内部管理协议.doc

工程 【工程项目内部施工管理协议书】【安全生产合同】【承 诺 书】 2010年 月 日工程项目内部施工管理协议书甲 方： (以下简称甲方)法定代表人：乙 方： (以下简称乙方)法定代表人：为了加强工程项目管理，提高企业经济效益，甲方拟将以下工程采用项目承包的方式交由乙方进行施工管理，双方本着平等、协商一致的原则，在甲方管理制度范围内，就该工程项目内部施工管理承包达成如下协议条款，双方共同遵照执行。一、工程合同编号： 二、工程名称： 三、工程地址： 四、工程范围及主要工程内容：五、工程工期：总工期 （日历）天。自 2010年 月 日至2011年 月 日止。六、工程总金额（以实际结算为准）：人民币 元，大写： 。七、承包方式：由乙方对该工程项目按照 2010 年 月 日甲方与 签订的建设工程施工合同及补充协议、质保书、安全生产合同书中的全部内容、要求及责任进行承包管理，并对该工程项目的质量、安全、资金，进度、保证金以及人工工资、材料采购、机械设备、工用具、施工标牌等一切与工程有关的投入负全部责任。项目部必须严格按照ISO9001-2000质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求进行施工管理。八、1、乙方只能在甲方授权范围内行使职权。未经甲方同意，乙方不得以甲方名义对外进行任何民事行为；否则造成的一切经济损失、民事责任和法律责任由乙方承担。2、在该工程项目施工期间，甲方没有义务与任何第三方（包括但不限于原材料供应商）签署经济协议或证明等。乙方与任何第三方（包括但不限于原材料供应商）签署的协议或证明等，均需由甲方特别授权的代表签字确认方可生效。任何乙方单独签字的文件，甲方均不予认可，由此所造成的债权债务关系由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失，乙方需按本协议书中所列的条款进行赔偿。3、在该工程项目施工期间，甲方提供项目部印章一枚（由甲方专人保管），用于项目部与建设单位、监理单位往来文件和工程资料的签署。九、工程项目承包款的分配：本次采取下面第 2 款1、固定方式：经双方测算认可，本工程利润固定为 / 万元，该利润在合同签订时乙方向甲方一次性交纳 / 。其余部分的资金，除营业税、所得税、(工程竣工，取得工程竣工验收备案登记表，并将一套完整竣工资料交付甲方存档后)以外，作为乙方承包支配人工工资、材料费、机械费、管理费等其它费用。2、比例方式：按照“ ”建设工程施工合同，甲方收取工程造价 %管理费; %资料保证金(工程竣工，取得工程竣工验收备案登记表，并将一套完整竣工资料交付甲方存档后，退付资料保证金)；其余资金作为乙方承包支配人工工资、材料费等其它费用。所得税、营业税由乙方支付(管理费、所得税、营业税均以最终结算总价款为准)。十、工程款的拨付及管理。1、甲方必须管理乙方的工程款，工程款由业主直接划拨给甲方账户。工程款到甲方帐户后，由乙方每月按照实际开支进行申报（并提供相应的真实有效的工程成本票据），经甲方财务人员核实批准后七个工作日内拨付给乙方账户(按公司财务制度执行)；但甲方不得无故拖延核实审批与执行，否则应按十七条承担违约责任。甲方委派一名出纳员，管理乙方资金使用，其差旅费用由乙方按实支付。2、乙方不得拖欠民工工资。否则所造成的损失应由乙方承担责任。给甲方造成损失的，应按本协议第十七条的规定承担违约金。3、乙方在管理和建设该工程项目过程中所发生的一切债务，由乙方承担全部责任，自行清偿支付。4、若乙方要求甲方指派项目经理、技术负责人管理工程，则甲方派出常驻工地的项目经理、技术负责人在工程项目施工中对甲方全权负责，其工资及福利、社保、医保等均由乙方支付，工资每人每月5000-15000元，由乙方每季度前5日内拨到甲方账户，由甲方每月发放。若乙方要求甲方派项目经理、技术负责人等其他管理人员到施工现场配合施工,则该部分人员的差旅费用全部由乙方承担。 5、该项目税务问题由甲方代为缴纳，从乙方工程进度款中扣除。十一、施工现场及人员安全由乙方派专人进行管理，保证施工安全。乙方负责对该工程施工人员购买保险，并由乙方承担全部保险费用；若乙方不为施工人员购买保险，则甲方有权在工程款中扣除该部分保险款项，该工程安全事故责任及所有赔偿费用同样由乙方承担。十二、施工现场的施工标牌，包括文明标识、形象宣传标识等，应按照甲方的统一要求进行设置，不能擅自增加或减少。项目部所有人员挂牌上岗，统一服装。安全帽必须按照规定佩戴，施工员佩戴红色，技术监理佩戴白色，工人佩戴黄色。安全帽上面全部印上“ ”字样。如不按照甲方要求设置，甲方有权在工程进度款中扣减相应费用并派人另行完善。十三、在工程项目实施过程中，乙方组织的施工员、技术员、安全员、质检员、材料员、技术工人必须持有效合格资格证书进行施工作业和管理(按照公司人事管理，所有证件交公司备案)。因乙方施工不符合质量、安全进度等合同条款和国家建筑工程施工技术规范标准要求的，以及乙方违章、违纪、违法而造成返工、停工、伤亡等一切经济损失和法律责任，由乙方承担全部责任。如发生重大质量事故和重大安全事故，引起建设行政主管部门对甲方的企业资质、安全生产许可证进行降级或停止营业处罚的，乙方应赔偿甲方相应经济损失。