C15地下室施工三方协议(20141125)(1).doc

深基坑支护及降水专业C15地下室施工三方协议C15地块现场施工总承包管理协议发包人：大唐电信（南京）科技实业有限公司、南京正宁资产管理有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、南京新丽华投资发展有限公司、南京边城体育用品股份有限公司、南京边城建设项目管理有限公司、南京香江华建工程有限公司、南京亚太化工电子交易中心有限公司、南京协泰光电科技有限公司 （以下简称甲方）土建承包人：江苏双楼建设集团有限公司 （以下简称乙方）专业分包承包人：江苏省岩土工程公司 （以下简称丙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本建设工程深基坑支护、降水、土方开挖及地下室施工等事项协商一致，达成协议如下：一、工程概况工程名称：南京新城科技园国际研发总部园二期工程地点：南京市建邺区泰山路与牡丹江街路交界处乙方工程承包范围：土方开挖、支护支撑换拆撑及地下室土建及安装预埋，对项目现场管理实施总承包管理。具体内容详见甲方与丙乙方签订的施工合同。丙方工程承包范围：按照江苏省建材工程勘察院 年 月 日设计的项目基坑支护方案设计施工图纸范围内的支护工程（含降水），具体内容详见甲方与丙方签订的施工合同（合同附后）。二、 工期 乙方合同工期330天，包含丙方施工合同内的支撑施工时间（不包括支撑支护影响乙方施工的时间），为防止施工扯皮、推卸，现对施工节点时间做如下约定：1、工期节点：、乙方分区分段向 年 月 日乙方完成四角第一道支撑土方开挖至按设计及丙方要求的梁底标高，移交工作面， 年 月 日丙方完成四角第一道支撑梁、四周围护桩压顶梁施工（含护坡）； 年 月 日乙方完成一级放坡土钉墙土方开挖至按设计及丙方要求的标高，移交工作面； 年 月 日丙方完成本标段一级放坡土钉墙。丙方交付基坑支护工程施工工作面，丙方应跟踪施工，每段工作面交付后丙方须在如下工期内完成该段工作面内的施工：混凝土角撑（含相应围檩及混凝土板）每个角 10、10、10天，、东北角15（东北角大唐） 天；土坡上方混凝土水平撑（含相应围檩及混凝土板） 10*1.5 15天；土坡的护坡施工 7 7天；二层混凝土角撑（含相应围檩）每个角10天，东北角15天 10、10、10、15（东北角大唐） 天；土坡上方钢结构水平撑（含相应围檩） 5 5天；土坡的护坡施工 天；水平支撑与中心岛结构连接施工 10 10天；2、 、 年 月 日乙方完成二级放坡土钉墙土方开挖至按设计及丙方要求的标高，移交工作面； 年 月 日丙方完成本标段二级放坡土钉墙。、 年 月 日乙方完成地下室主体结构，土方开挖至设计及丙方要求的第二层支撑梁底及钢管支撑底标高，移交工作面； 年 月 日完成本标段第二层支撑梁、四周围檩及钢管支撑施工内容。3、 、节点工期具体约定：见乙方施工进度计划、丙方施工进度计划。4、 丙方原因造成的工期延误违约金的计算：除承担乙方支付甲方的所有工作违约金及损失外，丙方向甲乙方支付违约金35100003000元/天，丙方工期延误违约金参照甲丙签订的施工合同执行，乙方合同工期相应顺延。5、 丙方应该在协议约定工期内完成工程，因不可抗力或甲方原因造成工期顺延，丙方必须在时间发生后33日内，将工期索赔签证申请单以书面形式报送监理公司和甲方，监理公司、甲方在收到合格资料后7日对签证工期顺延时间进行核实、计算、确认，达成一致返回丙方。如果丙方未在上述规定时间内提交工期签证申请，即被视为丙方放弃顺延工期的请求。6、 4、因丙方混凝土砼支撑未达设计强度等原因导致乙方土方无法开挖时，乙方工期相应顺延。如丙方施工期间，由乙方原因造成丙方施工工期及人员、机械设备窝工、停滞，所产生一切费用由乙方承担，工期相应顺延。三、工程质量基坑支护工程质量标准：符合现行国家质量验收规范标准（详见基坑支护施工合同、管井降水施工合同）；降水工程质量及验收标准：降水达到规范及设计要求，保证待挖土体含水率不超标以满足挖运时不渗水流滴的要求，控制基坑内水面标高以满足施工要求和甲方要求（详见管井降水施工合同）。四、丙方责任1、丙方只承担基坑支护施工期间施工质量及施工安全，不承担因乙方原因或甲方原因及开挖土层地质条件与地质勘察报告不相符时、设计支撑体系有效使用时间、外界因素（包括政府性政策调整、受相邻工地基坑开裂影响）等情况，造成基坑支护工程质量及安全问题负责基坑支护系统的施工质量及施工期间的生产安全，且。服从本项目项目管理规定。2、承担因自身原因造成工期延误的违约责任，按甲丙签订的施工合同及本协议执行。3、负责基坑支护施工安全，不包括周边建筑物及构筑物的沉降稳定及安全。43、负责向监理、甲方、乙方报送施工组织设计（或施工专项方案），经过正式批准后，方可组织施工；负责基坑抢险预案编制并组织实施。