新版FIDIC标准合同条件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2008/03/16,新版FIDIC合同条件,*,教授、博导,教授级注册咨询师,*大学土木工程学院,Project Management,and Contract Administration,新版FIDIC标准合同条件,1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,新版FIDIC,“简明合同格式”,FIDIC业主/咨询,工程师标准服务协议书,新版FIDIC标准合同条件,业主,编制的,招标文件,及随后和承包商签订的,合同,中，,合同条件,都是合同文件中,最核心、最重要的内容,。它既是投标者投标,报价的基础,，更是在签订合同之后，合同双方,履行合同,最重要的,依据,。,国际咨询工程师联合会（Federation Internationale des Ingenieurs Conseils,简称,FIDIC,）,1913年创立,于,欧洲,。,1948年,英国咨询工程师组织加入FIDIC，,1959年,美国、加拿大、澳大利亚等加入，成员来自,60,多个国家和地区。,中国在96年正式加入。,新版FIDIC标准合同条件,FIDIC,下属有,两个,地区成员协会,：FIDIC,亚洲及太平洋,地区成员协会（,ASPAC,）；FIDIC,非洲,成员协会集团（,APAC,）。FIDIC下设许多,专业委员会,，如,业主咨询工程师,关系委员会（,CCRC,）、,合同,委员会（,CC,）、,执行,委员会（,EC,）、,风险管理,委员会（,RMC,）、,仲裁/裁决/调解审查,委员会（,ARB/MED/ADJRC,）、,环境,委员会（,ENVC,）、,质量管理,委员会（,QMC,）、,21世纪工作组,（Task Force 21）。,FIDIC,是国际工程咨询业的,权威行业组织,，与世行等国际金融组织有密切联系。,FIDIC,的各种,文献和出版物,是工程咨询行业的,重要指导性文献,。,新版FIDIC标准合同条件,常用的有,FIDIC,“,土木工程施工合同条件,”、“,电气和机械工程合同条件,”，还有“,业主与咨询工程师标准服务协议书,”以及“,设计一建造与交钥匙工程合同条件,”和“,土木工程施工分包合同条件,”等。,FIDIC还专门出版了“,招标程序,”（,Tendering Procedure,）,成为一般FIDIC项目采购管理所遵循的程序文件，并被,世行所采纳,。,新版FIDIC标准合同条件,FIDIC,编制的各类合同条件的特点,1.,国际性、通用性和权威性,FIDIC,编制的各种合同条件是在总结各方面经验教训的基础上制定的，且不断修改完善。如：,FIDIC,“,土木工程施工合同条件”,第,1,版,制定于,1957,年、,63,年第,2,版,、,77,年第,3,版,、,87,年第,4,版,，,88,年、,92,年,修订第,4,版，,96,年、,99,年,增补第,4,版,。,2.,公正合理、职责分明,FIDIC,合同条件的各项规定具体体现了业主、承包商的,义务、职责、权利,，以及咨询工程师的职责和权限。,新版FIDIC标准合同条件,FIDIC,编制的各类合同条件的特点,3.,程序严谨，易于操作,FIDI,合同条件对处理各种问题的词序都有严谨的规定。,4.,通用合同条件和专用合同条件的有机结合,FIDIC,合同条件一般分为两个部分：第一部分是“,通用合同条件,”；第二部分是“,特殊应用条件,”，也可称为“,专用合同条件,”。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,FIDIC,的各种标准合同条件因其,标准化,、,规范化,、,权威性,而被广泛采纳。1999年10月，FIDIC又正式出版了四种新的标准合同条件。,以下首先对,1999,年,FIDIC,最新推出的合同条件进行了,比较和分析,。,然后，重点介绍FIDIC“,工程设备和设计建造合同条件,”、“,简明合同格式,”和“,业主与咨询工程师标准服务协议书,”。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,1999年10月,，FIDIC又正式出版了四种新的标准合同条件。即：,施工合同条件,（,Conditions of Contract for Construction,）。,工程设备和设计,建造合同条件,（,Conditions of Contract for Plant and Design-Build,）。