监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结.pdf

监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结1、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任正确答案：D2、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14 天B.发包人，14 天C.承包人或发包人，14 天D.承包人或发包人，21 天正确答案：D3、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结4、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请正确答案：D5、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28正确答案：A6、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为正确答案：D7、根据 FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结C.工程师签发履约证书D.结清单生效正确答案：D8、根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间正确答案：C9、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验正确答案：A10、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理行为承担民事责任D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志正确答案：B监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结11、根据 FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任正确答案：B12、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。A.5B.10C.20D.30正确答案：B13、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.对于公开招标的项目，实行资格预审C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法正确答案：D14、某国外设备投标的到岸价为 300 万美元，评审供货范围偏差增加评标价 4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.20.5正确答案：D15、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件正确答案：B16、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用正确答案：C17、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结18、根据九部委的标准勘察合同，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B.勘察人可以自行更换项目负责人C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D.勘察人应在更换 7 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人正确答案：C19、下列合同文件中，列入标准施工招标文件合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单正确答案：C20、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的 2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定正确答案：A21、某工程设计合同约定的合同价为 100 万元，定金为合同价的 20%。设计工作完成 40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结C.50D.100正确答案：C22、（2019 年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金正确答案：A23、（2020 年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15正确答案：A24、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表正确答案：C监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结25、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.21B.24C.28D.30正确答案：C26、根据标准施工合同通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人正确答案：B27、FIDIC 系列中，施工合同条件，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。A.7B.14C.24D.28正确答案：D28、根据标准施工合同，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结C.台风D.水文条件正确答案：D29、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认正确答案：A30、根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审正确答案：D31、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米正确答案：B监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结32、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力正确答案：C33、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56正确答案：C34、根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试正确答案：C35、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。A.发出开工通知的日期监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期正确答案：D36、以下标书应当被否决的有（）。A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误正确答案：A37、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A38、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结39、根据招标投标法，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40正确答案：C40、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担正确答案：D41、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同正确答案：A42、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A.基准日监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结B.基准日 3 日前C.基准日 7 日前D.上一年度同期基准日正确答案：A43、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价D.投标人不得低于成本的价格报价正确答案：B44、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权正确答案：D45、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案：B监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结46、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法正确答案：D47、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权正确答案：B48、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民正确答案：A49、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.未成立正确答案：A50、不可用于抵押的财产是（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地所有权D.正在使用的交通工具正确答案：C51、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。A.由承包人和发包人分工办理相应的保险B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险正确答案：B52、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商正确答案：B监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结53、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期 10 个月以内每提前 1 个月可给建设单位带来收益30 万元。某投标人报价 1800 万元，工期 9 个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800 万元，1800 万元B.1800 万元，1770 万元C.1830 万元，1800 万元D.1830 万元，1770 万元正确答案：B54、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告正确答案：B55、阻碍维生素 A 吸收的因素包括（）。A.脂肪酸B.植酸C.碱性药物D.草酸E.矿物质正确答案：A监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结56、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级正确答案：C57、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度正确答案：A58、根据施工合同标准文本的规定，监理人在施工合同履行中（）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方正确答案：C59、FIDIC 系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.施工合同条件B.简明合同格式监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计施工合同条件正确答案：D60、设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书正确答案：D61、根据九部委发布的标准勘察合同，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24 小时B.2 天C.3 天D.7 天正确答案：B62、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的 5%B.合同价的 10%C.合同价的 20%D.合同价的 30%正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结63、根据招标投标法的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件正确答案：D64、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样正确答案：C65、以下有关九部委发布的标准勘察合同内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用建设工程勘察合同（示范文本）D.双方可协商约定专用条款正确答案：D66、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价法监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法正确答案：A67、根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构正确答案：C68、合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备正确答案：C69、依据 FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰正确答案：C监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结70、依据 FIDIC施工合同条件的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量正确答案：C71、膨胀蛭石的最高使用温度是()。A.600700B.800900C.10001100D.12001300正确答案：C72、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B.