安全施工合同书.doc

-范文最新推荐- 安全施工合同书 安全施工是保障高层建筑质量及其施工工作顺利进行的重要基础,对于安全施工合同书你了解多少?以下是小编为大家整理的安全施工合同书范文，欢迎参考阅读。 安全施工合同书范文1 甲方： 乙方： 甲乙双方为携手合作，促进发展，明确责任，依据法律之相关规定，本着诚实信用，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条：本项工程风险抵押金预收20000元整。 第二条：风险抵押金由乙方交甲方保管。甲方应妥善保管风险抵押金，不得随意挪用。 第三条：甲方的权利和义务 (1) 甲方对乙方起到监督作用，随时对乙方施工情况进行检查。 (2) 甲方有权对乙方违反相关法规、制度的行为做出相应处罚，金额从风险抵押金中扣除。 (3) 甲方根据实际情况提供给乙方施工所需场地、环境条件等相关服务。 第四条：乙方的权利和义务 (1) 乙方自觉接受甲方的检查和监督，遵守甲方的有关规定和相关规章制度。 (2) 乙方应将所有作业人员资格证和操作证原件、复印件上报基建办，以备查。 (3) 乙方应根据工程大小自行配备灭火器，放置于施工工地以备用。 (4) 乙方应在施工工地配备一名安全巡视员，以备处理各种应急事件。如需夜间施工，应经甲方同意。 (5) 乙方应在施工期间做好相关防护，确保安全，并承担施工中的一切安全事故责任。 (6) 施工临时用电，线路应无接头，电源须加漏电保护器，并在甲方指定部位连接电源、严禁私接线路。 (7) 施工现场应封闭施工，各出入口悬挂施工现场、禁止入内标志牌。 (8) 现场施工人员应挂牌上岗，配备并使用安全帽、保险带、高空作业安全工具等相关防护措施。 第五条：合同生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。需要变更或解除合同时，应双方协商一致，达成书面协议。 第六条：责任 (1)在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故的，甲方有权查清事实，明确责任，并根据责任处理。 (2)工程竣工验收后，如乙方不再承接甲方工程且无任何违反本合同条款，剩余风险抵押金一次性退给乙方。 (3)在合同履行过程中，乙方施工过程中发生安全事故并实际损失财产金额超过风险抵押金金额的，除履行本合同外，按实际情况追缴罚金。 (4)甲乙双方发生纠纷后，应协商解决。协商不成的，可向人民法院起诉。 第七条：附责 (1)本合同合同履行过程中，乙方如再承接甲方其他工程,风险抵押金不再重复收取。本施工安全合同对乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重复签订。 (2)本合同未尽事宜，由双方协商补充，甲乙双方签订的其他文件均为本合同的组成部分。如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。 (3)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效 (4)本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安全施工合同书范文2 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为贯彻落实安全第一，预防为主的安全生产方针、确保病房楼施工现场安全、进一步明确双方的安全责任，经双方协商制定本合同： 1. 承包方的安全责任： 1.1. 建立建全安全生产组织体系，建立各级、各部门、各系统安全生产责任制，明确各级、各类人员在施工活动中应承但的安全职责。 1.2. 建立安全保证体系和安全监察体系，健全各级安全监察机构和安全网络，超过30人的二级机构施工队伍设专职安全员，30人以下的设兼职安全员。 1.3. 有能满足工程需要、保证安全施工的机械设备，合格的安全工具及安全防护设施，而且不超过检验周期。 1.4. 非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。 1.5. 严格高处作业安全控制措施、严格施工用电安全控制措施。 1.6. 配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品，且能正确佩带。 1.7. 所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档，经常对施工人员进行必要的安全教育，对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训、并考试合格。 1.8. 严禁使用未成年人和不适应现场要求的老、弱、病、残人员进行施工。 1.9. 严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。 1.10. 接受发包方安全专职人员的安全监督、治理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。 1.11. 施工人员不得超越施工场地进入非施工区域，由此产生的后果自负，如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。 1.12 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持三不放过的原则，严肃处理相关责任人。 2.发包方的安全责任 2.1. 审核承包方的非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)是否资质具备且上岗证齐全，证件合格项目与所从事工种相符。 2.2. 向承包方具体交代发包方所制定的各项安全治理制度，并要求严格执行。 2.3. 对承包方施工现场有安全监督的责任，对施工现场及发包方院区范围内的所有违章有权制止、纠章、对严重违章有权对其停止工作令其整顿。 3. 工程开工前，承包方向发包方缴纳贰万元安全生产保证金，发生人身死亡事故、扣除全部保证金，违约金按工程造价的3%从工程款中扣除，并对死亡人员家属承担赔偿责任和其他责任。发生人身重伤事故、扣除50%预留保证金，违约金按工程造价的0.5%从工程款中扣除，承担对伤者的救治费用、赔偿责任和其他责任。违反发包方有关安全治理制度规定时，将按有关制度的规定给予经济处罚。 4. 安全、文明奖惩细则 4.1 承包人有下列情况的，每次处以50500元的违约赔偿，并责令整改： 4.1.2 进入现场未戴安全帽，未佩带工作卡的; 4.1.3 现场随意高空抛物; 4.2 有下列情况的，每次处以5005000元的违约赔偿，并责令整改： 4.2.1 现场材料、机具乱堆乱放，影响场容场貌的; 4.2.2 食堂、宿舍、厕所等现场卫生管理制度未制定、落实或现场卫生情况差的; 4.2.3 现场(含办公区)有未成年人进出的; 4.2.4 没有建立健全安全生产责任制和定期安全检查制度的或未予真正实施的。 4.3 承包人有下列情况的每次处以200010000元的违约赔偿，并责令改正： 4.3.1 现场操作人员违反安全操作规程，但未造成安全事故的; 4.3.2 施工用电不规范，乱接乱拉电缆线，安全保护装置形同虚设; 4.3.3 现场安全措施未到位，有严重安全隐患的。 5.施工期间不得影响病人休息，如在工程施工中因环保、噪声等产生的问题，一切后果由承包人承担，并不得以此为借口耽误工期，因此致使的工期延误，由承包人承担。 6. 承包人综合治理不力，有打架、盗窃、赌博、嫖娼等事件发生的，第一次处以5000元的违约赔偿，第二次处以10000元的违约赔偿，以此类推。