南工大招标与合同内部复习题10元.doc

三、多项选择题（共 5 道试题，共 15 分。）
1. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。
A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；
B. 工程资金或者资金来源已经落实；
C. 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；
D. 法律、法规、规章规定的其他条件。
E. 监理单位已确定
2. 在划分标段时，下列（AC）应分别招标。
A. 建设工程项目中的土建和设备安装
B. 项目各部分彼此联系性小的建设工程项目
C. 建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚
D. 场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程
3. 工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。
A. 招标准备 B. 招标实施 C. 定标签约 D. 屡约 E. 评标
4. 下列关于编制标底的论述，（AC）是正确的。
A. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格
B. 编制标底时，首先要保证其完整性
C. 一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的
D. 标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败
5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 固定总价加酬金合同
E. 单价合同加酬金合同
二、单选题（每题的备选项中，只要一个最符合题意）
1、中标通知书（ D、 ）具有法律效力。
A、对招标人；B、对中标人； C、对投标人；D、对招标人和中标人。
2、招标人与中标人签订合同后（ A、 ）工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。
A、5个； B、10个； C、15个； D、20个。
3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同，承发包双方在谈判中根据（ A、 ）的特点加以确定。
A、工程项目； B、合同； C、发包方； D、承包方。
4、建设工程合同按承发包方式可分为（ D、 ）。
A、勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同，固定总价合同；
B、工程项目总承包合同，勘察设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同；
C、勘察、设计或施工总承包合同，土木工程施工合同，电气与机械工程承包合同，成本加酬金合同；
D、勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同。
5、建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（ D、 ）。
A、设计审查； B、材料检验； C、工艺检验； D、竣工验收。
6、专业承包序列企业资质类别共（ C、 ）个。
A、50； B、55； C、60； D、70。
7、建设工程劳务分包合同中，劳务分包人应按（ D、 ）统一规划堆放材料，机具。
A、发包人； B、工程师； C、设计方； D、工程承包人。
8、建设工程劳务合同中，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方（ C、）。
A、承担违约责任后，可拒绝继续履行； B、继续履行，但不承担违约责任； C、承担违约责任后，仍应继续履行； D、不承担违约责任，也不继续履行。
9、保留金的总额一般应限制在合同总价款的（ B、 ）。
A、2%； B、5%； C、10%； D、15%。
10、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款保函应（ D、 ）之前保持有效。
A、工程移交日； B、缺陷责任期满日； C、工程完成一半； D、预付款全部扣回。
11、在合同实施中，如果工程变更（ B、 ），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A、属于承包人应承担的风险范围； B、超过承包人应承担的风险范围； C、超过承包人可承担的风险范围； D、属于承包人可承担的风险范围。
12、以下属于合同诊断的内容是（ B、 ）。
A、拖欠工程款的合同责任； B、分析合同差异责任；
C、索赔程序； D、合同跟踪。
13、按索赔所依据的理由分类，索赔有（ B、 ）。
A、工程索赔、费用索赔； B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔； C、对内索赔、对外索赔； D、单项索赔、总索赔。
14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是（ B ）。
A、书证； B、物证； C、视听材料； D、勘验、检验笔录。
15、国际工程招标者在颁发招标文件前，应先完成以下哪项工作（ A ）。 A、准备招标文件； B、确定招标方式；C、确定招标代理；D、资格预审。
16、国际工程接近完工时，承包人施工阶段的（ D ）工作是关系到合同价款收取的重要环节。
A、合同管理； B、财务管理； C、成本管理； D、移交和竣工验收管理。
17、纠纷审议委员会的委员应由（ B ）选择。
A、工程师； B、发包人和承包人； C、发包人； D、承包人。
18、在建设工程监理合同的基本条款中，应明确监理业务执行的（ D ）。 A、开始时间； B、结束时间； C、持续时间； D、开始和结束时间。
19、FIDIC系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是（A）。
A、施工合同条件； B、永久设备和设计-制造合同条件；
C、EPC交钥匙项目合同条件； D、合同的简明格式。
20、NEC合同为了增强适用范围，主要合同条款都用（A）编写。
A、非技术意义； B、专业术语； C、法律术语； D、经济术语。
