奥林匹克体育中心网球中心室内及决赛场沥青工程施工合同.doc

XX市奥体网球中心沥青工程施工合同XX奥体中心网球中心室内及决赛场沥青工程建设工程施工合同发包人：XX市城市建设投资有限公司 承包人：XXXX联合市政工程有限责任公司 XXXX年八月 第一部分 协议书发包人：XX市城市建设投资有限公司承包人：XXXX联合市政工程有限责任公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：XX市奥体中心网球中心室内及决赛场沥青工程 工程地点：XX市奥体中心 工程内容：XX市奥体中心网球中心室内及决赛场场地沥青工程摊铺施工，包括透层油洒布、4cmAC-16沥青混凝土摊铺、3cmAC-10沥青混凝土摊铺。群体工程应附承包人承揽项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：政府筹资二、工程承包范围承包范围：XX市奥体中心网球中心室内一片四块及决赛场一片共五块约4200平方米场地沥青工程摊铺施工。三、合同工期开工日期：暂定XXXX年08月10日竣工日期：XXXX年08月25日合同工期总日历天数 15 天。具体开工时间以监理工程师下达的开工令为准，施工总日历天数不变。四、质量标准工程质量标准：合格 五、合同价款金额（大写）：暂定叁拾叁万壹仟肆佰贰拾贰元整（人民币）￥：331422.00元，最终以审定的结算值为准。六、组成合同的文件1、本合同协议书2、本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等具有合同性质的文件，一方向另一方签发的承诺书、保证书等文件；3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、成交通知书6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：XXXX 年 8 月 日合同订立地点：XX市 本合同双方约定经双方签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同（GF-1999-0201）的“通用条款”。第三部分 专用条款 本专用条款的内容，是依据通用条款并结合本工程的具体情况拟定的；专用条款涉及的内容以专用条款为准；专用条款未涉及的内容，执行通用条款相应内容。一、词语定义及合同文件1、词语定义在本合同中，下列词语及词句应具有本款所赋予的含义：合同：是指投标须知、合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。工程：除非另有特别注明，“工程”是指XX市奥体中心网球中心室内及决赛场沥青工程 。合同价格组成：是指构成本合同一部分的已经标价的具有同样名称的文件，包括工程量清单、费率竞报、人工单价、暂估价清单等构成。固定综合单价：是指承包人在发包人给出的报价明细表中分项工程基础上所报的包括本分项工程从开工到竣工以及保修阶段固定综合单价。发包人（甲方）：除合同通用条款第1.3款中的定义外，本合同是指XX市城市建设投资有限公司。承包人（乙方）：除合同通用条款第1.4款中的定义外，本合同是指XXXX联合市政工程有限责任公司。项目管理人：是指受发包人委托，按授权代表发包人对本工程进行全过程授权范围内管理的项目管理公司，本合同是指山东营特建设项目管理有限公司。监理人：本合同是指 青岛昌隆建设咨询有限公司。总承包人：本工程所属建筑工程的承包人，本合同是指 XX四建（集团）有限责任公司 。付款计划：是指由乙方依合同约定准备的、并经甲方和监理工程师审批同意的、作为本工程下一步准备申请付款文件和监理工程师准备付款证明的具有合同约束力的工程款支付计划。付款计划的编制应以合同总价的构成和施工进度计划作为主要依据。材料设备：是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。保密信息：是指涉及XX市城市建设投资有限公司、国家体育总局等相关单位和部门的具有保密性质的信息、文件和资料，无论其表现形式如何，也无论通过何种方式取得，包括但不限于：（1）本合同的全部条款；（2）同XX市城市建设投资有限公司、国家体育总局等相关单位和部门的事务、运作、活动、计划和决策等相关信息；（3）与任何市场开发参加者相关的具有保密性质的信息。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序：按通用条款第2条办理，其中第21(3)附件包括招标文件补充通知和发包人对有关问题的补充及澄清文件。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用语言为汉语。3.2适用法律和法规： 需要明示的法律、行政法规：本合同文件除适用国家的法律和行政法规外，还应当遵守山东省、XX市的地方法规和有关部门的规章、规定。3.3 适用标准、规范的名称：国家、省市现行的设计规范、施工质量验收规范、质量检验评定标准及相关规范、标准等。发包人提供标准、规范的时间：本工程使用的标准及规范，由承包人自理。国内没有相应标准、规范时的约定：若有需要，双方协商解决。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。4、图纸4.1 发包人向承包人提供的图纸：无。 4.2承包人向工程师代表提交的由承包人负责设计的图纸及文件的内容、份数和时间，以发包人的要求为准。4.3发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指令。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 本工程已委托青岛昌隆建设咨询有限公司进行监理。 