若有管理人员参与，罚款加倍，且清退该管理人员。情节严重的，送当地公安机关处理。 7.监理、发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见，仍然整改不及时，或未能从根本上予以改正，同样或类似问题一再发生，项目总监有权下达停工令进行整改，因此造成的延误工期由承包人承担。 8. 本合同作为徐州市东方人民医院建设工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 未尽事宜双方协商解决。 8. 本合同发包方、承包方各两份，共四份。 9. 本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安全施工合同书范文3 甲方： 乙方： 为了加强安全管理，深入贯彻安全第一，预防为主、综合治理安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议： 一、甲方安全责任 1、 甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。 3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。不得违章指挥、强令乙方冒险作业。 4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。 5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。 6、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。 7、监督检查乙方的安全施工作业情况，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。 8、 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。 9、 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 二、乙方安全责任 1、乙方要根据施工现场安全管理制度做好各项安全工作。 2、乙方的特种作业人员要依照特种作业人员持证上岗管理制度做好安全工作。 3、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;乙方有权拒绝甲方的违章指挥。 4、甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。 5、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场。 6、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。 7、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程，凡不了解规程的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。 8、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。 9、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。 10、 本工程施工期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任; 11、 本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。 12、尽事宜，双方协商解决。 三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 城市园林景观是提升城市生态环境,构建良好城市文化,创新城市基础建设的主要工程,对城市化进程有着记录、展现、提升的功能。签订园林景观施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的园林景观施工合同范文，欢迎参考阅读。 园林景观施工合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 工程。 2.工程地点： 3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520000元 (具体单价详见清单) ; 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整; 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条 关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条 双方的责任 (一)甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方; 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品保护; 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条 材料的认定及采购 1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 园林景观施工合同范文2 甲方(发包方)： (以下简称甲方) 乙方(承包方)： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容 二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。 三、承包方式： 由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。 四、工期 本工程工期为： 2018 年 月 日至 年 月 日 绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。 五、工程价款的支付与结算 1、按工程进度每月支付完成产值的_%; 2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项; 3、本工程价款不含税金。 六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。 七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 园林景观施工合同范文3 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑安装工程承包合同条例及长沙市有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，保证工程顺利进行，根据本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本协议条款的基础上，签订本xxxxxx期园林景观工程施工合同，以共同信守。 一、工程名称：xxxxxxxxxxx期 二、工程地点：xxxxxxxxxxxx 三、工程内容：园林景观工程 四、承包范围：详见xxxxxxxx期园林景观设计方案及甲方7月25日确认的xxxxxxxxx期园林景观工程设计施工图文件。 