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（A）公开进行。 A、同一时间； B、至少15天后； C、后5天内； D、后三天内再经研究。
49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ C ）工作日。
A、10个； B、7个； C、5个； D、3个。
22、称为有限招标的是（ B）。
A、公开招标； B、邀请招标； C、议标； D、定标。
23、合同谈判阶段结束，此时（A）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合同。
A、承包人； B、发包人； C、承包人和发包人； D、担保人。
24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是（D）。
A、承包人； B、发包人； C、保险公司； D、投资公司。
25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺（C）。
A、办理有关批准与手续； B、交付施工现场；
C、按合同约定的期限和方式支付合同价款；D、及时批准承包人提出的有关变更。
26、挂靠是指（ A ）。
A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的；
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；
C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。
27、建设工程施工劳务合同中，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，劳务分包人（ B ）支付保险费用。
A、需自行； B、无需为此； C、部分； D、按合同约定。
28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（ A ）。
A、投标文件将被拒绝，作废标处理； B、在评标时予以降分处理； C、要求投标人补交投标保证金； D、视当时情况而定。
29、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由（ A）承担。
A、承包人； B、发包人； C、承包人与发包人； D、工程师。
30、下述有关支付担保的论述，正确的是（ D、 ）。
A、支付担保应是金额担保； B、支付担保实行一次性担保；
C、支付担保必须采用银行保函； D、支付担保实施全额担保。
31、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作（ A ），把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。
A、合同交底； B、合同诊断； C、合同解释； D、合同说明。
32、如果发包方工程师下达停工令，而并非承包方的原因，承包人可以就其停工损失获得（ A ）。
A、合同的额外费用补偿； B、全部的额外费用补偿；
C、必要的赶工费用的补偿； D、部分的额外费用补偿；
33、指定分包商违约或延误的索赔属于（ B、 ）。
A、工期变更索赔； B、有关工程施工的索赔；
C、关于价款方面的索赔； D、合同外索赔。
34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求，视该项索赔（ A、 ）。
A、已经认可；B、没有认可；C、已提交诉讼；D、已提交仲裁。
35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作，是实施工程管理并取得（ A、 ）重要手段。
A、利润； B、建筑材料； C、建筑设备； D、施工设施。
36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是（ C、 ）。
A、协商； B、调解； C、仲裁； D、诉讼。
37、补偿事件是指（ A、 ）。
A、非承包人的过失而引起的事件； B、承包人的过失而引起的事件； C、工程师的过失而引起的事件； D、不可抗力而引起的事件；
38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人首先应通过（ A ）解决。
A、协商； B、调解； C、仲裁； D、诉讼。
39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是（ B ）。
A、项目所在国法律法规不同，项目规模和发包人要求不同；
B、项目所在国法律法规不同，项目特点和发包人要求不同；
C、项目所在国法律法规不同，项目类型和发包人要求不同；
D、项目所在国法律不同，项目规模个发包人要求不同；
三、多选题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，所选的每个选项得0.5分）
23、属于招标文件的内容有（ A、B、C、D、）。
A、工程概况； B、已批准的项目建议书或可行性研究报告；
C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告； D、未中标方案的补偿办法； E、利润方针的确定。
24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有（ B、C、D、）；
A、可行性研究协议； B、勘察合同； C、设计合同；
D、施工合同； E、工程项目总承包合同。
25、建设工程施工劳务分包合同中，工程承包人的义务包括（ A、C、D、E、）。
A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作；
B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地；
C、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；
E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中，对履约担保规定（ B、D、）。
A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金；
B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人；
C、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人；
