建筑钢结构制作安装合同.doc

。
建筑钢结构制作安装合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》为保护双方的合法权益，结合工程的具体情况，双方达成以下协议共同。
一、工程内容及概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：
4、工程内容：
5、建筑面积：暂定为 平方米。
二、工程质量及相关要求
1、工程结构按国家最新的相关施工质量验收规范及工程质量检验证明和验收标准中的合格要求。
2、本合同规定乙方承包范围，按设计图纸，设计变更，甲方要求，国家规范规格、验收标准，以及地方的有关规定进行施工和验收，工程质量必须达到合格标准。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理、总包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5、本工程不进行报建和备案。
三、技术标准及相关要求
1、本工程严格按甲方提供的施工图施工。
2、所有变更均以甲方签字认可的图纸或说明为准。
3、详见参图所标型号规格。
4、H型钢架彩用 钢；其余次构件采用 钢；屋面板采用夹心彩钢板，如有防火要求采用现场复合工艺。
四、合同总价及付款方式
1、合同单价： （按建筑面积计算）
2、合同总价暂定为￥ 元（大写： ）
3、第一次付款：合同签订后施工方进入工地施工 天内付 ，一个月内付第二次 ；
4、第二次付款：主体钢结构安装完毕后付工程总价的20%；
5、第三次付款：工程全部完工后付 ；
6、钢结构工程安装第二批工程开工时付清金额 元，如果甲方原因不能始第二批工程开工，乙方视为开工甲方付清工程款。
五、质量标准
严格按照施工图所设计的材料规格要求施工，并达到国家结构工程质量验收规范规定的施工及验收标准和相关工程规范要求。
六、工期
1、 年 月 日至 年 月 日，总工期 天。
2、工期延误：若在规定工期内乙方未能安装完成，则超出工期按500元/天罚款。（有甲方或监理单位局面工期顺延确认单除外）
七、材料要求
1、乙方采购的工程材料必须符合设计力中的规格、数量，具有出厂合格证、保质单、试验报告；试样、选择须由甲方及监理单位参加抽样。甲方有权随时抽查，如抽查不合格，乙方应无条件全部更换材料，并承担由此造成的相应损失。
2、所采用的焊接材料符合设计文件及国家现行标准的要求，焊接质量满足《钢结构工程施工及验收规范》规定的质量检验标准的要求。
八、违约责任
乙方
1、乙方未按图及合同要求施工，甲方有权要求重新制作规范，并承担相应损失。
2、工程完工后，乙方应向甲方提供一套完整的施工材料。
甲方
1、若甲方不按期支付乙方工程款，应按银行同期利息支付乙方违约金，乙方有权作停工处理。
2、甲方应积极主动为乙方协调施工过程的水、电使用。
3、因甲方所提供图未经审查乙方按图施工，不承担相应的质量事故责任和任何交验备案责任。
九、安全文明施工
乙方积极与该项工程的其他相关施工单位进行密切配合，乙方严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及省、市关于建设工程施工的各项管理规定，加强施工组织和现场安全文明施工管理，杜绝重大伤亡事故的发生，确保施工期间无意外事故。如因乙方存在安全隐患造成安全事故的，全部由乙方承担，甲方不承担责任。
十、其他
1、开工前乙方按市建筑管理处有关规定办理好施工人员人身保险及相关的保险。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。其他未尽事宜双方协商解决，若协调不成，可向工程所在地法院管辖裁决。
（以下无正文）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表人（签字） 代表人（签字）

签订日期： 年 月 日

Welcome To
Download !!!

欢迎您的下载，资料仅供参考！

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求

欢迎您的下载，资料仅供参考

-可编辑修改-