土木合同试题复习.doc

名词解析

1.要约：是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。

2.承诺：是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。

3.效力待定合同：是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，因此其效力能否发生，尚未确定，一般须经有权人表示确认才能生效的合同。

4.无效合同：是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。

5.可撤销合同：是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。

6.违约责任：是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。

7.工程监理的正常工作：是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

8.工程监理的附加工作：（1）委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容（2）由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

9.工程监理的额外工作：指正常工作和附加工作外，监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作以及恢复监理业务的工作

10.工程施工合同：是指发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权力与义务的协议。

11.施工合同工期：是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。

12.施工期：是指发包人承包人在协议书中约定，按总天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

13.物资采购合同是：指具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现生产、工程物资的买卖，设立，变更、终止相互权利义务关系的协议。

14.工程变更：一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更。

15.工程索赔：通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

16.和解：是指在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，自行协商解决合同争议。

17.调解：是指在合同发生争执后，在第三人的参加与主持下，通过查明事实，分清是非，说服劝导，向争议的双方当事人提出解决方案，促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。

18.争议评审：是指争议双方通过事前的协商，选定独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。

19.仲裁：是指由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构对合同争议依法作出有法律效力的裁决的解决合同争议的方法。

20.诉讼：是指合同当事人按照民事诉讼程序向法院对一定的人提出权益主张并要求法院予以解决和保护的请求。

简答
1．《合同法》的基本原则有哪些？
1.平等原则2.合同自由原则3.公平原则4.诚实信用原则5.遵守法律、尊重社会公德原则6.合同严守原则7.鼓励交易原则

2. 合同转让有哪些形式？其构成要件和效力有哪些？
形式:债权让与和债务承担
债权让与——要件:(1)让与人与受让人达成协议
(2)原债权有效存在
(3)让与的债权具有可转让性
(4)履行必须的程序
效力:(1) 债权让与的内部效力
(2) 债权让与的外部效力
债务承担——要件：（1）承担人与债务人订立债务承担合同
（2）存在有效债务
（3） 拟转移的债务具有可转移性
（4）合同债务的转移必须取得债权人的同意
效力：（1）承担人代替了原债务人承担债务，原债务人免除债务
（2）承担人可以主张原债务人对债权人的抗辩
（3） 承担人同时负担从债务

3.什么是违约行为？违约责任承担形式有哪些?
违约行为又称违反合同，是指合同当事人违反合同约定义务的行为
1.继续履行2.采取补救措施3.倍偿损失4.违约金5.定金6.价格制裁

4. 简述招标投标的程序。
招标准备 招标邀请 发出投标邀请 发售招标文件
组织现场勘察 书面质疑 投标 开标 评标
定标 签发中标通知 提交履约担保，订立书面合同

4.工程监理的特点是什么？对监理合同签订有何影响？
监理工作开展的直接依据是监理委托人和监理人签订的委托监理合同。工程监理合同不仅关系到建设监理工作的成败、工程项目建设目标控制的好坏，而且关系到合同双方直接的经济利益。（疑问）

5. 简述监理人和委托人的主要权利义务。
监理人义务 书p132
监理人权利：1.一般权利2.特别授权3.调解权
6. 勘察设计合同订立的条件是什么？
1.当事人条件
2.委托勘察设计项目必须具备的条件
3.勘察设计任务委托方式的限定条件

7. 试分析工程设计合同中发包人和设计人的权利义务。
一.发包人 义务：书p144
权利：书p144
二.设计人 义务：书p145
权利：书p145

8.简述施工合同的概念和特点。
1.是指发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权力与义务的协议。
2.特点：（1）合同标的物的特殊性
（2）合同内容的多样性和复杂性
（3）合同履行限期的长期性
（4）合同监督的严格性

9.工程验收有哪些内容？如何进行隐蔽工程和中间验收？
1.工程质量要求
2.承包人的质量管理和检查
3.监理人的质量管理检查
4.工程隐蔽部位覆盖前的检查
如何验收：书p196

10.简述物资采购合同的概念和特征。
一.物资采购合同是：指具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现生产、工程物资的买卖，设立，变更、终止相互权利义务关系的协议。
二. （1）具有买卖合同的一般特征
（2）应依据施工合同订立
（3）以转移财物和支付价款为基本内容
（4）的标的物品种繁多，供货条件复杂
（5）应实际履行
（6）采用书面形式

11.谈谈FIDIC《土木工程施工合同条件》的特点和适用范围。
特点：条款中责任的约定以招标选择承包商为前提，合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式。
适用范围：适用于业主提供设计的施工承包，以单价合同为基础，广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式。