D、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上，则发包人可以从履约保证金中索赔；
E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。
27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有（ B、C、D、E、）。
A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款；
B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款；
C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款；
D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定；
E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不即使支付工程款的处理规定。
28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料（ B、C、）。
A、应即刻封存； B、建立资料的文档系统；
C、不仅目前使用，而且必须保存，直到合同解除； D、仅供目前文档系统暂时使用； E、应当众公开查阅。
29、可以周围证据使用的材料有（ A、C、D、E）。
A、证书、物证；B、律师辩护；C、证人证言、鉴定结论；D、视听材料；E、勘验笔录。
22、对于建设工程项目，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的（ A、B、）投标。
A、法人； B、其他组织； C、自然人； D、公民； E、专家。
23、关于工期和维修期谈判的说法是（ A、B、C、E、）。
A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期；
B、对于单项工程较多的项目，承包人应当争取（如果投标书中未明确规定时）在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收，并从该批验收时，计算该部分维修期；
C、承包人应当通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利；
D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明，但保修期的开始和结束时间无需明确说明，因为国家有明确的规定；
E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。
24、工程分包分为（ B、C、）。
A、转包；B、专业工程分包；C、劳务作业分包；D、指定分包；E、挂靠。
25、建设工程施工劳务分包合同中，发生（ B、E、）情况时，劳务分包人应承担违约责任。
A、由于工程承包人原因。造成劳务分包人延期交工的；
B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准；
C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务；
D、工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
E、劳务分包人因自身原因延期交工的。
26、支付电报的一般形式包括（ A、B、D、E、）。
A、银行保函；B、抵押或质押；C、发包人书面保证；D、履约保证金；E、担保公司担保。
27、合同控制的依据有（ A、B、E、）。
A、合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等；
B、各种实际的工程文件，如原始记录，各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等；
C、项目招标文件；D、工程管理规划大纲； E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。
28、施工项目索赔应具备的理由有（ A、C、E、）。
A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失；
B、承包人的原因导致工程暂时停工；
C、发包人延误支付期造成承包人的损失；
D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加；
E、物价上涨，法规变化及其他。
29、发包人相对承包人反索赔的内容包括（ A、B、C、D、）。
A、工程质量缺陷反索赔； B、拖延工期反索赔； C、保留金的反索赔； D、发包人其他损失的反索赔； E、发包人投资增加的反索赔。
30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤（ A、B、C、E、）。 A、记录纠纷； B、工程师准裁决； C、友好协调； D、调节；E、正式仲裁。
第二部分
一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（ C ）方式。
A、招标； B、投标； C、招标投标； D、协议。
2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ D ）天。
A、5； B、7； C、10； D、10。
3、建设工程项目的招标一般应采用（ A ）的方式。
A、公开招标； B、邀请招标； C、议标； D、发标。
4、在下列几种情形中，（ A ）工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制； B、技术复杂；
C、已具有招标部分条件的； D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中，（ A ）的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章； B、已在招标文件要求提交投标保证金；
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议； D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ C ）人，并标明排列顺序。
A、2； B、3； C、1—3； D、1—5。