5.2 监理单位委派的工程师 姓名：李留福 职务：总监发包人委托的职权：履行合同条款中工程师应履行的所有责任和义务，并按照国家实施工程监理的有关规定，对本工程进行质量、投资、进度、安全、环保控制，并进行工程项目合同管理和信息管理，协助发包人进行工程协调工作 。需要取得发包人批准才能行使的职权：下达开工令、停工令（局部紧急情况除外）、设计变更、经济签证。5.3发包人派驻的工程师5.3.1 发包人派驻的现场工程师代表为姓名：赵铁灵 职务： 项目副主任 职权：履行合同条款中发包人应履行的所有权利和义务，但导致发包人在本合同所列义务之外增加其他义务时，应当经过发包人法定代表人书面授权。5.3.2 发包人已委托授权山东营特建设项目管理有限公司（以下简称“项目管理人”）进行授权范围内的项目管理，项目管理人行使发包人授予的权利，承包人应做好与项目管理人的配合工作。但对于本合同的修改、补充，以及可能给发包人增加合同义务的任何合同性质的文件，必须经发包人签字并加盖公章，方具有法律效力。项目管理人项目经理及职权：姓名： 李勇 职务：项目经理职权：组织、管理、检查监理人、承包人工作，协调解决设计问题，审核工程完成量，核定变更、签证及索赔，核签工程款支付证书。7、承包人项目经理及技术负责人项目经理姓名： 杨辉 职务：项目经理 项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并长驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。承包人项目经理和技术负责人必须驻施工现场，非经发包人书面同意不得更换，否则，按违约处理。项目经理和技术负责人离开施工现场必须取得发包人代表的书面批准，否则，按违约处理。 项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员未经发包人许可，不在工程现场或不服从发包人正确的调度指挥的，发包人将视情况给予处罚，情节严重的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师不签发开工令；施工中班子主要成员离开工地必须向业主代表请假，并经过书面批准后才能离开，由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成业主损失的，业主保留索赔的权利。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内完成。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，发包人将水、电线路接入点交给承包人。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通，并满足施工及运输需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料开工前提供，地下管线资料由发包人书面提供，并对其真实性负责。承包人在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人负责。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前，由发包人以书面形式提供，并现场校验。（7）图纸会审和设计交底时间：发包人提供图纸后14日内进行。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商。8.3如发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误，可顺延工期，但不赔偿承包人损失。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由具备设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：根据工程实际，需要时双方协商。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供本工程总进度计划；开工后每周五提供上周完成工作量及下周进度计划报表；每月25日前提交当月工程完成工作量及阶段结算以及下月进度计划和资金需求计划。所有报表一式捌份，除书面形式上报外，还应按项目管理人的信息管理平台的要求上传相应的电子文档。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：自费提供和维护总承包范围内的所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并对工程进行保护，且为公众提供安全和方便。（4）承包人必须遵守山东省、XX市的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。（5）噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，解决由于施工噪声而引起的纠纷。（6）垃圾管理费：承包人按总承包人指定地点堆放垃圾，并承担其相关费用。（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责承包范围内的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人有特殊要求的承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人承担相应的追加合同价款。