12.工程合同审查的重点内容是什么？

13.常见的索赔事件有哪些？
1.发包人违约2.不利的自然条件与客观障碍3.工程变更4.工期延长和延误5.工程师指令和行为6.合同缺陷7.物价上涨8.国家政策及法律法规变更9.货币及汇率的变化10.其他承包人的干扰11.其他第三人原因
14.简述工程师在索赔工作中的地位和作用。
书p337

15. 工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起合同终止有几种情况？
（1）工程价款支付主体争议
（2）工程价款结算及审价争议
（3）工程工期拖延争议
（4）安全损害赔偿争议
（5）工程质量及保修争议
（6）合同中止及终止争议
情况：
选择题
1.以下作为施工合同文件，解释优先顺序错误的有( CDE )。
A 合同协议书→中标通知书
B 投标书→工程量清单
C 通用条款→专用条款
D 图纸→标准及有关技术文件
E 合同专用条款→书面变更文件

2.施工过程中，承包人要求使用特殊工艺，书面申请经总监理工程师认可后实施，应该( D ) 。
A 发包人办理申报手续，发包人承担相关费用
B 发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
C 承包人办理申报手续，承包人承担相关费用
D 承包人办理申报手续，发包人承担相关费用

3.根据施工合同示范文本，属于发包人的工作有( ADE )。
A 办理施工临时占道批准文件
B 保证施工噪音符合环保规定
C 做好施工现场地下管线的保护
D 办理爆破作业批准文件
E 办理施工许可证
4.

5

6.

7.

8.

9.

10.招标投标活动应当遵循的原则是( ABC )。
A 公开
B 公平
C 公正
D 自愿
E 平等
11.某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能为( D )。
A 180万
B 1500万
C 1亿
D 75万

12.A公司和B公司组成联合体投标竞争C公司的招标项目并且中标，则( C )。
A 由A公司代表B公司与C公司签订承包合同
B 由B公司代表A公司与C公司签订承包合同
C 由A公司和B公司与C公司签订承包合同
D 由A公司和B公司分别与C公司签订承包合同

13.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算在( C )万元人
民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A 50
B 100
C 200
D 500
14.我国《招标投标法》规定，投标文件有下列( ABE )情形的，招标人不予受理。
A 逾期送达的
B 未送达指定地点的
C 未按规定格式填写的
D 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
E 未按招标文件要求密封的

15.根据我国《招标投标法》的规定，下列( ABCE )项目可以不进行招标。
A 抢险救灾工程
B 利用扶贫资金以工代赈工程
C 国家秘密工程
D 世界银行贷款工程
E 国外政府援助项目并对招标投标具体条件和程序有专门规定的工程

16.根据我国《招标投标法》的规定，在招标文件要求的投标文件提交截止时间前，投标人已提交的投标文件有( ABC )的权利。
A 修改
B 转让
C 撤回
D 补充
E 撤销

17.下列情况，( ABCE )属于投标文件重大偏差，未对招标文件实质上响应作废标处理的情形。
A 投标文件要求招标人改变招标文件要求的付款进度和比例
B 投标文件没有加盖公章
C 投标人没有按照招标文件要求提供银行担保函，但提供担保机构担保函
D 投标文件施工组织设计中遗漏了冬雨期施工方案
E 投标文件中工程质量检验标准和方法已被明令淘汰

18.中标通知书发出后，中标人以其原投标报价过低为由，放弃中标项目，不与招标人签订
合同，则该中标人需承担的民事责任是( BCD )
A 一定数额的罚款
B 取消中标资格
C 没收其投标保证金
D 对超出投标保证金之外的招标人损失予以赔偿
E 以投标保证金为限进行赔偿损失

19.因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是( AE )。
A 按工程实际受到的损害计算
B 按委托人认为受到的损害计算
C 按实际损害计算一定比例的赔偿金
D 监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额
E 监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

20.在监理合同履行中，出现( C )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A 工程总投资超过预期金额
B 因承包人原因导致工期延长
C 监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D 监理工程师指示承包人进行额外检查造成的费用增加

21.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( A )办理。
A 委托人
B 总监理工程师
C 承包人
D 监理人

22.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至( D )日止。
A 交付设计文件
B 设计文件审查通过
C 完成设计变更
D 工程竣工验收合格

23.依据设计合同规定，( AE )是发包人的责任。
A 对设计依据资料的正确性负责
B 保证设计质量
C 提出技术设计方案
D 解决施工中出现的设计问题
E 提供必要的现场工作条件