,EPC(,设计,-,采购,-,建造交钥匙项目合同条件,),（,Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects,）”。,简明合同,格式,(Short Form of Contract),。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,1.,新版,FIDIC,合同条件的特点,1,）,在,编排格式上统一化,FIDIC,早期版本来源于英国的,ICE,合同条件，第,4,版前，其许多,条款顺序、标题、内容,甚至编号都与,ICE,合同条件雷同。新版跳出了这个框框。,2,）,条款适用的项目种类更加广泛,大多数类型项目管理,使用范围大大拓宽。如“,施工合同条件,”不只是用于土木工程施工，还可用于机械、电气等多种工程的施工；“,工程设备和设计一建造合同条件,”、“,EPC,交钥匙合同条件,”,可用于,“,设计,-,建造,”,或,“,EPC(,设计,-,采购,-,建造,）,交钥匙,”,等总承包类型的项目,。而“简明合同,格式,”,则可用于各类中小型工程。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,1.,新版,FIDIC,合同条件的特点,3,）,条款的内容作了较大的改进和补充,“,施工合同条件,”与“,土木工程施工合同条件,”比较，,完全采用,“土木工程施工合同条件”内容的只有,33,款,，对条款的内容做了,补充或较大改动,的有,68,款,，而,新编写,的则有,62,款,。,又如“,施工合同条件,”对,关键词,的定义增加到,58,个,（“土木工程施工合同条件”只有,32,个,），其中有,30,个是“土木工程施工合同条件”没有定义的。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,1.,新版,FIDIC,合同条件的特点,4,）在编写思想上也有了一些变化,以前将,并非每个用户都要用到,的内容都编人了,专用合同条件,，而新版本则尽可能地在,通用条件,中作出,比较全面而细致,的规定，如关于,预付款,、,调价公式,、有关,劳务,的某些具体规定均被写人了通用条件。,FIDIC,的编写者认为，如果这些规定,不适用,，用户可以将其从通用条件中,删去,，这样做要比让用户在需要时在专用合同条件中自行编写更为方便。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,1.,新版,FIDIC,合同条件的特点,5,）新版本对业主、承包商双方的,职责、义务,以及工程师的,职权,都作了,更为严格,而,明确的规定,，提出了,更高的要求。,6,）新版合同条件在,语言上,比以前的老版本,简明,，其英文版中很少出现以前那些陈旧拗口的古英语用词，旬子的结构也相对简单清楚，因此,更易读、易懂。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,以下从,适用范围,和业主的,参与程度,、合同,管理方式,、,质量管理,、,风险的分担,和,价格方式,等,五个方面,对上述四种合同条件作一,简单比较,。,1,）适用范围和业主的参与程度,“,施工合同条件,”适用于由,业主,方（或委托工程师）进行,设计,，,承包商,只负责,施工,（可能也会做少量的设计）的工程项目。这种形式下,业主方,（依靠其雇用的监理工程师）对项目的,管理,工作,参与较多,，对项目,从头到尾,都要进行较细致的,控制和监督,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,1,）适用范围和业主的参与程度,“,工程设备和设计,建造合同条件,”适用于由承包商设计并进行,施工,的,总承包项目,。,用此合同，收主只须在“,业主的要求,”中说明工程的,目的,、,范围,和,设计,等方面的,技术标准,，由,承包商,按,照此要求进行,设计,、,提供设备,并进行,施工,，完成的工作只有符合“,业主的要求,”才会被业主接收。,业主,对项目进行中的工作,参与较少,，主要是要,把好,工程完工后的,检验关,。这种合同方式目前主要运用于包括,电力,和（或）,机械工程,的项目。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,1,）适用范围和业主的参与程度,“,EPC,合同条件,”适用于在,交钥匙,的基础上进行的,工厂或电厂,的实施以及其他相关设施的提供，或,基础设施项目,和其他类型的,开发项目,的实施。