内部合作合同.doc

合作承包协议书

合 作 承 包 协 议

甲方:（发包方）

乙方:（承包方）

双方本着友好协商，平等互利的原则依照“中华人民共和国合同法”要求达成以下合作承包协议，本协议受法律保护，双方严格遵守，并遵照执行。

一、 合同文件：
1、 工作概况：
（1） 商业装饰用品、展览展示用品的设计、制作、安装、维护和维修。
具体合作承包内容见：附件二：“工程质量保证及保修条款”。
2、 合同文件及解释顺序：
本合同文件为一式两份，其中包括具体实施过程附件3份
附件一：“设计员、施工人员 工作流程”、
附件二：“工程质量保证及保修条款”
附件三：“效果图设计模板”
附件四：“价格协议”

价格协议、工程用料标准质量承诺。双方遵照执行。并与本合同具有同等法律效应。

二、 双方一般责任：
1、甲方代表： 。
2、乙方代表： 。
3、甲方工作解释：
（1） 在合同履行过程中，乙方的具体工作项目（工作名称、工作时间、质量标准、后期维护维修等）由甲方代表进行分配，并对工作的实施进度和状况给予监督。
（2） 甲方负责工作项目的主要设计工作，即效果图。
（3） 甲方参与部分画面制作（喷绘、刻字、雕刻），达到工作要求标准和乙方要求质量标准。乙方接受制作物当场验收，如发现质量问题当场提出由甲方给予解决。如后期在施工过程中针对画面或间接出现的质量问题，乙方付全部责任。
（4） 竣工验收合格后负责对乙方帐款的帐期结算。
4、乙方工作解释：
对甲方分配的工作，按照甲方的具体要求测量、制作、安装施工、维修。（遵守甲方指定的质量标准、时间标准和维护维修标准执行） 。

三、 施工组织设计和工期要求：（不可抗力除外）
具体见附件（1）
工期要求：
1、 进度计划：严格按照“附件（1）”中的要求进行操作。
（1） 特殊工作量大和施工难度大的工作根据实际情况乙方可提出协商，在征得甲方同意的前提下进行工期分配。
（2）甲方有特殊要求的工作时间在分配工作的同时会提前告知乙方，乙方严格按照甲方要求进行工期分配。
2、 延期开工、暂停施工、工期延误：
在没有接到甲方的通知和征得甲方同意的前提下不准以任何理由延期开工、暂停施工或工期延误。由此给甲方造成的损失乙方负责给予全部赔偿。
3、 因在施工中慌报、虚报制作规格尺寸，制作形式及材料情况，一经发现甲方给予扣除工程款处罚，并给予2——3倍的罚款。
（特殊说明：不包括同客户沟通出现的工作失误，不包括因现场工作条件限制导致的测量尺寸误差。——————特殊情况发生后由工头提出解释说明，甲方经理以书面形式签字认可后方可生效）。
四、 质量和验收：
（1） 乙方在施工过程中严格按照甲方要求的质量标准进行施工，工程结束后甲方组织验收。如未达到验收标准乙方对工程进行返工或维修。
（2） 在工作分配的过程中，针对工作的不同甲方会要求乙方具体的质量保修期限，并由乙方在质量保证附件上进行签字确认。（如未履行此过程则以甲方在合同附件中签署认定的质量保障标准和时间为准）。因此乙方应要求在特殊制作、批量工作中同甲方签订特约质量保证书。
“工程质量保证保修条款附件2” （不可抗力除外）
（3） 隐蔽工程和中间验收：
在工程实施过程中，甲方将不定期对乙方工作的项目进行查验，对隐蔽工程中发现的问题将给予严正追究。乙方给予赔偿、维修的基础上给予2——3倍的违约赔款。

五、 工程款支付：
（1） 乙方施工结束，在验收后质量合格的基础上甲方给予对帐。
（2） 结款帐期：甲方给乙方分配工作的同时对本批次工作的帐期给予通知，并体现在质量保证书中。
（3） 质量保证押金：在分配工作的过程中因质量保修期较长的，甲方将给予乙方一定比例工作款的抵押扣留，在质量保修期满后无质量责任问题牵涉到的扣款事项甲方将给予一次性返还。

六、 材料和设备供应：
甲方供应材料、设备：工作过程中甲方负责电脑设计效果图、喷绘制作物品、刻字雕刻制作用品的制作、提供。
乙方采购材料、设备：工作过程中，除甲方向乙方提供的材料外的所有材料设备购买和储备。

七、 设计、制作变更
1、 在乙方施工制作过程中，因甲方设计稿样的变更所造成的工期延误和费用由甲方负责。
2、 因乙方造成同甲方设计的图纸样式不符和变更，责任由乙方承担。

