工程施工劳务协议(木工).doc

木工分项工程施工协议书协议双方： （以下简称甲方） （以下简称乙方）；身份证号码 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，双方本着平等互利、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方职责，相互协作配合，结合本工程的具体情况，经协商一致制定本协议，共同信守执行。第一条：工程概况1、 工程名称： 南山矿石山村挡土墙工程 2、 工程地点： 南山矿石山村 3、 承包形式：包清工第二条：承包范围内容：1、 模板支护2、 埋件留设3、 自制螺杆第三条：合同工期确保进度，按工程计划及时完成各节点第四条：建筑面积、取费标准、合同价款、付款方式1、 取费标准： 按模板面积32元/m3计取；（含圆钉） 此价格包含了工人工资及劳保福利及安全措施费等所有费用。 2、付款方式：每月付进度款，建设单位到甲方帐户后，按经甲方现场管理人员验收合格后完成的工作量50%支付。第五条：工程质量1、 本工程质量标准：确保该工程为合格工程。2、 本工程乙方必须严格按照“建筑工程质量验收评定标准”和地区有关规定组织施工、进行工程质量管理。甲方按照工程质量标准进行质量验收和考核结算。3、 施工中，乙方必须按质量标准逐项进行自检，自检合格后通知甲方复检，甲、乙双方认可后才可进行下道工序的施工。凡不符合质量要求或违反甲、乙双方规定的，乙方除限期整改外，还应接受甲方的罚款处理。如质量严重低劣，甲方有权终止合同。一切进行整改和终止合同的损失由乙方承担。第六条：材料管理1、 乙方在施工期间应加强现场文明施工管理；在材料消耗上凭领料单限额领料。2、 每日、每项目工程施工完毕后，必须及时做好落手清工作。3、 乙方必须认真执行甲方制定有关材料管理的规章制度和奖罚条例。第七条：工期管理乙方应积极组织人员施工，确保甲方（或甲方）制定的进度计划如期完成，如因劳力不足，造成工期延误、滞后，甲方有权将部分分项工程另价承包给其他班组施工（此费用在乙方承包工程款中扣除），乙方不得有任何疑义，且乙方要承担误工造成的损失；如乙方实无劳力施工，甲方有权责令乙方无条件退场，所做工程量按50%结算。第八条：安全、文明施工管理1、 本工程安全、文明施工管理目标：确保“市文明工地”，安全无重大安全事故。2、 甲方、乙方必须贯彻、执行国家、政府和行业主管部门颁发的有关安全生产法律法规，严格按安全标准组织施工。3、 乙方应对职工进行安全生产教育，每天进行安全生产技术交底，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救伤员，保护事故现场，并立即报告甲方。5、 双方要明确安全生产责任制，乙方在施工现场（包括生活区），由于违章指挥、违章作业及失误而造成的人员伤亡、火灾等一切事故，由乙方承担全部责任和经济损失。6、 据承包方制定的文明标化工地管理目标要求，扎实做好工地门前二禁三保工作，搞好工地环境卫生，严禁带家属、小孩进入工地，禁止职工赌博、酗酒、打架斗殴。发现赌博、酗酒、打架斗殴按项目部处罚条例执行。7、 甲方负责乙方安全帽采购、编号工作，乙方领取时按每顶实际价结算给甲方。8、 现场材料按甲方现场管理人员指定地点齐整堆放。第九条：甲方职责1、 积极为乙方创造条件，协调好内外关系，提供生产、生活便利。2、 及时进行质量、技术、安全交底及隐蔽工程的验收。3、 对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、技术管理进行经常性的检查和监督，随时解决各种问题。4、 水源及配电箱就近安装自工作现场。第十条：乙方承诺1、 如因乙方施工进度、质量不能满足甲方要求，或业主资金等原因及自然灾害等原因要求停工，乙方无条件顺从安排和停工或退场，复工通知后及时复工。2、 乙方中途退场或业主、监理、甲方因质量和进度原因勒令退场，所完成的工程量按50%计算，其余作为对甲方的损失补偿费。3、 在大忙和平时不得任意停工，随便停工超过3小时一次接受甲方罚款壹万元。需甲方解决事宜由甲乙双方协调，工人不得停工。4、 质量上一次验收不合格，愿意接受甲方处罚，并及时停工整改。5、 保证职工劳保用品穿戴整齐，不打架、不偷拿，如发生无条件接受处罚。6、 主要负责人离开工地，必须经同意批准。如整天不在工地愿接受处罚。第十一条：其它1、 施工小型工具均由乙方自理，甲方提供对拉螺杆原材料。2、 乙方必须保证每天有专门的管理人员在现场。第十二条：甲方指派 ，乙方指派 ，分别为驻工地履行合同负责人，乙方应绝对服从甲方的质量、安全、进度、文明卫生等管理。第十三条：本协议在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商无效，由所在区人民法院仲裁。第十四条：本协议一式二份，乙方执一份，甲方执一份。第十五条：本协议自签订之日起生效，至价款付清后失效。甲方： 乙方： 代 表： 代 表： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 电 话： 电 话： 签订日期： 年 月 日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！