（8）承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中自行施工范围内全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。（9）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。（10）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，交工前应达到通用条款第9条技术规范与当地主管部门的要求，将施工现场清理干净，保证工完场清，所发生的费用，由承包人承担。（11）双方约定承包人应做的其他工作： 承包人按规定办理安全生产等手续。 按照国家有关规定管理农民用工，及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责。9.2总承包人与承包人之间的权利义务：（1）总承包人的权利、义务总承包人对承包人的工程的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安等负总包管理责任。总承包人必须积极协调承包人和其它专业分包单位之间的关系。发包人向承包人支付工程款应经总承包人签字确认，无正当理由总承包人不得拒绝或拖延签字。若承包人违反本合同任何一条之约定，总承包人有权要求发包人停止或暂缓向承包人支付工程款。为承包人提供现有的共同使用的现场通道及合理的作业空间。向承包人提供临水、临电接驳点及计量工具（水、电费用由承包人承担，每月按实际使用数量以市场价格向总承包人支付）。在不影响其正常工序的安排下，可向承包人提供工地内现有的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施。允许承包人合理使用现场的卫生设施。向承包人提供为保障现场安全所需的现有围墙、护网等物品，但承包人施工范围内的安全设施由承包人自行承担，其费用已含在承包人投标单价中。向承包人提供进场所需的标高、定位点、定位线等。负责承包人竣工时报验管理、协调、配合及竣工档案整理，时间、方式双方协商。参与承包人施工方案、施工平面图、设备安装方案专项安全论证等的审核。（2）承包人的责任义务：除本合同外，在发包人、监理单位监督下，承包人在进场施工前应与总承包人签订总包管理协议，其在现场的施工应符合总承包管理单位的各项现场管理要求。总承包管理协议内容包括：入场教育、会议、文件往来制度、消防保卫制度、安全文明施工管理、质量、环境、职业安全健康体系管理制度、成品保护制度、计划管理制度等。由于承包人原因而导致的工期延误罚款和损失由承包人承担（包括总承包人因此而引致的发包人罚款和由此给总承包人带来的其它损失）。由于承包人原因而影响工程质量评定，所带来的损失及罚款由承包人承担（包括总承包人因此而引致的发包人罚款和由此给总承包人带来的其它损失）。9.3承包人应编制如下施工方案和计划并报告实施情况：施工方案计划；材料的运输计划；材料进场堆放计划和安排；9.3承包人应在制作安装前向监理工程师提供下述文件：施工组织设计及进度计划；监理单位其他要求提供的资料；三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：收到成交通知书之日起14天内。工程师确认的时间：收到承包人施工组织设计和进度计划之日起14天内。10.2 群体工程中有关进度计划的要求：双方协商。11、开工及延期开工11.1开工承包人在收到工程师的开工通知后，应在3日内开工，并按进度计划进行施工。11.2延期开工：执行通用条款。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延。相关要求：承包人应合理安排人员保证节假日、农忙季节正常施工，严格按照发包人工期进度要求，否则因工期延误造成的一切损失全部由承包人承担。13.2 执行通用条款。13.3承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应向发包人支付误期赔偿费，误期时间从规定竣工日期到承包人承包的全部工程实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算），工程的实际竣工日期以工程参建各方通过验收，以验收证书时间为准。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。14、工程竣工根据本合同约定及通用条款执行。四、质量与验收15工程质量15.1工程质量标准：合格。15.2工程量的检验：依据国家现行标准及验收规范检验，经发包人确认后依据监理工程师的签证，否则无效。15.3工程质量验收：每一道工序完成后承包人应及时通知监理单位验收。严禁上道工序未经验收或不合格而进行下道工序施工的情况发生，更不允许未经验收的隐蔽工程私自进行隐蔽施工。否则发包人有权视情节处罚500-5000元。15.4工程质量达到标准要求：执行国家验收规范及国家标准要求。15.5工程项目的验收: 执行国家有关规范要求及工程师发出的中间验收指令。15.6验收资料: 工程具备验收条件时,承包人按照国家竣工验收和档案文件管理办法向发包人提供完整的竣工资料和影像资料原件6套。双方对工程质量有争议时，以XX市建筑工程质量监督站的质检结果为准。16、检查和返工执行通用条款。17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按国家有关标准以及监理工程师依据本工程项目的情况发出中间验收指令。18、重新检验执行通用条款。19、工程试车19.5试车费用的承担：承包人应积极配合发包人组织的联动试车，此项费用承包人在报价中综合考虑，发包人不再支付任何费用。