八、 安全施工及责任：
（1） 施工设施安全：
乙方在施工过程中，因工作方法、方式等问题有意或无意对现场第三方的物品、器件、建筑物等第三方设施造成的损坏，乙方将全权负责给予第三方解决维修或赔偿。甲方将不承担此责任。
（2） 工程质量安全：
在施工过程中或质量保修期内因工程质量问题（挂碰、跌落等等）造成的第三方伤亡、损坏（人或物），乙方全权负责给予解决和赔偿。甲方将不承担此责任。
（3） 乙方人员、财产安全责任（乙方承包工作）：
在乙方承包甲方工作的过程中（工作施工过程中、运输过程中、现场前期测量过程中），乙方人员应提高安全防范意识，由此造成的人员伤残、死亡等责任事故由乙方承担并解决赔付。甲方将不承担此责任。
（4）甲方临时工作需要要求乙方指派工人给予工作协助或雇佣乙方人工的条件下，如发生安全问题由甲方负责解决。
九、 工程分包：
（1） 乙方没有权利将甲方给予分配的工程进行转包，如因转包造成的损失和责任事故后果乙方将负责解决。甲方不承担责任。同时甲方将针对乙方违约影响程度给予扣款处罚并保留给予起诉的权利。
（2） 如因工程特殊技术原因或工程量大乙方无法完成，在请示甲方代表的前提下经甲方代表同意方可转包此不能完成部分的工作。同时针对转包后的责任和事故由乙方承担负责。甲方将不承担此责任。

十、不可抗力：
针对第三款，第四款第二项中的“不可抗力除外”给予说明如下：
不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
　　不可抗力主要包括：
　　（１）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；
　　（２）政府行为，如征收、征用；
　　（３）社会异常事件，如罢工、骚乱。

十一、本协议有效期为：
2010年 月 日——————2011年 月 日

十一、仲裁和解决：
本协议签字之日生效，在协议履行过程中，如有协议未牵涉到的部分出现问题双方友好协商解决，如解决不成可到当地仲裁机关进行解决。如仍解决不成可向上一级法院进行上诉。

发　包　人（签字）：　　　 　　承　包　人（签字）：

指定代表人（签字）：　　　 　　指定代表人（签字）：
签定日期： 签定日期：

附件二：“工程质量保证及保修条款
工程质量保证及保修条款————合同附件
发包人（全称）： ____________________________________________________________________________________
　　承包人（全称）： ____________________________________________________________________________________
　一、工程质量保修范围和内容：
　　承包人在质量保修期内，按合作承包协议中的管理规定，承担本工程质量保修责任。
　发包人、承包人经协商一致，对：
灯箱、店牌、遮阳棚、安装更换画面 ————制作安装维修；
保修期：2年

方管焊制主体框架形式展台、货柜 ————制作安装维修；
保修期：2年

方管制作拱形门、包柱、异形、吊饰、广场、酒店活动展示 ————制作安装维修；
保修期：客户要求保修时间

各种立体字、LED发光体应用 ————制作安装维修；
保修期：2年

KD板、车贴、雪弗板画面、吊牌、挂旗 ————制作安装维修；
保修期：1年

塑铝板、雕刻字新式店牌 ————制作安装维修；
保修期：2年
　　三、质量保修责任
　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人在接到保修通知之日起24小时内到场修理。如承包人在规定时间内无法维修的，发包人可委托其他人员修理。所发生的维修维护费用由承包人负担。
　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　⒊对于涉及在保修范围之外，第三方造成的损坏，承包方应当在第一时间通知发包方，立即向委托方反映报告情况。
　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
在保修期内，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，即承包方。
五、工程用料、制作形式诚信条款：
在施工和保修期间内，对承包方在以下范围内出现的诚信品德问题给予扣罚当次制作费用和质量保证金，并视情节严重停止或暂停其合作项目。同时根据事态的严重性在发包方指定的法院给予起诉并追纠承包方给发包方造成的直接和间接经济损失。同时发包方将给予扣留冻结承包方在发包方处所有业务往来制作款项。具体事项有：
1、 实际制作形式和材料同提报制作不符。
2、 实际制作尺寸规格和提报规格不符。
（具体以效果图模板和报价为依据）
六、服务、效率条款：
1、 承包方应积极根据公司政策调整工作效率和人员配置。在分配工作过程中积极配合第一时间完成工作。如承包方有其它工作或其它问题延误测量接单、施工进度及完工时间，公司将在第一时间内做出调整，将其测量的工作或测量后需施工的工作转移给其它工头测量、制作施工。
2、 在特殊报价中，工头测量后提报的特殊报价公司会根据情况同时分配给其它承包商共同竞价，在取得其它承包方的报价后同最先安排测量的承包商议价，如第一测量承包商无法接受其它竞争报价，则本工作发包商将转给其它承包商制作。
3、 在日常工作分配过程中，对工作配合态度、测量时间、施工完工时间上效率低，质量差的承包商在工作分配上将工作的数量和质量给予调整和缩减。对恶意造成工作效率低、工程质量差的承包商，将给予工程质量保证金的扣罚。情节严重造成重大损失的将参照“工程用料、制作形式诚信条款”给予处理。

七、为确保和约束工程质量、保修服务、质量用料诚信、服务效率，特对承包商收取质量服务保证金，保证金额为： 。本保证金在停止合作后2年后，扣除对违反合同发生的扣款金额后给予退还。如扣款金额超过质量保证金，发包商将在制作款中给予补扣齐全。
　　五、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项： ___________________________________________________________________________________。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　法定代表人（签字）：
　　　年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日
6