7、开标地点应为（ D ）。
A、当地政府的招投标办； B、招标人所在地；
C、招标人与投标人商议的地点； D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合（ D ）。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；
B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由（ D ）确定。
A、评标委员会； B、招标代理机构； C、政府招标投标办； D、招标人。
10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（ C ）。
A、具有独立订立合同的水平； B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；
C、具有独立订立合同的权利； D、在近五年内没有重大工程质量问题。
11、招标人可以在招标文件中要求（ A ）提交投标保证金。
A、投标人； B、代理人； C、银行； D、中标人。
12、在邀请招标的程序中（ A ）。
A、需发售资格预审文件； B、要资格预审； C、不存在资格审查； D、要资格后审。
13、投标人投标，可以是（ D ）。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；
C、投标人以低于成本价报价竞标；
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（ C ）日内确定中标人。
A、7； B、10； C、15； D、30。
15、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（ D ）个工作日内确定中标人。
A、10； B、20； C、28； D、30。
16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ B ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10； B、30； C、20； D、56。
17、依法必须进行施工招标的项目，招标人应自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交（C ）情况的书面报告。
A、招标； B、投标； C、招标投标； D、评标。
18、投标担保，招标人可以在（C）要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后； B、招标文件发出之前； C、招标文件中； D、投标人中标后。
19、投标人在（ B ）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
20、投标人串通投标行为是（ A ）。
A、投标人以行贿的手段谋取中标；
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
21、编制投标文件的最后一个步骤是（B ）。 A、形成投标文件； B、进行投标担保； C、提交投标文件； D、确定投标资格。
22、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（ B ）的组成部分。 A、投标文件； B、招标文件； C、评标报告； D、投标文件和招标文件。
23、合同的标的是合同关系的（ B ）。
A、主体； B、客体； C、内容； D、权利和义务。
24、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（C）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。 A、发包人； B、承包人； C、发包人与承包人共同； D、造价管理部门。
25、可以说（D ）共同确定了工程承包合同的实际价格。
A、价格调整和合同单价（对于“单价合同”； B、价格调整和合同总价； C、合同单价（对于“单价合同”和合同总价；
D、价格调整和合同单价（对于“单价合同”）及合同总价。
26、工程合同的付款分（ C ）阶段进行。
A、2； B、3； C、4； D、5。
27、工程合同的付款可分为（ D ）。
A、预付款、工程进度款、最终付款； B、预付款、最终付款；
C、工程进度款、最终付款； D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件，这一文件一般（ B ）起草。 A、由承包人； B、由发包人或其监理工程师； C、只能是发包人； D、只能是监理工程师。
29、为了确保合同的（ D ），应由律师核定，才可对外确认。
A、合理性； B、公平性； C、有效性； D、合法性。
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是（ A、B、C、D、 ）。
A、招标人已经依法成立；
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；
C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有（ A、B、）。
A、公开招标； B、邀请招标； C、议标； D、区域性招标； E、专业招标。
3、在下列情形中，（ A、B、D、E、）投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的； B、未按招标文件要求提交保证金的；
C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；
D、未按招标文件要求密封的； E、按时送达非指定地点的。
4、投标文件一般包括下列内容：（ A、B、C、D、）。
A、投标函； B、投标报价； C、施工组织设计； D、商务和技术偏差表；
E、投标人在招标文件要求提交投标的截止时间后，补充修改的内容。
5、招标公告应当载明（ A、B、C、D、 ）等事项。
A、招标人的名称和地址； B、招标项目的性质和数量；
C、招标项目实施地点和时间； D、获取招标文件的办法；
E、投标人的名称、地址及违约责任。
6、工程建设项目施工招标文件一般包括（ B、C、D、E、 ）。
A、技术标书； B、投标人须知； C、合同主要条款； D、设计图纸，技术标准； E、评标标准和方法。
*7、详细评标的内容包括（ A、B、C、D、 ）。
A、确定评价方法； B、备选标的的确定；