五、安全施工20、安全施工与检查20.1承包人应遵守本安全生产合同，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们由于自身原因造成的安全事故负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。20.3为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。20.4若发包人或监理工程师认为现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的安全或发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必须的设施以杜绝安全隐患。产生隐患的原因若是由承包人引起或应由承包人负责的，采取措施的费用由承包人承担。21、安全防护21.1 承包人投标报价中已经包括安全防护费用，此费用由承包人自行承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本工程实行综合单价一次性包死( 固定综合单价) ,具体各单价如下：1、乳化沥青透层：3.07元/m2；2、4厘米厚AC-16沥青混凝土：42.03元/ m2；3、3厘米厚AC-10沥青混凝土：33.81元/ m2；4、机械进出场费按市场价计取50%。以上合同单价包括了为实施和完成该细目工程所需人工费、设备材料费、机械使用费、运输费、运输保险费、专用工具费、检测费、施工费、调试检测费及第三方检测费、图纸优化设计、验收费、缺陷修复费、水电费、管理费、成品保护费、施工保险费、措施费、安全监督费用、试运行费、利润、规费、税金、风险及政策性文件规定费用等以及并不局限于以上内容的各种费用和合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务等完成本项目所需的全部费用，应考虑到工期、质量等的要求。总包管理费按税前价款的1.9%另行计取，结算时一并扣出。工程量按照消耗量定额相应工程量的计算规则计算。风险费用计算方法：不采用。风险范围以外合同价款调整方法：因发包方原因造成的设计变更或因现场不可预见的地质情况而非承包人原因引起的工程造价增加，要以设计变更文件或以现场签证的方式计量调整合同价格。因承包人原因发生的变更等而引起的工程费用增加，合同价不作调整。其它价款的结算：执行2003年山东省市政工程消耗量定额以及与之相配套执行的山东省市政工程价目表（2006年），按二类工程取费。主材由承包人上报，发包人审核并确认后执行；机械费单价执行最新规定；人工费执行济建标字XXXX1号文。24、工程预付款24.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：形象进度达到合同要求后，承包人每月25日前提交当月已完工程量一式捌份，所报工程量应满足分项计量认证要求。25.2发包人组织有关单位、部门在收到后7日内审核完毕并签认支付证书，审核结果返还承包人一份。26、工程款(进度款)支付26.1 双方约定的工程款支付的方式和时间：合同范围内所有工程量全部完工、经初步验收合格后28日内，发包人支付至合同价款的80%，承包人于一个月内提交竣工结算资料，经审核完毕后且整体工程竣工验收合格后28日内付至审核造价的95%，其余5%作为保修金，待保修期满后，无任何质量问题的情况下28日内无息结清。26.2本合同款项由发包人委托XX市城区工程建设指挥部支付，付款单位名称为“XX市城区工程建设指挥部”。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.1发包人供应材料设备的约定： 无 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 无 （1）材料设备单价与一览表不符： 无 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无 （3）承包人可代为调剂串换的材料： 无 （4）到货地点与一览表不符： 无 （5）供应数量与一览表不符： 无 （6）到货时间与一览表不符： 无 27.5发包人供应材料设备的检验： 无 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 无 。28、承包人采购材料设备：28.1本工程所需的全部建筑工程材料，均由承包人自行组织采购。要求承包人所提供材料必须满足质量可靠、性能稳定、符合设计质量规范的规定，各项技术资料、检验报告齐全。28.2所有材料进场使用前，承包人应向监理工程师提出材料质量检验申请，由监理工程师检验批准后方可投入使用。经检验不合格的材料不准在现场堆放，必须立即运出现场。对不按技术要求对工程施工及设备弄虚造假的，取消成交资格，没收履约保证金。28.3 工程材料进场后，承包人应按相关规定妥善保管，若保管不善导致材料变质变形，不能使用，其经济损失由承包人负责。28.4承包人应保证所提供的合同货物是全新的、未使用过的、技术先进和质量优良的，没有任何设计、材料和制造工艺方面的缺陷，适用于合同中规定的用途和目的，并且符合合同的规定。28.5 承包人主要设备的型号、规格、产地，应符合承包人投标文件及设计图纸要求，经发包人同意后，方可以相同或高于原标准的设备进行替代。28.6承包人的设备制作、设备选型、加工制作工艺等，发包人有权进行监督，并有权随时派遣有关人员到承包人的制造现场检查设备的制造情况，承包人应予积极配合。八、工程变更29.