54、负责对其施工人员进行有效管理，自觉接受乙方、甲方和监理单位的监督。遵守乙方施工现场的各项管理制度，服从乙方管理，做好现场文明施工，卫生清理工作。服从乙方对现场布置的合理安排，负责生活区的安全、卫生工作。5、做好自身范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。 6、丙方负责对己方现场人员进行“三级安全教育”，负责班前安全教育和工种变换教育，对所属员工进行技术、质量、安全、消防及法纪、规章制度、文明施工等的教育和交底，服从乙方安全、质量等的监督管理。丙方原因造成的所有安全事故的责任及损失均由丙方自行承担，并承担由此给甲方、乙方造成的所有损失。丙方不得要求员工违反安全管理规定进行施工。 7、丙方负责施工范围内建筑垃圾的清理，并对已完成品工程进行保护。如乙方土方开挖工程中，因施工不当造成丙方已完成品工程损坏或引起基坑质量及安全问题，丙方不承担修复丙方负责修复、加固或返修处理至合格为止，所需处理费用由乙方承担所需处理费用由责任方承担。8、丙方如果造成乙方现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，应按照实际损失如实进行赔偿。除非正常原因损坏外，临时道路、场地、水电管线的损坏，由现场监理、甲方代表共同鉴定后，丙方按实际损失进行赔偿。9、丙方所有材料、设备出场必须征得乙方同意并办理相关手续后方可出场。，否则每发生一次丙方向乙方支付违约金2000元。10、严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；自行承担环保、环卫等部门应缴纳的费用及相关罚款（甲丙双方签订施工合同规定的除外），如产生责任界定不清纠纷，由监理、甲方协调处理。11、乙方土方开挖前丙方必须保证基坑安全，乙方在施工过程中若发生基坑支护意外的事故，丙方只承担施工过程中施工安全责任，不包括因乙方不按设计要求或经专家论证的土方开挖方案施工，或对基坑支护系统的构件施加超载开挖地质情况与地质勘察报告不相符以及基坑周边、支撑体系范围存在材料堆放、重型车辆及开挖设备影响基坑安全的情况，而导致基坑支护意外事故的质量、，由乙方承担相应的安全责任。丙方应对基坑支护系统的承载情况事先申明并履行提醒义务。可向有关部门澄清事故发生原因与责任。12、丙方授权周庆平 为现场管理代表，全权负责该项目的相关事宜。五、乙方责任1、负责施工现场的协调管理工作负责施工现场的总承包管理工作，协助提供水准点及轴线控制点施工所需的水准点及轴线控制点，由市勘院提供测量成果正式手续后在市勘院提供测量成果正式手续后，由乙方牵头、与丙方、监理、甲方共同现场测量校核，误差在规范控制允许范围内，报监理、甲方批准后，方可进行施工。 2、乙方正式进场后，乙方向丙方提供水电的接驳口。考虑丙方支撑体系施工用水用电方便，丙方可以与乙方协商选择水电接驳口。丙方自备水表、电表承担相应的水电费用，丙方承担用水用电期间的安全管理工作。乙方须办理污水排放手续，提供污水处理沉淀池与排污管道，丙方降水井污水须经沉淀处理后方可集中排入乙方污水处理管网，后统一排入经批准允许的市政管网。如后续乙方施工梁或板、柱与降水井存在重合，需提交基坑支护设计单位进行处理；如降水井排水管线与乙方施工存在交叉时，在保证降水效果的前提下，视现场实际情况，协商解决，确保双方正常施工。 3、乙方负责在现场总体布置的前提下，可保证丙方所进场施工人员生活区向丙方提供现场可以利用的施工人员生活区、材料堆放、仓库等临时场地布置。 4、乙方负责土方开挖方案专家论证，方案可行后，报监理、甲方批准后实施。邀请基坑支护设计单位对土方开挖组织设计进行交底，负责土方开挖与支撑体系施工配合协调工作和现场施工人员的全面协调管理工作。 5、乙方对现场所有施工人员及土方开挖人员做好乙方对己方所有施工人员及土方开挖人员做好“三级安全教育”，确保土方开挖过程中，施工安全及操作安全，并保证对丙方支撑体系及降水系统成品保护质量若因乙方原因破坏支撑体系及降水系统的成品、安全。，承担由此产生的费用及损失、工期等由乙方负责工期等由责任方负责。 6、乙方土方开挖经专家组论证，方案可行后，报基坑支护设计单位、监理、甲方批准后实施，且严格执行基坑开挖原则“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”，确保基坑开挖安全与稳定。7、乙方施工过程中，出现基坑体系周边及基坑边1.5m范围内材料堆场荷载过大、重型车辆（如渣土车、砼罐车、汽车泵车、吊车等）运输、挖掘机及推土机行走等引起基坑支撑体系失稳及基坑出现滑动面，基坑位移或侧移等不安全因素，导致基坑支撑体系断裂、围护结构位移或倾覆、道路开裂、管线拉裂等情况，所需一切处理费用均由乙方承担。87、乙方负责委托与基坑支护设计单位联系沟通，设计做好切实可行的出土平台栈桥方案，保证基坑支撑体系安全。