五、承包方式：乙方以包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包资料备案等方式承包。 六、合同价款： 1、本合同价款为人民币大写：xxxxxx元整(小写：￥xxxxxxxxx元)。 2、本合同价款为暂定价，待双方施工图预算对审造价确定后，再行补充协议。 3、本合同价款为含税价，甲方在支付工程款时，乙方应按相应金额开具建安发票。 七、工期 1、本工程工期为 个日历天。(以甲方开工令为准)。各节控制工期以项目部审核的进度计划为准。 2、双方在确定工期前均以考虑了各种环境因素对本工程工期的影响，由于乙方原因造成工期拖延，其罚款天数按逾期第三天起开始计算，每拖延一天罚款500元。若因土建和不可抗力等原因影响工程进度,则工期顺延。 八、甲乙双方责任 (一)、甲方责任 (1)，甲方委派xxxxx同志为现场代表，代表甲方监督乙方的施工进度、施工质量、安全措施等。对违章作业提出批评，对情节严重，影响工程质量、安全等的有权现场制止施工。 (2)开工前做好场区内开工协调工作，拆除、迁移障碍物，做到三通一平，提供水源、电 源等，提供有效施工面。 (3)负责监督检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问题有权要求整改或停工。 (4)组织有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、组织验收，办理竣工结算。 (5)按合同约定支付工程款项。 (二)乙方责任 (1)乙方委派：xxxx为项目经理，联系电话：xxxxxxxxxxxxx (2)按甲方审核后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留罚款的权利。 (3)进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。 (4)所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。 (5)乙方应精心组织，做到安全、文明施工，保持场地平整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种安全事故，由乙方承担一切责任。 (6)严格按国家建筑工程园林绿化质量检验评定标准进行施工检验，合格率应达到100%。若施工过程中管理不善，发生严重质量问题，一切责任由乙方承担。 (7)接受甲方对景观工程的管理，服从甲方现场代表的管理。 (8)按工期要求保质保量完成各项施工任务，力争达到好的景观效果。对软质景观在养护期间内发生苗木死亡的，应进行补栽补种，栽种苗木前必须按设计要求加施底肥、翻土，并保证98%以上的成活率。对硬质景观在施工中发生的质量问题，由乙方负责返修至合格。 (9)乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括技术方案、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料。 (10)乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护工作至竣工验收。 (11)乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。 九、工程质量及进度管理 1、本工程的质量标准是合格。 2、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。 3、乙方在施工过程中如发现设计、苗木、材料、施工等质量问题应及时通知甲方，其处理方法必须经甲方认可。 4、进度：乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格控制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求。甲方有权中止与乙方的合同，乙方在二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。甲方保留索赔的权利。 十、设计变更 1、施工中甲方有权根据工程需要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。 2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。如有必要乙方提出的变更，必须按甲方规定的有关程序进行，否则一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 十一、结算方式 1、本工程完工并经监理方、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。 2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。 3、水、电费结算：施工期间水、电费由乙方承担，结算时按实扣除(水费按自来水公司价格计算，电费按xxx市供电局价格计算)。 4、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则：设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价执行;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。 十二、付款方式 (1)本工程无预付款; (2)乙方将当月实际完成的工程量和本月进度情况及下月工作计划上报给甲方，甲方将根据实际情况和相关合同审核无误后，支付经甲方确认的当月已完成工程量的70%的进度款。其中施工联系单、设计变更等相关费用，统一在决算时结算。 (3)本项工程施工完毕，经监理方、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，甲方付至结算价款的95%。 (4)尾款5%留作质保金，保修期一年，一年后无质量问题，甲方在七个工作日内一次性付清，质保金不计利息; 十三、工程验收 1、乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工检查记录、检测试验报告和技术资料，并由甲方进行检验和签证。 2、关键部位完工，应组织进行中间验收。 3、当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应整理提交3套竣工资料。 4、当具备交工验收条件时，乙方应提前三天递交工程交工验收报告，通知甲方可以组织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后三天内，应组织相关部门进行验收，并签署验收证书。 5、乙方在工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期进行验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。甲方不得无故推迟验收，否则其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。 6、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 十四、工程质量保修期 1、质保范围为乙方所承包的工程范围。 2、本工程的质保期及绿化养护期为一年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算。 