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；
D、决定投标有效期可否延长； E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有（ A、B、C、D、 ）。
A、基本情况和数据表； B、评标委员会成员名单； C、开标记录；
D、废标情况说明； E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（ A、B、C、 ）。
A、招标范围； B、招标方式； C、发布招标公告的媒介；
D、招投标须知； E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括（ B、C、D、E、 ）。
A、合同的形式； B、合同的标准； C、技术要求，技术规范和施工技术方案；D、关于合同价格条款； E、关于完善合同条件的问题。
11、合同的标的是合同的（ A、B、C、 ）。
A、客体； B、最基本的要素； C、当事人权利和义务共同指向的对象； D、标底； E、发包方的目标。
*12、保修金的退还应（ A、B、E、 ）。
A、遵守多退少补的原则； B、连本带息退还； C、只退本金；
D、仅在工程保修期满后； E、在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后。
13、建设工程合同文件的构成包括（ A、B、C、 ）。
A、合同协议书； B、工程量及价格单； C、合同条件； D、招标人须知； E、投标保函。
第三部分
一、单选题
1、建设工程合同按工程建设阶段可分为（A ）。
A、勘察合同、设计合同、施工合同； B、勘察合同、设计合同、施工总承包合同； C、项目可行性研究合同、勘察合同、设计合同、施工合同； D、勘察合同、设计合同、施工合同、实施性合同。
2、建设工程的建设过程大体上经过（ A、 ）
A、勘察、设计、施工3个阶段；
B、项目建议、可行性研究、勘察、设计、施工五个阶段；
C、可行性研究、勘察、初步设计、技术设计、施工图设计、施工6个阶段；
D、可行性研究、勘察、设计、施工4个阶段。
3、工程项目总承包合同签订后，（ C、 ）可以订立分包合同。
A、发包人与分包人； B、发包人与总承包人；
C、总承包人与分包人； D、分包人与总承包人和发包人。
4、总承包人与分包人订立合同，就工作成果（ D、 ）
A、分包人只对总承包人承担责任； B、分包人只对发包人承担责任； C、只能是总承包人读发包人承担责任； D、总承包人与分包人对发包人承担连带责任。
5、工程项目总承包合同是指建设单位将包括（ D、 ）等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A、施工、材料和设备采购； B、工程设计、施工；
C、建筑安装、物资采购； D、工程设计、施工、材料和设备采购。
6、BOT承包模式是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内以自筹资金建设项目并（ D、 ），期满后，将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A、自费经营，向东道国出售项目产品，收取价款；
B、自费经营，向东道国出售服务，收取酬金；
C、自费经营和维护，出售的产品或服务，与东道国按比例收取价款或酬金；
D、自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务收取价款或酬金。
7、建设工程合同按承包工程计价方式可分为（ D、 ）。
A、总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同；
B、固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同；
C、固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同；
D、总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、建设监理合同是指（ A、 ）签订，为了委托监理人承包监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
A、发包人与监理人； B、承包人与监理人；
C、政府相关部门与发包人； D、发包人与承包人。
9、建设工程物资采购合同的标的是（ B、 ）。
A、工程； B、物； C、权利； D、财。
10、建设工程担保合同是指（ B、 ）签订为了保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议。
A、义务人（发包人或承包人）和第三人与权利人（承包人或发包人）；
B、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）；
C、义务人（发包人或承包人）与第三人与权利人（承包人或发包人）；
D、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）和监理人。
二、多选题
1、单位工程施工承包合同常见于（ C、D ）。
A、小型工业建筑安装工程； B、分部工程； C、大型工业建筑安装工程； D、大型、复杂的技术工程； E、土石方工程。
2、承包方按照有关规定可以将（ B、C、D、）进行分包。
A、承包的全部工程； B、工程的次要部分；
C、群体工程（指结构技术要求相同的（半数以下的单位工程；
D、门窗制安； E、工程的主体结构。
3、固定总价合同适用的条件一般为（ A、B、C、）。
A、工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异。
B、规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险；
C、合同工期较短（一般为一年内工程；
D、初步设计符合要求，项目范围确切的工程；
E、工程的合同工期合理。
4、成本加酬金合同主要适用的条件包括（ A、C、）。
A、承发包双方之间有高度信任，承包方在某些方面有独特的技术、特长和经验；
B、工程内容及技术经济指标规定明确，发包方为了缩短建设周期的项目；
C、工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分，发包方工期要求紧迫，必须发包的工程；
D、工期长、技术复杂、实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的工程；