对于按份责任，平均承担责任C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿正确答案：C73、9 部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的标准施工招标文件(2007 年版)中包括（）。A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.施工合同标准规范正确答案：C74、根据 FIDIC施工合同条件，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书正确答案：D75、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业正确答案：D76、美国 AIA 合同文本中，B 系列代表（）。A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM 承包商、供应商之间的合同正确答案：A监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结77、根据英国 NEC工程施工合同，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理正确答案：A78、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。A.钙B.铁C.锌D.硒正确答案：C79、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020 万元B.1000 万元C.980 万元D.960 万元正确答案：C80、按照合同法的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同正确答案：C81、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。A.建设工程设计施工总承包合同B.施工承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同正确答案：A82、（2020 年真题）根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过 1 年正确答案：A83、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于 3 个工作日正确答案：B84、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。A.3监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结B.5C.7D.9正确答案：B85、根据 FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任正确答案：D86、（2018 年真题）根据 NEC工程施工合同，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同正确答案：C87、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延正确答案：D88、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工正确答案：D89、在 NEC 系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同正确答案：A90、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作正确答案：A91、(2017 年真题)根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式正确答案：C92、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。A.合同协议书B.发包人要求C.承包人建议书D.价格清单正确答案：D93、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构正确答案：A94、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内容相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标条件不同正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结95、（2013 年真题）某施工企业从银行借款 1000 万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息 200 万元，违约金 200 万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款 2000 万元。银行诉讼及申请拍卖费用 50 万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全都归银行所有B.返还施工企业 550 万元C.返还施工企业 600 万元D.返还施工企业 750 万元正确答案：B96、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标正确答案：D97、根据标准施工合同，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分正确答案：D98、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定正确答案：A99、根据招标投标法，招标代理机构的性质是（）。A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构正确答案：A100、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延正确答案：A101、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。A.合同协议书专用合同条件通用合同条件业主要求明细表投标书B.合同协议书明细表专用合同条件通用合同条件业主要求投标书C.合同协议书明细表投标书专用合同条件通用合同条件业主要求监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.合同协议书业主要求明细表专用合同条件通用合同条件投标书正确答案：A102、根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内正确答案：C103、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任正确答案：D104、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金。A.1B.2C.3D.5正确答案：C监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结105、根据 FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14 天B.28 天C.42 天D.56 天正确答案：C106、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人正确答案：A107、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意正确答案：A108、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结C.技术秘密D.工艺技术设备正确答案：C109、根据标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式正确答案：C110、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D111、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()A.B.C.D.正确答案：C监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结112、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。A.承包商签订的分包合同不对业主公开B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.业主承担工程实际总费用超过 GMP 的部分正确答案：C113、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价正确答案：A114、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制正确答案：D115、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的 10%C.履约银行保函额度是合同价格的 10%监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.履约担保书担保额度是合同价格的 10%正确答案：D116、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后正确答案：C117、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管正确答案：B118、（2017 年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会正确答案：B监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结119、根据九部委发布的标准设计合同，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付正确答案：C120、按照 FIDIC施工合同条件规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日正确答案：C121、根据美国 AIA 标准合同文本，以下有关 CM 合同的论述，正确的是（）。A.CM 承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型 CM 合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM 承包商可以负责设计工作D.CM 承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施正确答案：B122、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.成本加酬金合同正确答案：D123、根据 FIDIC施工合同条件，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5B.10C.15D.20正确答案：B124、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任正确答案：B125、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()A.厚度不小于 3mm 的铝板B.厚度不小于 3mm 的铝塑复合板C.厚度不小于 5mm 的蜂窝铝板D.厚度不小于 1.5mm 的耐热钢板正确答案：D监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结126、在 NEC 合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同正确答案：B127、标准资格预审文件共包含封格式和（）章内容。A.三B.四C.五D.六正确答案：C128、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业正确答案：D129、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书正确答案：C130、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的 5%B.合同价的 10%C.合同价的 20%D.合同价的 30%正确答案：D131、行为调查表设计原则中不正确的是（）。A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以C.调查表问题要针对性强D.调查表项目应避免带有强制性的提问正确答案：B132、根据标准施工合同，合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和正确答案：D133、（2019 年真题）关于标准施工招标文件合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效正确答案：B134、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据合同法，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提正确答案：C135、根据招标投标法实施条例，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%正确答案：A136、根据标准施工合同，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备监理工程师之合同管理考试基础知识点归纳总结D.专业工程正确答案：D137、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭正确答案：C138、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自设计人提交设计文件之日起 14 天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意正确答案：D139、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。A