标准路缘石植草砖买卖合同.doc

路 缘 石、植 草 砖 买 卖 合 同 合同编号：2012091002
买受人：北京城建建设工程有限公司 签订地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦B座15层
出卖人：北京金路通混凝土制品有限公司 签订时间： 年 月 日
第一条 标的物（用于北京城建建设工程有限公司康宁显示科技市政项目）
标的物名称
商标
规格型号
生产厂家
计量
数量
价款
单位
单价
总价
环保挤压透水C40路缘石

12cm*30cm*49.5cm

块
18000
15.30
275400
环保挤压C30植草砖

圆孔300mm*300mm*80mm

块
77000
3.00
231000
合计：人民币金额（大写）：伍拾万零陆千肆佰元整。￥：506400.00元。----------------------------
注：以现场进料的验收合格确认单为结算依据。-------------------------------------
（注：空格如不够，可以另接）
第二条 质量要求：按照国家标准JC/T 945-2005、JC899-2002及相关国家要求与规范以及技术交底，环境保护及安全要求符合国家现行标准，且满足建设单位要求。
第三条 包装标准、包装物的提供与回收：由出卖人负责提供；有害物包装由出卖人负责回收。
第四条 随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按照标的物数量免费配套供应。
第五条 施工现场验收办法：
1、 现场所有材料进货时必须进行检验，材料人员在验收时要认真核对材料规格、数量、生产单位提供的产品质量检验报告，说明书，合格证，装箱单，磅码单，明细表等资料；需复试的材料填写《进场材料通知单》经试验员签字后交其进行复试。
2、 按照货到现场以项目部的点验单、项目材料负责人等三人以实际数量验收签字为准，买受人、出卖人双方确认签字生效。
3、 运输装卸过程中的损坏由出卖人负责免费调换损坏数量。
第六条 标的物所有权自（交付/---- ）时起转移，但买受人未履行（支付价款 /-----）义务的，标的物仍属于买受人所有；标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。
第七条 交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点：按照买受人指定时间将现货送到施工现场指定地点。
第八条 运输方式及达站（港）和费用负担：由出卖人选择并负责运输，费用由出卖人负担。
第九条 验收标准、方法、地点及期限：货到现场七天内按照第二条标准验收。
第十条 成套设备的安装与调试：由出卖人负责。
第十一条 出卖人对标的物质量负责的条件和期限：按照施工合同规定的保修期免费保修，留总货款5%保修金保修期满两年后无质量问题一次付清。
第十二条 结算方式、时间及地点
1、供货完毕后，依据进场验收实际数量、复试实验合格单，双方签字办理结算手续，买受方必须有项目经理、材料主管人员签字生效。
2、建设单位支付工程款之后的十个工作日内，买受人按出卖人上月供合格产品的70%支付货款，除保修金以外的余款于2012年10月30日前付清。
第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十四条 本合同解除的条件：因产品质量问题买受人有权利解除合同；货款二清。
第十五条 违约责任
（一）出卖人违约责任：
1、 产品质量问题给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。
2、 延迟交货给买受人造成经济损失的，由出卖人负责赔偿一切经济损失。
（二）买受人违约责任：
1、逾期付款按未支付部分的每月0 %支付利息。
第十六条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：（只能选择一种）
（一）提交------仲裁委员会仲裁；（二）依法向 合同签订地 人民法院起诉。
第十七条 本合同自 签字盖章之日 起生效。
第十八条 其他约定事项：
1、本合同不得擅自变更和转移权益。
2、结算单由购买该批产品的现场项目经理签字盖章后方能作为付款的依据。
3、本合同项下全部或部分权益不得转让给第三方。
4、合同未尽事宜，双方可协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同涉及标的物价格不受市场价格变动影响，出卖人应按买受人通知时间送货，不得因货款支付、价格波动等因素为由拖延供货，若因出卖人延期供货造成买受人工程窝工、误工发生抢工以及造成买受人工程延误工期，发生业主向买受人进行索赔等发生的费用全部由出卖人赔偿，赔偿金从买受人应付货款中扣除，若货款不足以抵扣，出卖人应补足差额，买受人保留向出卖人追偿该部分损失的诉讼权利。
6、本合同价款中含材料运费，其他费用由出卖人自行承担。
7、开具的发票必须是正规、合格、有效，不许出现套票、假票。
8、本合同一式四份，买受人三份，出卖人一份，双方签字盖章后生效。
出卖人
出卖人（章）： 营业执照号码：
住所：
法定代表人： 委托代理人：
电话： 传真：
开户银行： 帐号：
税号： 邮政编码：
买受人：
买受人（章）： 营业执照号码：
住所：
法定代表人： 委托代理人：
电话： 传真：
开户银行： 帐号：
税号： 邮政编码：