3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。 十五、其它 1、本合同自签字盖章之日起生效。至办完工程验收交接和竣工结算，保修期满，乙方解决全部保修问题，甲方付清工程款后，本合同即告终止。 2、本合同未尽事宜,双方协商解决. 3、本合同一式六份,甲方执 四 份， 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 当前建筑工程安全文明施工管理还存在诸多问题,标准化是解决安全文明施工管理水平进一步提高的主要对策。对于安全文明施工合同你了解多少?以下是小编为大家整理的安全文明施工合同范文，欢迎参考阅读。 安全文明施工合同范文1 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。 第一条：甲、乙双方严格按照经省人大批准的河南省建设工程项目施工安全监督管理办法和市政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。 第二条：乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。 第三条：乙方应主动做好以下工作： 一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂物、积水、异味，并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民;施工现场必须派专人管理，严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。 三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。 四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须减速行驶;设置明显警示标志。 五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合施工现场临时用电安全技术规范，配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。 六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。 七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。 八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。 九、工人食堂必须干净，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暧可统一安装空调。 十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。 第四条：安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。 第五条：本协议自双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安全文明施工合同范文2 为确保活动房安装项目顺利进行，保证施工过程中工人的人身安全及健康，保证公司良好形象，明确甲、乙双方的权益和义务，经甲乙双方协商一致，特签订本协议共同遵守： 1、 安全措施 1.1甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府、市建委等颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度。 1.2要建立建全安全管理、定期检查制度，乙方要设立专职或兼职安全员。甲乙双方要定期进行安全检查，及时发现施工中的安全隐患，对所发现的隐患责令及时改正，对于限期内不整改的甲方有权停止乙方的作业(耽误工期由乙方负责)并做出相应处罚，待险情确实排除后方可恢复正常施工。 1.3甲方对乙方承担的每个安装工程，要先对乙方进行安全技术交底。乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底，所有作业人员均应按交底和安全操作规程操作。 1.4乙方要对其所有安装工人上意外保险，并把保险单据复印件交于甲方 1.5如果乙方作业人员因未按照安全生产有关规定施工造成的伤、残、亡事故，由乙方自行负责，并承担相关法律责任。 1.6乙方施工人员必须经过安全培训、考核后方可准予上岗，未经培训、考核上岗发生的工伤事故，其责任和费用由乙方负责。 1.7乙方需按国家及相关法律规范规定安排专职施工现场消防及安全管理人员，对本工地消防安全事宜负责。 1.8乙方自行负责施工现场清洁卫生、食堂饮食、职工生活的管理，并做好防火防漏气防漏电等工作。 1.9电动工具要使用电缆盘，要有漏电保护器或接地措施，并按规定定期检测。 1.10定期为登高作业人员体检，有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。 1.11经常检查电动工具，电缆，电线有无破皮漏电现象，发现问题及时处理。 1.12高处作业时应配戴工具袋，防止构件坠落伤人。 1.13登高用脚手架应搭设合理，牢靠，不摇不晃。 1.14一般工种不得顶替特殊工种作业，起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上岗。 1.15每天出工前，班长组织召开班前会讲安全，讲质量，讲进度要求，并做好记录，主管应定期参加会议。 1.16每天工完料净，场地清，灭绝火源，切断电源。 2、文明施工 2.1工人进场后要服从业主和现场管理人员的管理，不能野蛮作业，不能用语言或用其他方式顶撞业主和其他管理人员。 2.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服和劳保用品，配戴安全帽，高空作业配戴安全带。不要随意大小便，穿戴要整洁，不要赤身露臂，在施工现场更不能穿拖鞋。 2.3帐蓬，配电箱，材料等摆放位置应符合施工作业总平面图要求。 2.4施工作业总平面图的确定，应先与甲方沟通，再行确定，一经确定应认真执行，不再改动。 2.5员工使用的生活用品，行李摆放要统一、合理。 2.6材料进场后，应按规格、型号分类存放，并且应用木方或其他物品垫起100mm以上，码放整齐。严禁乱堆、乱放，严禁与腐蚀性物质接触，并有防雨措施。 2.7人字架、一字梁、钢梁钢柱、檩条、复合板应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐，做到一条线、一头齐。 2.8构件堆放应符合其设计受力情况，如屋架，窗、门要竖立堆放。 2.9木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好，防止雨淋。 2.10五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔，乱放，应分类存放在小件箱中，并且有防雨措施。 2.11施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑，彩板废料等)，每天完工清理干净，统一堆放到指定位置。 2.12完工后退场前，将剩余材料按退货管理规定清理退库。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人