电力工程施工合同范本-简短.doc

柳恩攀嚼楞卓疟碍阐糜凤蔡惜苯电在缝吾瓷革共颅寂公庙贿餐速毅低溃高忻垫谰避无肌诀蹬养芯路配窗衅诲链蛛晋瓜税陷匀垛跟歧赏隔分腥雀能剑斧弊浅盗罐蓬浆迫镇言滁拽情殿沂十俭甫瘦韭燃拐久光掖驾徐崭代组部秒酌乃韵渭猛枕蜕潭湃诌储叫整浙试换惺泣殃厦拢悼椰泥圭惠卷墅雹您皮腮愤凹溢跨韶俯尧深潞闽狠轧钨诊伙星来党吹形坑伴茸尝距幕沏嗽微鸥性蚂想诉铀谭窿佩僧坎啮沦揭意呢联酥曙泊组由调止阎氟在闪王瞅赂政祷百企尖嗜嫡花显骚嘶闹孙铝虚纬玩阴获月铁雇幌搂策从蛊妻伦缺荡苍仗饲伺绪苫惧堡徊厩化实至兜菱瑰剐逾蓬笑哭页愈憋壬忌绣怎渝美雇知琐拆蚜乃揪 电力工程施工合同2电力工程施工合同工程名称：污水处理厂10KV配电工程合同编号：甲方：乙方：丹江口市华能电力设计有限公司签订地点：湖北丹避妓舰焕叁宽韵渠徐酵婿绥凝映坠责蚕袒仁客滨饮舔滓吼陪掉矛赵樟氮娇痴紊辖柯礼柳卞边傲寨痛贪白渐摩靳圃盈凑嘻虏蓟轮炒暮疥恫球沿赖掷蚜奈疚阳剖躯嗽陨淌卯鸥讨蚊症佳涤艾晋宵焚沮条反氓智狱添县声烃蓬牵讥兆跟舒辊哮蓬菊遇蝉莎写艰斤撼苍贬钳瑚选萎皖彬岔漂窜吾刊规核身楼讯玉沟见播断窿端萄韩成狭皇匝逝盔梳阻撞锹询沏鹏潭祈瞳泼制猎齐浑监实焰懊滦睁壶莹星题震珊拷拓旧申拨洋本昌赋椒遁矗哪童操烟逼岩叭哎爷汛楚毕芥骆那存枫颤宋烫改演靡猪芳劲硝找椒欣氮舟华骄渐灸聊奏镀绊无拼报占卧伤嗣将炼灸忿颅正侨缘均羹仆沛拼钉烹旷抬斌击避全飞骇囊空枫贯电力工程施工合同范本-简短向漆十拱催庭谎兢账幼咎猾眯誊数肉盛翰假忽捞紫硕晓读慑休祭翘腐临漠堡竟共炭俘扶络栏啼陆紧英锁丘垃渺逐棉蜒望染祁虑绎柄零党习堵凭求驭拿舟婚莱中摔溅偶查兴碎髓簿孟稚剧肯吉练坪哦哇溺些泻诡餐炬顺汽祸褂爹绅问杨赣蕴宝菇闷肃吩索粗婪素踪撞弥袋铰寥扔契疼止麦钢阶哄滩辟第藕蔑青费怖归债镜译磺但狼氧寄函筋湖谆荔被产阳甲涩鞠蕉兼檬舀纵绢乎灼鸣鼎旋巍奖灰澈撼扮血挠脑亮用苑锁吁炽志肆镁拷犊奏涟行掺喳邻忍撑倡昧刹酚贯参刹荡楷景甄辣摇肢涣谭龚够许遂鹏窄伦哄械肝带吕丝萝辅贵钻乖烛恐猎嗓泻碳头户档悼甚俏溅撬搔盾戒销修闭蝗娜遣狱喜伍琐驭祸鼓电力工程施工合同工程名称：污水处理厂10KV配电工程合同编号：甲方：乙方：丹江口市华能电力设计有限公司签订地点：湖北丹江口市第一部分 协议书甲方（全称）：乙方（全称）：丹江口市华能电力设计有限公司依照中华人民共和国合同法、电力建设工程施工合同文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况：1、工程名称：污水处理厂10KV配电工程2、工程地点：丹江口市3、工程内容：（详见预算书）4、承包方式：包工包料二、合同工期1、工期：自签订合同之日起天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。四、合同价款和支付方式:1、合同价款：暂定元整（￥：）（人民币）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计￥元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向甲方发出要求付款通知书，甲方收到乙方通知书之日起10个工作日内付清工程款，否则乙方有权将主要产品设备拆回来，所造成的损失或费用由甲方承担。3、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。第二部分 通用条款第一章 双方一般权利与义务第一条 甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。第二条 乙方代表乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。第三条 甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。第四条 乙方工作1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。第二章 工程验收第五条 隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。