E、承发包方双方之间相互信任。
5、下列属于按承发包方式分类的建设工程合同有（ A、B、C、）。
A、勘察、设计或施工总承包合同； B、单位工程施工承包合同；
C、BOT合同； D、单价与包干混合式合同； E、总价合同。
6、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程有（ A、B、E、）。
A、纯单价合同； B、成本加酬金合同； C、有偿合同； D、分包合同； E、总价合同。
7、建设工程合同包括（ B、D、E）。
A、建设工程委托监理合同； B、建设工程施工合同；
C、建设工程物资采购合同； D、建设工程设计合同； E、建设工程勘察合同。
第四部分
一、单选题
1、建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从（ C、 ）到交付使用的工程建设全过程。
A、施工图设计； B、工程开工； C、工程合同； D、勘察设计。
2、由承包人进行并负责工程设计的合同属于（ D、 ）。
A、施工总承包合同； B、工程分包合同； C、劳务分包合同； D、建设工程总承包合同。
3、建设工程总承包合同一般规定应以（A ）作为解决争议的最终方式。 A、仲裁； B、调解； C、诉讼； D、协商。
4、在建设工程总承包合同的订立与履行中，（ B ）是不正确的行为。
A、建设工程总承包合同通过招标投标方式订立；
B、建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程自行发包给具有相应资质条件的分包单位；
C、建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行；
D、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不能倒手转包。
5、施工总承包合同的协议书内容不包括（ C、 ）。
A、工程概况； B、组成合同的文件； C、材料设备供应； D、合同价款。
6、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是（ D ）。
A、标准、合同专用条款、工程量清单；B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书。
C、合同协议书、工程量清单、图纸； D、中标通知书、标准、工程量清单。
7、施工总承包合同协议书中应包括（ D、 ）。
A、施工组织设计与工期； B、质量与检验； C、安全施工； D、质量标准。
8、施工总承包合同协议书中的合同工期应填写（ B、 ）。
A、实际施工天数； B、总日历天数； C、扣除节假日后的总日历天数加上加班天数；
D、扣除节假日后的总日历天数。
9、施工总承包合同协议书中的合同价款应填写（ A、 ）。
A、双方确定的合同金额； B、招标人编制的标底价；
C、施工图预算价； D、评标委员会的评标价。
10、施工总承包合同通用条款中包括（ C、 ）。
A、组成合同的文件； B、工程概况； C、材料设备供应； D、工程承包范围。
11、以下不属于施工合同文件组成的是（ B、 ）。
A、合同协议书； B、投标须知； C、合同通用条款； D、工程报价单。
12、专业承包序列企业资质设（ B、 ）等级。
A、1—2； B、1—3； C、3—4； D、4。
13、劳务分包序列企业资质设（ A、 ）等级。
A、1—2； B、1—3； C、3—4； D、4。
14、劳务分包序列企业资质类别共（ D、 ）个。
A、10； B、11； C、12； D、13。
15、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ C ）责任。
A、一般； B、先后； C、连带； D、共同。
18、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的（ D、 ）义务。
A、部分； B、双方约定的； C、连带； D、所有。
19、建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由（ C、 ）负责编制。
A、工程承包人； B、发包人； C、工程承包人； D、工程师。
21、建设工程施工劳务分包合同中，（ A、 ）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系。
A、工程承包人； B、工程师； C、劳务分包人； D、技术负责人。
22、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人（ B、 ）与发包人及有关部门建立工作联系。
A、可以； B、未经工程承包人授权或允许，不得擅自； C、视具体情况； D、不可以。
23、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分保人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（ D、 ）负责供应。
A、发包人； B、工程师； C、劳务分保人； D、工程承包人。
24、建设工程施工劳务合同中，实施爆破作业时，劳务分保人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由（ C、 ）承担安全防护措施费用。
A、发包人； B、工程师； C、工程承包人； D、劳务分保人。
25、建设工程施工劳务合同中，运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ C、 ）办理或获得保险。
A、发包人；B、劳务分保人；C、工程承包人；D、工程师。
28、建设工程施工劳务合同中，全部工作完成，经（ C、 ）认可后14天内，劳务分保人向工程承包人递交完整的结算资料。
A、发包人； B、设计人；C、工程承包人；D、工程师。
二、多选题
1、建设工程总承包合同中，发包人一般应承担（ A、C、E、 ）义务。
A、协助承包人申请有关许可、执照和批准； B、负责工程的协调与恰当实施；
C、向承包人提供现场； D、按照承包人的要求终止合同；
E、如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。
2、《建设工程施工合同（示范问本）》（GF—1999—0201）由（ A、C、D、 ）组成。
A、协议书； B、摘表文件； C、通用条款； D、专用条款； E、投标须知。
3、下述有关建设工程《