十四、乙方要服从甲方派出的工程技术人员和财务人员对工程项目的质量、安全、进度、项目财务管理、特别是工程款的拨付和使用等方面进行严格的监管，对甲方提出的书面整改意见及时按要求落实。甲方派出的工程师、财务等管理人员到该工程现场监督，检查、协调工作期间的差旅费、食宿费，由乙方承担。十五、工程的税收及结算：该工程项目所发生的所有税费由乙方支付。工程支出税票必须向甲方提交符合国家规定的税票，随着工程进度逐月交到甲方财务部入帐。该工程的最后一笔工程款，待工程竣工验收合格，双方办理完内部结算，工程资料交接完毕，各项费用（包括但不限于人工工资、材料费、机械设备租赁、税金等）乙方支付完毕，30日公示期满后，10日内将余款全额支付给乙方。十六、工程项目档案资料的管理：该工程项目竣工验收合格，取得竣工验收备案登记表后，在30日内，乙方将工程资料档案整理成册交甲方存档。十七、违约责任：1在工程项目实施过程中，甲乙双方严格执行本协议条款及甲方的各项管理制度。单方严重违约，违约方应向守约方按工程总造价支付 %的违约金；给守约方造成损失的，应按实支付赔偿金。违反国家法律法规的，应追究其法律责任。2乙方有下列情形之一的，按前款规定向甲方支付违约金，同时甲方有权中止履行合同义务或解除合同。（1）未经甲方同意，以甲方名义对外进行民事行为的；（2）不将工程款（包括但不限于乙方收取的保证金、工程业主方拨付的工程款）纳入甲方帐户，擅自接收或拨付的；（3）在施工过程中发生重大质量事故或重大安全事故，引起行政主管部门对甲方或项目部进行处罚的；（4）乙方拖欠民工工资，造成纠纷的；（5）特别约定：因乙方及其项目部拖欠民工工资及材料款、不按时偿还债务或因工地出现伤亡事故不及时妥善处理以致给甲方带来经济纠纷并诉诸法律时，甲乙双方特别约定：1、乙方按本条约定承担违约损失；2、乙方继续承担诉讼所确定的债务和因诉讼而造成的损失；3、乙方及其项目部承担给甲方带来的企业生产经营和企业信誉方面的损失，一般情况下，上述两项损失按诉讼标的的 %计算并支付给甲方，造成甲方帐户被查封冻结的，两项损失按诉讼标的 %计算并支付给甲方；4、因乙方及其项目部拖欠民工工资和材料款、不按时偿还债务或因工地出现伤亡事故不及时妥善处理以致给甲方带来经济纠纷并冻结甲方帐户，从冻结之日算起，乙方每日给甲方支付赔偿金壹万元整；5、如乙方采取回避、逃匿方式拒不承担债务和对甲方的违约责任，甲方有权通过诉讼程序维护自身的权益。十八、甲乙双方应签订安全生产合同书和承诺书，作为本协议书的补充文件，具有同等法律效力。本协议及相关补充文件没有约定的，参照甲方与“ ”签订的与本工程项目有关的协议、文件的约定。十九、本协议履行过程中，若发生纠纷，双方协商解决；协商不成，则向甲方住所地的人民法院起诉。二十、本合同的通讯联系地址如有变更均有义务通知对方，否则对方按此送达均视为完成送达，同时对方也可采取在工程项目所在区、市内任何一家公开发行的报刊上公告予以送达。二十一、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，甲乙双方签字（盖章）后生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 委托代表人： 委托代表人： 电 话: 电 话：甲方住所地： 乙方住所地： （附企业营业执照、资质证书 组织机构代码证复印件） 签约时间：2010年 月 日安 全 生 产 合 同甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)为确保“ ”施工安全生产合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特签订此安全合同。一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务分包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。4、设置安全监察员对乙方施工现场安全生产进行监督，组织对乙方施工现场安全生产的检查，监督乙方及时整改各种安全隐患。二、乙方职责1、严格按照ISO9001-2000质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求进行施工管理。严格遵守新颁及现行国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、施工队负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 %配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，同时在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高架设作业、锅炉、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，施工队负责人必须承担全部责任。4、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁带病作业；不合格的机具、设备和劳保用品严禁使用。