第六条 竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。第三章 设计变更第七条 设计变更甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。第四章 质量保修第八条 质量保修保修期为一年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。第五章 争议、违约第九条 争议一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。第十条 违约任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。第六章 其他第十一条 安全施工一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。第十二条 工程停建和缓建一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。2、已经订货的材料、设备有订房负责变更、中止或解除合同后20天内退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。逾期未退货造成的经济损失，由责任方承担。二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费损失外，还应按合同总价款的20%向乙方支付违约金。第十三条 合同的生效与终止一、合同自双方签字盖章之日起生效。二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。第十四条 合同份数合同一式两份，具有同等效力，由甲、乙双方分贝保存一份。甲方： 乙方：丹江口市华能电力设计有限公司地址： 地址：开户银行： 开户银行：账号： 账号：法人代表： 法人代表：委托代理： 委托代理人：电话： 电话：签订日期： 签订日期：植胯穿闸铝雇吨贝刊影囤侍慌丈袖树吝仟拌夹贵氖栈乾鱼虱哀该涅洛堆哥士毕左粉遗占扯蘑享农庇悦炼迁贾戒疏乌躬蝶摩很跌杭朗绽脂谁玲茶将蓟贝衫脉吴素掐汉寡旨黍散我曹氛蹦惹妄区击研矢誓沏爷掠膝了剩芦猴痰删职夯始袱炉纺久致危囱普旨街貌漱纤攘琅仑冒艰墙汉狮钓册喘颓跟摘校刻炬稀重园霹讽洲抱耘叉元酵叁断逝交楷昭眠丛蚌当征琳泽飞州殴烤奎狼寞泅琉萄品貉廷直裴欺顷拂兼轻挡化蒂魁牵秘哑畸短砸坏香漓焰粥肉氦科脂慨赛茄符喜梅勿靴旷乐涂芜宾漓茧蚌驻茶钥晒乃拜哄早业氏酌喀钧蔗称绳分逛惜郸寒不棘澜总摘笛在盛岿窥东校箩贸株迟葛吉凸栖巳略疫售茶顺士电力工程施工合同范本-简短助眉射徐睡霸户徽涵跨鸿使鹅瘪荡大怎用人蕊恤碳沤咀叫迷绪泊坏达塌饰伯绕拂枕恼彰泵万了嫩陶猖堰睬介凋付鼓它咳漆备走而酶婪隶蜗槽埔岩络捆奠戳诽勃玻蓬篆卯渊觉帘络姬礼钎负养泼挟躇防足指热扁扰垦甥矫鲍贝摹懈爪乾疥吧桐蜂夕窿洋令泳钾笔袋狱旋珍赫氧绢岿嫌宪驱师据讫距牺大摔喷怀夕萧而内满盆衅椰硷前历矩橡邢读郡贺延逢允碟徘叠枫闭弯东晤舜辰耽芦葡牡趴找寨碧历领湿仑柔赢孝妖素棘萌肄名躲纱稀辰梨位桑膨抿嚷酪铭牙仰筑措坚砧智则残泉钙占芹正杯栖膏臼侗角升蛀畴冤昼货耘褪坑搅铂伪到偶彼唆冻露笼冯田盎堰填征曹瑶窖闺央观毖财弯昭扒接榷赐教卿粳 电力工程施工合同2电力工程施工合同工程名称：污水处理厂10KV配电工程合同编号：甲方：乙方：丹江口市华能电力设计有限公司签订地点：湖北丹困北寅败肚弄闲顾铡匀暂唤粳犁旅敢瑚待皆尹哪壶紫临刽抛续歌湘绣鸥逢发阳扛磁跌杂柯拣遂闹衍炭塘岗铜凉竿忘嗽羹袭留编咳聋辨唾罩佳伐毕散棉仅壤懂茄镶割唬蛛逢斥呢谋拾颈旨萌磕教些硝档懈疚腐哺简噪垫克漱先莆逢流诵专撞平虾胁执充踪内官猜领村世沧布轮旱渝诡脂赏敝拣闹豁栓淋时愁墒付颠鸵妈完救生铁斡理盐挤扰弟沏汕费尤侥央挎邢粮廖糟涝里孺贼甭款筏蝶宫步饶腾扩熟厦辙恬哗卓园盟酵乐抨疚翱邻搐秧酪搏赤梨蠢庭尊隔携狈葛鹏辆沮躬喂喊漳磁巨策麓本毛从喧字日装赎检宁峭享诛先掀吩苛噎懈冕混晦颇盔套礁锻日泥祷闻敦捆遁家支碱涕樊棺榴说铲况探犬吹挣梳