24在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时必须( AB )。
A 书面通知设计人
B 按实际完成工程量付设计费
C 结束合同关系
D 请求仲裁
E 支付违约金

25.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建项目，单方面发出解除合同的通知，设计人应( D )。
A 没收全部订金补偿损失
B 要求发包人支付双倍的定金
C 要求发包人补偿实际发生的损失
D 要求发包人给付约定设计费用的50%

26.在下列各项内容中，属于设计委托人（发包人）责任的有( AED )。
A 负责设计文件的报批手续
B 负责设计变更和修改概算
C 解决施工过程中有关设计的问题
D 不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用
E 为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件

27.依据勘察合同规定，发包人应为勘察人提供的现场工作条件包括( ACDE )。
A 落实土地征用、青苗补偿
B 项目的可行性研究报告
C 处理施工扰民问题
D 平整施工场地
E 提供便利的交通与通讯条件

28.关于勘察设计合同的定金说法，不正确的是 ( C )。
A 合同生效后，委托人应向承包人付出定金
B 勘察设计合同履行后，定金抵作勘察设计费
C 设计任务的订金为估算设计费的30%
D 委托人不履行，无权要求返还定金；承包人不履行，应当双倍返还定金。

29.以下作为施工合同文件，解释优先顺序错误的有( CDE )。
A 合同协议书→中标通知书
B 投标书→工程量清单
C 通用条款→专用条款
D 图纸→标准及有关技术文件
E 合同专用条款→书面变更文件
•
30.施工过程中，承包人要求使用特殊工艺，书面申请经总监理工程师认可后实施，应该( D ) 。
A 发包人办理申报手续，发包人承担相关费用
B 发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
C 承包人办理申报手续，承包人承担相关费用
D 承包人办理申报手续，发包人承担相关费用

31.根据施工合同示范文本，属于发包人的工作有( ADE )。
A 办理施工临时占道批准文件
B 保证施工噪音符合环保规定
C 做好施工现场地下管线的保护
D 办理爆破作业批准文件
E 办理施工许可证

32.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场与运输方共同提货验货。如果交货数量少于订购数量，那么（D）
A 由供货方承担全部责任
B 由运输部门承担全部责任
C 属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程的问题由运输部门承担责任
D 先由运输部门承担全部责任，再由运输部门与供货方协商处理责任

33.下面关于买卖合同，说法正确的是（BCD）
买卖合同时双务﹑无偿合同
买卖合同是诺成合同
买卖合同是要式合同
买卖合同时双务﹑有偿合同
买卖合同是不要式合同

34.在FIDIC合同条件中属于承包商应当承担的风险是(D )。
A．战争
B．放射性污染
C．因工程设计不当而造成的损失
D．有经验的承包商可以预测和防范的自然力

35.按FIDIC施工合同条件解决业主、承包商之间争端的措施有（ABD ）。
A．提交争端裁决委员会决定
B．业主与承包商友好协商解决
C．提交政府部门解决
D. 仲裁
E. 诉讼

36.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（ A ）以内向工程师正式提出索赔意向通知。
A．28天 B．14天
C．21天 D．7天

37不属于索赔程序的是（ D ）。
A．提出索赔要求 B．报送索赔资料
C．工程师答复 D．上级调解

38.合同文件是索赔的最主要依据，包括（ ABCD ）
A．本合同协议书，中标通知书
B．投标书及其附件，标准、规范及有关技术 文件
C．本合同通用条款，本合同专用条款
D．图纸，工程量清单，工程报价单或预算书
E．合同履行中，发包人与承包人之间的电话 记录

39．建设工程索赔成立的条件有（ ABC ）
A．与合同对照，事件已造成了承包人的额外支出或直接工期损失
B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告
D．造成费用增加或工期损失额度巨大
E．索赔费用容易计算

40.民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括（ C）。
A.证人
B.第三人
C.审判长
D.鉴定人

41.关于两审终审制度，说法正确的是（B）。
A.民事诉讼必须经过两审方可判决
B.最高人民法院所做的判决，当事人不得上诉
C.不服一审法院的裁定，不可以上诉
D.一审法院应该是基层法院

42.赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由（D）管辖。
A.中级人民法院
B.赵某住所地人民法院
C.周某户籍所在地人民法院
D.周某经常居住地人民法院

43.建设工程民事纠纷的处理方式包括
（ ABDE ）。
A.行政调解
B.仲裁调解
C.行政复议
D.诉讼
E.和解

44.关于民事诉讼中的级别管辖，说法正确的是
（ DE ）。
A.级别管辖是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限
B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也有两级
C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件
D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据
E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

