本协议协议书(2)中标通知书(3)招标文件及其附件、投标文件及其附件(4)本协议专用条款(5)本协议通用条款(6)标准、规范及相关技术文件(7)图纸(8)工程量清单 (9)工程报价单 双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议通用条款中定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效 协议签订时间： 年 月 日协议签订地点： 本协议双方约定 签字盖章立案后生效 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地 址：招标人办公地址地 址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电 话：招标人电话电 话：传 真：招标人传真传 真：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：邮政编码： 招标人邮编邮政编码：第三节 专用条款一、词语定义及协议文件2、协议文件及解释次序2.1 协议文件组成及解释次序以下：本协议协议书、中标通知书、投标文件、本协议专用条款、本协议通用条款、标准规范及相关技术文件、图纸、工程量清单。双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。 各组成部分互为解释、互为说明。 3、语言文字和适使用方法律、法规3.1 本协议除使用汉语外，还使用不采取其它语言文字。3.2 需要明示法律、法规、规章:国家现行法律、法规、规章及省、市相关要求。4、适用标准、规范4.1 适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范时间：承包人自备。4.2 中国没有对应标准、规范时要求： 不采取。 5、图纸5.1 发包人向承包人提供图纸套数：6套 发包人向承包人提供图纸日期： 工程开工前5.2 发包人对工程保密要求和保密期限：承包人不得将图纸挪作她用。6、通知6.1 承包人地址： 6.2 发包人地址：长兴岛临港工业区 工程师地址： 二、双方通常权利和义务7、工程师7.1 监理单位委派工程师姓名： 7.2 发包人代表工程师姓名： 7.3 其它需要取得发包人同意权利：不采取8、项目经理8.1 项目经理姓名： 8.2发包人有权随时更换认为不称职项目经理。三、双方通常权利和义务9、发包人工作9.3 发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：开工前施工现场全部障碍和工程无关设施清理完成并含有施工条件。 （2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：施工前负责接至施工现场，确保施工期间需要，直至完工验收。（3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求： 开工前满足施工运输需要，确保施工期间运输通畅。（4）工程地质和地下管线资料提供时间：开工前提供正式地质勘探 汇报一份，地下管线以施工现场实际为准。（5）由发包人办理所需证件、批件名称和完成时间：开工前承包人配合设计、监理单位办理工程中相关政府手续，费用由发包人负担。 （6）水准点和座标控制点交验要求：开工前办理，发包人书面形式向承包人交验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：按通用条款实施（9）双方约定发包人应做其它工作：不采取。 发包人委托承包人办理工作：不采取。10、承包人工作10.2 承包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：不采取。（2）应提供计划、报表名称及完成时间：每个月初报工程进度计划，每个月末报已完工程量及工程质量情况汇报。