承揽加工合同模版.doc

协议编号: 　　 　

承揽加工协议

甲方: 　　 　 　 　 　
乙方: 　 　 　 　 　

2０＊*年**月

10 / 10
承揽加工协议

　 承揽方（甲方）:_＿_____＿_
　定作方（乙方)：_______＿_
　甲乙各方为了保证全面地履行各自的义务，签订本协议,共同信守执行。
　　第一条　　 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称　
型号 　
规格
质量要求　
计量单位
数量 　
加工费
单位
总价

　 第二条 　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担

第三条 　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物名称　
交付时间　
交付地点
运输方法　
运输价款承担　

　　第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料文件资料
材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料文件资料及交付时间

第五条 　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担

第六条 　加工费结算办法与时间__＿__＿__＿。
　 第七条 　 乙方应于__＿__＿___年_＿_____＿_月＿＿_____＿_日前向甲方交付定金＿＿＿______元；乙方应于__＿___＿__年_＿___＿___月_____＿___日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行协议的，无权请求返还定金。甲方不履行协议的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行协议的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有尾款可以请求返还。
　第八条 　甲方的违约责任
1.甲方如未按协议规定的质量交付定作物,乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合协议规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。
　 2．甲方交付定作物的数量少于协议规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除协议,因此造成的损失由甲方赔偿。
３．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
　 4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的＿_＿__＿＿__‰偿付违约金。
　 5．甲方未能交付定作物的，应向乙方偿付未能交付定作物部分价款总值＿_＿_＿_＿__%的违约金。
　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损毁，甲方应当负责修理，达到协议规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
　 第九条 　 乙方的违约责任
　 1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。
２.乙方如中途废止协议，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值＿＿_______％的违约金。
　3．乙方如未按协议规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料文件资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
　4.乙方如超过协议规定日期付款,应当比照中国人民银行关于延期付款的规定,向甲方偿付违约金。
　5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
６.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条 　声明及保证
　 （一)甲方:
　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
　　2．甲方签署和履行本协议所需的所有手续均已办妥并合法有效。
　3.在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议造成或产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
　　4．甲方为签署本协议所需的内部授权程序均已履行,本协议的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议各方具备法律约束力。
　（二)乙方:
1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本协议。
　 2.乙方签署和履行本协议所需的所有手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议造成或产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。
　4.乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已履行,本协议的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议各方具备法律约束力。
　 第十一条 保密
各方保证对从另一方取得且无法自公开渠道取得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的所有或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有商定的除外。保密期限为＿__＿__＿＿＿年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
　 第十二条 　不可抗力
　　本协议所称不可抗力是指未能预见、未能克服、未能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括（但不限于)自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
　如因不可抗力事件的发生致使协议无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情形书面告知另一方,并应在___＿_____天内，提供事故详情及协议未能履行或者需要延期履行的书面资料文件资料，各方认可后协商终止协议或暂且延迟协议的履行。
　第十三条 通知
　　1.依据有关本协议需要发出的所有通知以及各方的资料文件往来及与本协议关于的通知和要求等，必须用书面形式，可采用___＿__＿__(书信、传真号码、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
　2．各方通讯办公地址如下：___＿＿____。
　3.一方变更通知或通讯办公地址,应自变更之日起__＿_____＿日内,以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条 　 争议的处理
　1．本协议受_____＿__＿国法律管辖并按其进行说明。
　 ２．本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决,也可由关于部门调解；协商或调解不成的,按下列第_______＿_种方式解决：
　(1）提交＿__＿__＿_＿仲裁委员会仲裁;
　 （2）依法向人民法院起诉。
　 第十五条　 　说明
　本协议的理解与说明应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本协议的说明。
　　第十六条　 补充与附件
本协议未尽事宜，依照关于法律、法规执行,法律、法规未作规定的，甲乙各方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组建部分，与本协议具备同等的法律效力。
　第十七条 协议效力
本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为＿___＿____年，自＿＿＿______年___＿_＿___月____＿＿__＿日至__＿______年__＿＿___＿_月_________日。本协议正本一式_＿＿____＿_份,各方各执＿_＿______份,具备同等法律效力;协议副本＿_____＿__份,送__＿_＿____留存一份。
　承揽方(盖章):___＿_____ 　 定作方(盖章）:_____＿___
　　法定代表人（签字)：________＿ 法定代表人（签字）:_＿_______
　　办公地址:__＿＿____＿　 　　 办公地址：___＿＿＿＿__
　　___＿_____年＿_＿＿月＿___日　　　　 ____＿____年____月___＿日
签订地点:＿_＿___＿__　　 　 签订地点:＿_＿＿＿_＿＿_