7、对于进行土石方爆破、深基坑开挖、桩基钻（挖）孔、登高作业等施工作业时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须设置相关的安全标志牌。8、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。9、乙方必须服从甲方现场安全监察员的监督，并对安全监察员发现的各种安全隐患提出安全技术措施并进行整改。三、违约责任整个合同期间，甲方每月组织对乙方的施工安全生产进行检查评比；如果因乙方安全意识淡薄、思想麻痹大意、不听指挥以及违反有关安全操作规程或对安全隐患未及时进行整改而造成的一切安全事故，后果一概由乙方负责。并将依法追究事故单位负责人的法律责任，并根据相应的事故等级进行相应经济处罚。本合同正本一式五份，甲方三份，乙方二份。由双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收合格后终止。甲方： 乙方： 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 委托代表人： 委托代表人： 电 话: 电 话：甲方住所地： 乙方住所地： 日 期：2010年 月 日 承 诺 书致: 由我公司承包施工的 ,在仔细认真地了解你公司的管理制度和双方签订工程项目内部施工管理协议书、安全生产合同书全部条款内容后，我公司郑重承诺如下:1、我方同意“ ”建设工程施工合同及“ ”项目工程质量保修书的全部内容，并愿意承担一切相关责任。我公司参与 的前期考察，并自愿承担该项目从前期考察到后期施工整个过程的所有风险。2、按你方与项目业主方签订的建设工程施工合同及补充协议要求，按时、足额地交付所有履约保证金；我方自愿全额出资，自愿接受你方与项目业主方签订的“建设工程施工合同”、“补充协议”及“工程质量保修书”等相关协议中一切条款并承担由此带来的一切风险。3、按合同工期完成所承包工程，工期延误一天自愿承担合同中约交的违约金。在拨付工程款中扣除。4、在该项目施工过程中，保证执行你公司的各项规章制度，严格按照ISO9001-2000质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求进行施工管理。保证服从并配合公司派出的工程师、财务人员的监督、检查，并承担相关的费用。5、保证在取得你公司董事长特别授权的范围外，不以公司及项目部的名义对外签订材料采购、设备设施租赁等涉及经济支付的合同、协议及担保。如有违反，所造成的民事、经济责任由我方全额承担。6、按协议规定及时足额向你公司缴付管理费。7、保证该工程所有拨款进入公司开设的专用帐户，接受公司财务部的监管。保证公司拨付的工程款专款用于本工程。不以任何方式擅自向业主方要求拨付或借支工程款项。8、保证按时足额发放施工人员和民工的工资、无拖欠，不使用16岁以下童工及55岁以上高龄民工。9、我方对该工程合同中的各项单价均进行了全面分析，充分考虑了各种风险因素，并保证按业主的规定有实际承包管理的能力。10、保证在施工过程中，所使用的管理人员和技术人员具备相应的有效资格证书上岗。采取充分的质量、安全措施和人员组织机构来确保无质量、安全事故发生；确保道路、排水道畅通无阻，确保过往人群和车辆的安全，维护工地附近的居民正常生产生活；遵守当地的环保规定，防止粉尘、泥浆、有害气体、噪音对环境的污染，否则，所造成的一切纠纷、经济损失和法律责任均由我方全部承担。11、保证自购材料必须符合工程质量要求，否则，造成的停工，返工损失由我方承担，并自愿接受业主方和你公司的处罚。12、保证按国家规范要求和标准进行质量控制，做到质量、安全、文明施工，标准工地建设达标，并承担相关费用。13、保证对该工程所有上岗人员办理人身保险，并承担保险费用。14、保证所承担的工程不转包、不分包。15、业主方、监理方对你公司的约束条件，我方保证自愿接受其同等约束条件。16、保证接受政府相关部门、业主方、公司对工程审计中发生的扣款和罚款，接受公司对该工程的评定、奖励和惩罚。17、若因我方的原因不能履行合同约定的责任和义务，并无再进行工程施工管理的可能，你公司有权解除承包合同，另行确定工程承包人，我方在签订终止承包协议后7日内退场，并同意工程款按已完工量金额的50%结算，并承担由此给公司造成的经济损失。18、在该工程施工中出现重大质量、安全事故、经建设主管部门检查给予公司资质降级，吊销安全生产许可证或停业处罚的，由我方给你公司支付相关的停业损失费和企业信誉损失费并保证负责恢复相应资质等级及许可范围。19、保证承担该工程的质量保修，按要求及时对工程缺陷进行修复并承担相关费用。20、保证将该工程所发生的采购发票、纳税税票的真实性、准确性并及时交到公司财务部入帐。21、保证在该工程竣工收后30日内，将完整的工程资料整理成册交到公司工程部。22、同意在该工程拨款中按比例（ %）扣除一定款项作为所得税暂扣金，待我方交清工程发票，税票、档案资料、办理完财务内部结算后,实行多退少补。23、同意在承包协议执行过程中如发生争议应及时协商解决，协商不好可以向贵公司所在地人民法院提起诉讼。24、为表示本公司诚意，自愿将 / 产权证书进行质押。25、同意将本承诺书作为承包协议书的补充文件，具有同等法律效力。特此承诺。承诺人： （盖章）法定代表人： （签字）2010年 月 日 13 第 页共13页