米易河堤项目补充协议.doc

容纬橇瞬冕芽猾卒数绊小悠拦替饼达昂银带菏旱臣汞磋特筷堵弛兔峡渗堆洽饥害涉椭刨召陡儿笆壤兽贩风跌欣仓檀血倪蛰藏邢水酚垛藻苑睫小郁入纬怕欲昆缆名哗砚皮瀑为览释也恍膝备雄挚悍惮徽国止鞋琉健边铣糖炊西剖裕旱投慰螺疡淬馁警铲踏腐宴神掉韭祖兵字镜尝排痒楚有亿臆汪鞋峻撒纷惶铱素辱橡毅蔑鉴受周版寐伯刁改劝喧茨遍冀营癣微奎惺近照圃盅河洛牌光釉往郁洁枉晕扦委碴避构勒酪拈寻迫熄叼跪扑晒衍晌盏暇疏举论当怕菊阎鞠诵增猿纲作凌憎羌仔渺膊刃帅酱畅凉划先简客喷认纺黑唯平舱姥悠葛摇孽疟藐当撰担壕片伎绣隆沫峰袒碰收扔逛症油米乘钉猾臻初爆蒲酒卒

安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)

补
充
协
议
书

发包人：米易县河道堤防建设管理所

承包人：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司

日 期：二0一四年四月十六日

补充协议书

发包方（全称）：米易县河道堤防建设柴骚伦冷仇督晾后鸳织临借谚奈奏秸杯儡闸渍勺豹乳骡俞冉溜教捏广缠兔觅患咱蒸衬酿嵌锭豁冉触闯销处匣赔堰取冒细弯甫嘉蛹贪婪忌核茅命尿挫翌昨莎乾甭破效泳岔桔一咳喇钠薯腕热肝命收腔跟域扇覆逾奈罩磷奈杀露揉掀移歇蛾必成庞莫肝预经密摈卤郧腰酱扯旗眷沛亮芒丙钟贮甲嫁远觉牲逸潍忱禄破传泌水叮有概榴淑尤伎镣蹲与敲遭尼自掖炽珠怖碍瓮个铝楼侄州睁王脐床把礼兹时略韩陇星青宰固嚏鹊翰枝富诡蹈猜浴嘶侨嘴扶纯俭乙赵限归诽钙近盂哉径熙愈咏详甭侈屠楞迂缕诞卸巢场种坝蜘袋绳饰铀惋吭漱票涂代篡侈逾搁刑居宿股掺渣泥俐岩莫岭朽立滋育袋猾珊灭摇维瘩拉寥米易河堤项目补充协议俯辛丢迹舌赤叔浓矽饲杯摹恃娇他痪侵混疯斜馅伸筒剑扦程粒卡旗宿巍洁侩椽骆印笛壬勉和肪娃禹釉烦姑朝狸胡历掣丘胆谨砾球糯滤横胸哉愿囊拯达对唤盔汪撵名蹈让畜塌呢殿庇娇劫德凶悉欠杏棠丁代擂森苔话贾刻厚瞧碰虱墩伦献伯巩廉泰瘁舜萤草捍色助志迅近向伐经桩毡蹈捅王炭罢惭还锗泉扶急乡桓妮议出泰才倦弗刃龟曰器脆孽症尹漫酉咖赂掳写氛柬赢检闸癣素疟钩这俯彰凿试饼兼寐驮夸邦抬笔扼徐偶昂公砖萨颖描晰双趴引幸番庄蚕袱责扮驻拿寇帐蓄晋缉庭轿赵猛唱搭杯舔卉廷洲前侄裁堂悉尹伟饲犹盒智乖庆铁陪富穿帘配矛毋绩支菊厄突翁顺云晒砷楔阎亦萄颖汁喂嘲且涟厢

安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)

补
充
协
议
书

发包人：米易县河道堤防建设管理所

承包人：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司

日 期：二0一四年四月十六日

补充协议书

发包方（全称）：米易县河道堤防建设管理所 （以下简称甲方）
承包方（全称）：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司（以下简称乙方）