严格执行基坑支护设计单位要求，有效控制出土方量及车辆行走频次。如未按设乙方按照批准的土方开挖方案计要求施工，不得野蛮施工土方开挖，出现质量、安全问题，由乙方承担。98、乙方土方开挖工程中乙方土方开挖过程中，因施工不当，造成丙方水电管线及管路损坏，应按实际损失如实进行赔偿。如造成丙方停工，丙方视停工时间，可进行工期索赔。109、乙方正式移交丙方支撑体系施工工作面时，提供丙方支撑施工所用材料运输通道及砼浇筑工作面（即汽车泵及地泵作业面、材料堆场）。在不妨碍乙丙双方施工进度的前提下，协商解决、合理安排丙方使用乙方现场内的可以利用的施工道路、施工场地、防护等措施。1110、乙方协助甲方对丙方进行安全乙方负责协助甲方对丙方的安全文明、质量等施工管理工作，如出现质量、安全问题，与丙方共同承担连带责任。1211、乙方负责督促丙方按计划完成其工作，及时向甲方汇报基坑支护相关工作。为配合丙方做好基坑支护施工工作，提供必要的便利条件。1312、乙方向丙方提供现场已有且可以利用的脚手架、扣件及垂直运输机械（塔吊），丙方承担相应合乎市场价格的租赁费用。1413、乙方授权马仁山为现场管理代表，全权负责该项目的相关事宜。代表乙方全面主持现场的安全施工生产工作，涉及工期、质量、造价、款项收付及人事等的相关事宜需按承包人相关管理规定经分公司及公司审核批准。14、及时协助丙方处理基坑抢险工作，。遵守项目管理的各项规定。六、甲方责任1、甲方负责提供施工所需的政府相关部门的许可证及批件、及时办理正常施工所需一切相关手续，并积极配合与协调乙方、丙方施工所需相关手续，包括政府职能部门、园区管委会等相关手续。2、 负责按期支付乙方、丙方工程款，如未按合同条款，按时支付工程进度款，利息支付参照各自签订施工合同执行。3、 负责协调施工现场各责任主体单位的关系，确保工程正常进行。4、 负责基坑开挖工程中，因实际地质情况与工程地质勘察报告不相符或设计不合理等原因从而，导致基坑安全问题由甲方负责解决。5、 负责委托具备资质的第三方单位对基坑进行检测与监测并出具相关报告。负责提供工程地质勘察报告及地下管线图等、本场地水准点及控制点测量成果等资料。6、 负责委托具备资质的第三方单位对基坑进行检测与监测并出具相关报告。7、 负责审批施工进度计划。8、 甲方授权柳桂云 为现场管理代表，全权负责该项目的相关事宜。七、总承包管理费 按照C15地块地下室土建施工总承包的招投标约定，施工配合费已包含在中标价及合同价内，考虑到乙方承担施工总承包的管理，约定支护合同中支撑施工和降水综合考虑甲方向乙方支付30万元总承包管理费，该费用该费用由甲方在基坑支护施工结束后支付给乙方纳入甲乙双方合同的合同价款。八、违约责任1、 若丙方因自身原因不能按计划工期完成该工程，则由丙方向甲方按施工合同支付延期违约金，乙方工期顺延。若由乙方原因影响丙方不能按计划工期完成该工程，则丙方向甲方索赔工期，由乙方承担相应责任，丙方工期顺延。2、 因丙方施工质量等原因达不到质量要求的，丙方负责整改。并承担由此造成的直接损失和责任。因乙方施工不当或不按基坑设计要求分层开挖土方、未按批准的挖土方案施工破坏基坑支撑系统，导致施工质量问题，丙方负责整改，乙方承担由此造成的直接损失和责任。3、 若乙方未能按本合同约定履行责任若各方未能按本合同约定履行责任，所产生的后果和工期等责任由责任由乙方负责。若因降水原因导致土方无法外运时，由此造成的工期延误及发生的相关费用由甲丙方承担。九、其他1、 本合同一式十六份，甲方、乙方、丙方各持壹份，其余发相关单位。2、 本合同未尽事宜三方协商解决。3、 在履行合同过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。4、 本合同经甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。5、 本协议为甲方与乙方签订合同的附件，甲方与丙方签订的施工合同作为本协议的附件。手写涂改无效。十、本协议相关单位全部盖章签字后生效。发包人：（公章） 发包人：（公章）土建承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：发包人：（公章） 发包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：发包人：（公章） 发包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：发包人：（公章） 发包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：发包人：（公章） 土建承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：日 期： 日 期：专业分包人：（公章）住 所：法定代表人：日 期：9