自来水破绿小型合同文本5.4.doc

天津市
小型建设工程施工合同

工程名称： 临港经济区海滨大道及津晋延长线绿化改造工程
工程编号：
建设单位 天津市自来水集团有限公司
施工单位： 天津临港园林建设有限公司
签订日期： 2014年5月 日

天津市城乡建设委员会
天津市工商行政管理局

天津市小型建设工程施工合同

发包方：（简称甲方） 天津市自来水集团有限公司
承包方：（简称乙方） 天津临港园林建设有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称： 临港经济区海滨大道及津晋延长线绿化改造工程。
1.2 工程地点： 天津市临港经济区海滨大道与珠江道交口东南侧及海滨大道与津晋延长线交口东北侧 。
1.3 工程内容：施工现场苗木迁移、栽植、整理地形、已有绿化设施拆改
1.4 承包范围： 临港经济区海滨大道与珠江道交口东南侧防护林595㎡、珠江道道路南侧50㎡、海滨大道与津晋延长线交口东北侧750㎡。 。
1.5 承包方式： 包工包料。
1.6 合同价款：本工程含税造价 441057.15元。
金额大写：肆拾肆万壹仟零伍拾柒元壹角伍分。
1.7 工程范围： 1395㎡ 。
第二条 工程期限
2.1 全部工程开工日期：本工程定于 年 月 日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。
2.3 全部工程总日历天数 天
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条 工期延误与工期奖罚
3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延；停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以明确答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
3.4 工期奖罚，根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟定如下条款：
3.4.1 无约定。
3.4.2
3.4.3
3.4.4
第四条 甲方工作
4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。
4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。
4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。
第五条 乙方工作
5.1 乙方应在 ∕年 ∕月 ∕日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在∕ 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
5.2 乙方必须按本合同约定的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
5.3 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5.4 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。
第六条 价款支付与调整
6.1 工程预付款：在合同签订后三日内甲方按工程合同造价 100 %，计人民币 元,支付给乙方。
6.2 合同价款的调整。在合同签订后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。
6.2.1 建设单位同意的设计变更、工程范围的变化、工程量增减及价款调整。
6.2.2 工程造价管理部门公布的价格调整。
6.2.3 双方约定的其他增减或调整。
6.3 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第七条 材料设备供应
7.1 甲供材料设备（见附表二）。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
7.2甲供材料应按双方约定的时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。
7.3乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求。
7.4根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.5甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，价差由甲方承担。
第八条 质量与验收
8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。
8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后通知甲方验收。
8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8.4 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。
第九条 设计变更
9.1 施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
9.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
第十条 竣工结算
10.1双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款。如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。
10.2 由于甲方违反有关规定，不能支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。
第十一条 争议，仲裁
12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条 甲、乙方驻工地代表
13.1 甲方驻工地代表姓名： 。
13.2 甲方委托监理工程师姓名： 被授权范围
。
13.3 乙方驻工地代表姓名： 崔昕 。
第十三条 合同附件
14.1在本合同签订之前，双方有关本工程的相关批复及资料。
14.2有关协议条款及补充合同：
14.3本工程采用固定价合同方式，发生工作范围和内容变更时，双方可对合同价款进行调整。
14.3 工程项目一览表
第十四条 合同份数及有效期
15.1 本合同一式 陆份。甲方 叁份，乙方 叁份。
15.2 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签章后生效。
第十六条 其它
16.1工程款在合同签订后三日内由甲方支付乙方；甲方支付工程款后，乙方提供相应款项的建安发票。
16.2 甲方单方面改变工程范围的，乙方有权停止施工，待双方重新确认本合同工程范围后，方可继续施工。

合同签订时间： 年 月 日
合同签订地点： 天津临港经济区

单位地址： 单位地址：
发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
开户名称： 开户名称：
账 号： 账 号：
联系人： 联系人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：

11

工 程 项 目 一 览 表
工程项目
栋数
结构
层次
主要工程量
檐高
跨度
开 工日 期
竣 工日 期
造价 （万元）
其 中：
m
m2
m3
土建
暖气
电气
通风
煤气
工 艺设 备
——
—

——
—