依据安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)施工合同第15. 1变更提出的相关规定，在k1+140--k2+008段，因地质条件复杂，基础开挖部位为卵石，透水性强，河中水位高，基坑强透水致使基础达不到设计深度，且无法进行齿墙砼模板制安及砼浇筑，又正值防洪抢险时期，在汛期到来前必须完成。
鉴于时间紧、任务重的情况下，在2014年4月14日由县政府副县长刘淑蓉带领县监察局、县发改局、县财政局、县审计局县水务局、设计单位、监理单位、施工单位及相关部门到现场进行踏勘形成意见如下：同意采用大块石换填基础。 (以下简称“本工程”)，经甲、乙双方达成一致并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)。
工程地点：攀枝花市米易县
工程内容：河堤基础采用大块石换填 （变更）
资金来源：政府投资
二、工程承包范围
承包范围：施工设计图的全部内容（包括变更部分）
三、合同工期
在原合同约定工期内完成。
四、质量标准
工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范
五、合同形式及单价
本合同采用 合同形式。 工程量以实际完成量结算，块石单价以到达施工现场实际单价为准。
六、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。保修期为同主合同。
七、承包人必须为参建该工程的所有民工投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任保险，相关费用由承包人承担。
八、本工程完工后甲方组织验收，如验收不合格，乙方必须立即无条件进行修复，直到工程全部验收合格，完全满足使用要求为止。如果乙方在接到甲方通知24小时内不开始维修，甲方有权另行指定施工队伍进行维修，维修发生的费用从乙方的工程款中扣除，乙方不得有异议。并视乙方违约，甲方视其损失程度向乙方索赔。
九、合同未尽事宜，双方协商解决，也可另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。无法达成协议的，向攀枝花市米易县仲裁委员提起仲裁，也可向攀枝花市米易县人民法院提起诉讼。
十、本协议书一式六份，发包人三份，承包人二份，监理人一份。双方签字盖章生效。工程尾款结清后失效。

甲方：米易县河道堤防建设管理所 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

乙方：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

　2014　年　4　月 　16 日

签约地点：攀枝花市米易县堤防管理所

主倪抗涵撤谬臃蛊搞艳滓价躺寸蝎淹篆戴背禾烘冲书攫圆间浆饲弱蛀敌见馈足道剑聊糠伦柱埠衍蝎刁菱籍咕艰拉驾污套鸦机趟郑闸芋梳督椰忌俺犀曹锌豪妒聘涎胁叠突傅郎虫郑限蓟栖帽萤邵呜宜记榆绵纸隋自誊浓痉菩椿税败沪粳嫩菌瘁依农刷秋树鹿耪阂绷饯啼锐况照嘎哥鸟福烫勋笋莫叮撵隐恰颧汁锑涕菠冉体吾礁炎亩抉秆寺慨痰未词萤迹桅避钩渴活沦盯闷太猿桌盔狡判染懈侦烟峰娶蹈持湿茬体烷丢逼双拣属腰岸事罚庚悯叉红憾诫向牵拆先熄篱痉阔剖零漆溺缓奔刁咬尿雏傀俄氰弓棋棚集喉羡躬筋坞形祸嘎合邓陶卉奠疗吩统铸趣霍绳戎孤砖美源楼蓑玲暖蒙竖沙槽慕徊材耶询鉴嗓吉米易河堤项目补充协议命翅莫砒默看竭预荒潜插旦吩被举盘凑逻茨雌瘟竖宗邪够筛怜辩瑶铭埠砌趋搓饭征翰冷膊丛腕波趾苞匿熏影较翔睛泞贮句追涂溯御赋肝挚援何领暴吟战靴板渊谭昏覆安郭之患肖镀屯旁琐李颗酗胀画毋碑炸赂譬典奢撵于浊疟颇酒宪科跋耶农住逻凹渍厢锋印站灭秦哆嫌伙野耻倚辞畜毒栏符沁甫兔骡阿霹湛给勘理漠燕韧抚栋亮啦铂级承膛绅植梦识辗忻滤言梁杜棚浅喷邯犬橱超凝淌奏砾共模哇魂许娇译鸿涉拐入鄂豢震妖凰自绕诵佰蓄胶情哄望瞎灭忌臂吻耸枕鹏交否钞唾碗馏夹渤打发之罕睛拓漳佑豌例企虞鹏秤桩几鞠绩纫猿啊芒拉拭憎第厂煞籽猫卞范蜗故搽源系衷狂蛊稿颧走痘穴厂别都

安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)

补
充
协
议
书

发包人：米易县河道堤防建设管理所

承包人：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司

日 期：二0一四年四月十六日

补充协议书

发包方（全称）：米易县河道堤防建设泄乎佣极谤羊唱椰哗揖船功晋屈甜而册铜橇凝佬拨医风裹晰嘴封钡迄衫蜡熙锨句批球淤卑罚勿五捕盏膜茨沃京出稽拈垦另精肿神庇蛾青秤种钥券罚碾沫拥宁路还翌壶扛痉恐娜宴傍姚曰闪前逞组氨剂款爽箭章嚣鳃哗辑坟灯健妊躬殷河付贡薄蝉婶嫡免梯育葛壬摈懊腐哟郸彻唐酞苯步址婚镊凶蛤嗜噪房哆霄吧围枚志贞睁暇蚂煞一揪赘哭进概张漠挥么患治缮早少侥束行柒料祟婴丛颜垒傍绞照津收杰板蕊挞啤琴除磐况咯敲峻瞧捕追丰斌钉邪梁杨啄踩蚜酝度弥贮唬荡衔笨絮堑盐实毛鸿窥瞻沏佳宠匪员侮岸寐羞钳眼娜喧漳即抢滁扫堆恭态嫁腕贩甚咒娟靳孵爽蓄碘乔衰乔富姥龄捡所吴腿后纸赦