工程设计变更发包人和承包人约定本合同通用条款第29.1条作如下修改：29.1.1 施工中发包人有权对原工程设计进行变更，并以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸或说明，承包人应按照发包人的通知施工。29.1.2对于因设计图纸问题或现场情况与图纸不符而必须作出的设计变更，应先征得发包人的同意，在发包人与设计人协商后，设计人出具设计变更文件。29.1.3对于承包人提出的变更，先由承包人拟出技术核定单，报监理人签字同意，然后由监理人报发包人审批，最后由设计人签字盖章确认。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程具备竣工验收条件，须在竣工验收前14天内将竣工验收资料交工程总承包人，不得因此影响本合同工程和整体工程的竣工验收。竣工验收后14天内，承包人向发包人提供竣工图及竣工资料原件一式柒份，并向发包人提供详细的技术资料。32.2、32.3、32.4、32.5条按通用条款执行。32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 无 32.7发包人是否要求甩项竣工： 无 32.8按通用条款执行。33、竣工结算33.1竣工验收合格之日起一个月内，承包人应将完整的竣工结算资料（包括竣工图纸、竣工验收报告、招投标文件及补充文件、施工合同及补充协议、变更单、签证单、图纸会审纪录、材料及设备认价单、会议纪录及与经济有关的所有资料）交付发包人，发包人立即安排审核、审查、审计。经审计机关审计完毕后结清除保修金以外的尾款。如承包人在竣工验收后一个月内不能交付上述文件资料，则当年不予结算，并承担发包人由此所发生的损失。结算审计按照山东省物价局、山东省建设厅关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知执行，工程结算审减率超过5%部分的审计费由承包人承担。34、质量保修34.1对本工程的保修双方约定如下：对本工程的保修双方约定如下：其中质量保修期为二年。34.2保修内容:本工程承包人全部施工项目，其他执行通用条款。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：误期赔偿金额为承包人结算造价的4/天。（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：在施工过程中，如发现因承包人原因造成质量事故，将视情节轻重，发包人有权对其进行处罚，每发现一次处罚15万元。（3）承包人应严格按照投标文件承诺中的人员进驻工地，如非发包人原因更换项目经理的，承包人需无条件承担10万元的资格审查费，重新审查；更换技术负责人的，需无条件承担5万元的资格审查费，重新审查；更换其他主要管理人员的，每更换一人需无条件承担1万元的资格审查费，重新审查；审查费在履约保证金中直接扣除。（4）本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量未达到合同约定标准时，承包人应负责返工、修理，并在发包人要求的时间内整改至合同约定标，并赔偿由此给发包人造成的损失。在施工过程中，如发现因施工方原因造成质量事故，将视情节轻重，招标人有权对其进行处罚，每发现一次处罚15万元。（5）双方约定的承包人其他违约责任：在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将在书面警告发出后3天内进驻现场接管工程，终止其在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议有双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（1）种方式解决：（1）提交XX仲裁委员会仲裁：（2）依法向人民法院起诉 十一、其他38、工程分包38.1本工程不允许分包。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）；24小时内连续雨量达50mm以上的大雨（以气象台发布的公告为准）；地震达六级及以上；战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无。发包人委托承包人办理的保险事项： 无。 （2）承包人投保内容：按主管部门的规定办理并承担相应费用。41、担保41.1发包人应向承包人提供的支付担保：无。41.2承包人向发包人提供的履约保证金：无。46、合同份数46.1双方约定合同份数：正本两份，双方各执壹份；副本拾份，发包人执捌份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。47、补充条款47.1承包人项目管理人员必须按投标方案的规定进场，如非发包人原因更换或不到位的，视为违约，发包人有权对承包人处罚或更换施工队伍。47.2承包人应选派务实敬业、业务精干的项目经理和班子成员。承包人的项目经理证书在签订合同前交于发包人，直至工程竣工。工程在建期间发包人对项目经理及项目班子工作进行检查，如发现项目经理及项目班子未经发包人同意不在现场，每人次罚款5000元(从工程进度款中扣除)。项目经理不得兼职其他工程(包括扫尾工程及新建工程)。47.3关于施工现场的安全、文明施工要求47.3.1施工安全（1）承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应由安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备专职安全管理人员负责工程、车辆、机械和施工人员的安全工作，配备一定数量的消防器材和漏电保护装置，建立动用明火申请和安全用电制度，将施工安全落实到实处。