建筑施工分包合同范本.doc

。建筑施工分包合同总包方（甲方）：_地 址：_电话_代表人：_分包方（乙方）：_地 址：_ 电话_代表人：_ 依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施办法和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、分包工程范围及工程量（附预算书）四、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。第二条 工程结算第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。第六条 分包工程人工费单价第七条 材料管理活完料净，保持现场整洁。第八条 施工机具一、大型工具由乙方负责。二、手工操作工具，由乙方负责。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。三、分包人员要保持相对稳定。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_ 备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.2.第十二条 合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书；2.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：_代表人：_年_月_日分包单位：_ 代表人：_年_月_日Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考-可编辑修改-