案例分析

1.案例六(一定出 ,改数据)
1）某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方与X年10月10 日分别与某建筑公司（乙方）和某装修公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装修工程施工合同。
2）合同约定主体工程于11月10日正式开工，合同工期2年零5个月。为保证工期，当事人约定：主体与装修交叉作业，即主体完成三层，装修公司立即进入装修。为保证装修达到三星级水平，业主又委托了某监理公司（丁方）实施装修工程监理。
3）在工程施工1年零6个月后，甲方要求乙方奖竣工日期提前2个月。于是，双方协商修订施工方案达成变更协议。
4）该工程按变更合同的合同工期竣工，经验收后投入使用。
争议
5）在该工程投入使用2年零6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。原告称：甲方已经验收工程并开张营业。甲方本应在验收后结算工程款1600万，可是只在工程验收后6个月时支付了1400万。特请求法院判决被告支付余下的200万以及拖期的利息。
6）被告称：原告主体建筑工程施工质量有问题，因此装修公司进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字包业主代表认可，共支付125万。这项费用本应有被告承担。另外还有一些质量问题，设备损失等共75万，共计损失200万，应从总工程款扣除，故支付乙方1400万。
7）原告称：被告称主体工程不合格不属实，并向法院递交了具有业主签字的工程竣工验收报告。
8）被告称：主体工程不合格属实，被告曾索赔也属实，并递交了装修公司提出的索赔125万的清单56件。
9）原告最后称：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方曾多次向甲方提出结算要求。可是在两年多时间里，甲方都未向乙方提出工程存在问题。
问题：
1. 原，被告之间的合同是否有效？
2. 请计算原告应向被告索要拖欠的工程款及利息共多少钱？（按复利算，月利率0.3%）
3. 如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应当采取哪些措施？
对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院是否予以保护？你是法官的话，你怎么处理？
答案
1. 合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格要求，并且合同订立形式与内容均合法，故合同有效。
2.
3. 根据《根据工程质量管理条例》规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内，当发现主体工程施工质量有问题，业主应及时通知承包商进行修理。承包商不再约定期限内派人修理，业主可以委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。显然，如果装修工程施工中发现的主体施工质量问题，应按保修处理。
4. 根据《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的有效期是2年，从当事人知道权利被侵害起算。本案中，甲方一直没就质量问题提出异议，已过了诉讼时效，所以不予以保护，但乙方多次已书面形式提出结算要求，其诉讼权利应予以保护。法官应该判定乙方胜诉，并要求甲方付清余下的工程款及其利息共246万。

2. 【案例七】(索赔 ,较大可能出)
背景：某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图5-9所示），并得到甲方代表的批准。

图5-9 发射塔试验基地工程施工网络进度计划（单位：天）
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后, 根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在房屋装修施工基本结束时,甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义, 要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。
事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6000元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：1. 在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？
2. 该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚款为多少？
3. 假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，该工程综合取费率为30%。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？

答案：问题1：答：事件1可以提出工期补偿和和费用补偿要求，因为地质条件变化属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上。
事件2可以提出费用补偿要求，不能提出工期补偿要求，因为发射塔设计位置变化是甲方的责任，由此增加的费用应由甲方承担，但该项工作的拖延时间（2天）没有超出其总时差（8天）。
事件3不能提出工期和费用补偿要求，因为施工机械故障属于乙方应承担的责任。
事件4不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己完成的产品质量负责。甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合格，其费用由乙方承担；工期也不补偿。
事件5不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责。
事件6不能提出补偿要求，因为通过采取施工技术组织措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处理，因赶工而发生的施工技术组织措施费应由乙方承担。
问题2： 答：（1）通过对图5—9的分析，该工程施工网络进度计划的关键线路为①—②—④—⑥—⑦—⑧，计划工期为38天，与合同工期相同。将图5—9中所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，计算结果表明：关键线路不变（仍为①—②—④—⑥—⑦—⑧），实际工期为42天。
（2）将图5—9中所有由甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划相应工作的持续时间上，计算结果表明：关键线路亦不变（仍为①—②—④—⑥—⑦—⑧），工期为41天。41-38=3（天），所以，该工程可补偿工期天数为3天。
( 3 ) 工期罚款为：〔42-（38+3)〕×5 000=5 000（元）
问题3：答：乙方应该得到的索赔款有：
(1)由事件1引起的索赔款：（10×30+40 000）×（1+30%）+15×18=52 660元
(2)由事件2引起的索赔款：（30×30+12 000+3 000）×（1+30%）=20 670元
所以，乙方应该得到的索赔款为：52 660+20 670=73 330元