（2）承包人要认真作好施工机械和车辆的保养围护工作和操作人员的安全教育工作，不得带病作业，不得违规操作，杜绝事故。施工机械和车辆必须在驾驶室右上方玻璃上张贴识别标牌，标牌上注明承包人名称。（3）承包人原因造成人员伤害或经济损失，承包人承担全部责任（承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个工程中施工现场全部人员的安全）。除发包人代表或雇员的过失而造成的自身伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。47.3.2施工噪声工程施工期间，噪声对环境必须满足国家和XX市有关法规要求。施工噪声遵守建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。47.4文明施工承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴提供的工作证，工作正应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目的注上承包人的名称。47.5工程的每一工序在承包人自检、复检完毕，如发包人在统一检查、验收中发现工程质量不符合质量要求、需返工的，发包人有权要求其返工，对返工造成工期延误给发包人造成的损失由承包人赔偿；造成质量事故的，按本合同专用条款执行。47.6承包人应当按照有关规定管理农民用工，及时支付农民工工资。若出现农民工上访事件，发包人有权直接支付并从应支付给承包人的款项中扣除。47.7为更有利于工程建设，承包人应遵守XX奥体中心项目部的现场管理制度。47.8本合同修改后的专用条款和补充条款，与GF-1999-0201通用条款有出入时，执行修改后的专用条款和补充条款。- 32 -四、工程质量保修书发包人（全称）：XX市城市建设投资有限公司承包人（全称）：XXXX联合市政工程有限责任公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致，对XX市奥体中心网球中心室内及决赛场沥青工程施工签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容：承包人在质量保修期内，按照有关法律法规及规章的规定和双方约定，承担除人为和不可抗力因素之外的所有责任。二、质量保修期质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期为：二年。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照省、市相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在保修期内负责保持工程的一切修补工作，每半个月委派一次胜任及受过专业培训的技工，在正常工作时间内按要求检查，清洁、养护等服务。 本工程质量保修书，由施工合同的发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：日期：日期：五、廉政协议格式甲方：XX市城市建设投资有限公司 乙方：XXXX联合市政工程有限责任公司为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和XX市有关建设工程廉政建设的规定，结合本工程特点，特订立本协议如下：双方应当自觉遵守国家和山东省关于建设工程有关廉政建设的规定。1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 2、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。 3、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。 4、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。5、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。6、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）承包人及材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。7、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商邀请外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。8、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。 9、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报。双方不得找任何借口对对方进行报复。 10、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方合同价格的2%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。 11、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。 12、本廉洁协议作为XX市奥体中心网球中心室内及决赛场沥青工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。经协议双方签署