,如业主对项目,最终造价,和,施工时间,的,确定性,要求很高，常用此合同模式。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,1,）适用范围和业主的参与程度,“,EPC,合同条件,”中规定,承包商负责,实施所有,设计、采购和建造,工作：,即在“,交钥匙,”时，要提供一个,设施配备完整,、可,投产运行,的项目。因此种合同模式出现,时间不长,，许多,作法还不统一,，业主,参与程度,也,不尽相同,，总趋势是向着业主只进行,总体控制方面,发展,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,1,）适用范围和业主的参与程度,“,简明合同格式,”适用于投资相对,较低,的、一般,不需要分包,的,建筑或工程项目,，但是对于,投资较高,的工程，如果其工作内容,简单,、,重复,，或建设,周期较短,，此格式,也同样适用,。,此合同条件最为,灵活,，既可由业主或其代表,工程师提供设计，也可由承包商提供部分或全部设计。条款数比其他三种少得多，文字也简明得多。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,2,）合同管理方式,在“,施工合同条件,”和“,工程设备和设计,建造合同条件,”中，均由工程师负责,合同管理工作,。,工程师,的地位,相对独立,，他享有的,权力,和应履行的,职责,在合同中都有明确的,规定,或可由合同,必然推得,，他做出的,决定,必须,符合合同的规定,并应努力做到,公正,。,在“,EPC,合同条件,”中，,没有,独立,工程师,这一角色，而由“,业主的代表,”,管理合同,。他代表着业主的利益，所享有的,权力,和应履行的,职责,都由,业主分派,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,2,）合同管理方式,与“,施工合同条件,”模式下的,工程师,相比，他的,权力较小,，有关,延期,和,追加费用,方面的问题一般都由,业主来决定,；也,不要求,其像工程师那样必须,公正地做出决定,。,“,简明合同格式,”中规定可由,业主指派,一人进行,合同管理,，或,委托,一个公司或个人作为,业主代表,履行某些管理职责，也可请独立,工程师,进行项目管理。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,3,）质量管理,“,施工合同条件,”对工程质量的控制是通过对工程的,检验,来进行的，包括：,施工期间的检验,和,竣工检验。,如果专用合同条件中有规定，对工程,某些部分,还要进行,竣工后的检验,。,工程被业主接收后，在,缺陷通知期,内，,承包商,应,负责修补,由其工作不当引起的,质量问题,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,3,）质量管理,“,工程设备和设计一建造合同条件”,中对施工期间检验的规定与,“施工合同条件”,完全,相同,，但因为,设计由承包商,进行，工程项目中,设备安装和调试,又往往,占很大比例,，因此非常注重,竣工检验,。,承包商,要先依次进行,试车前的测试,、,试车测试,、,试运行,，而后才能通知,工程师,进行包括,性能测试,在内的,竣工检验,以确认工程是否符合“,业主的要求,”及“,性能保证表,”的规定。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,3,）质量管理,此外“,工程设备和设计一建造合同条件,”还将,竣工后的检验,也作为单独的一条列入到通用条件中。,“,EPC,合同条件,”对质量的控制也是通过,施工期间的检验,、竣工检验和竣工后的检验进行的。并且为了证实承包商提供的,工程设备,和,仪器的性能,及其,可靠性,，“,竣工检验,”通常会持续相当长的一段时间。,“,简明合同格式,”在通用条件中仅对,施工期间的检验,做了扼要的,规定,，如果业主计划在,接收,工程前进行任何,测试,，则须在规范中,说明,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,4,）风险的分担,“,施工合同条件,”,划分,工程实施过程中的,责任和风险,的,原则,是：一般由,业主承担,政治风险,（如战争、军事政变等）、,社会风险,（如罢工、内乱等）、,经济风险,（如物价上涨、汇率波动等）、,法律风险,（如立法的变更）和外界（包括自然）,风险,等，以及,不可抗力,出现时承包商的,直接损失,，而,其余风险,则由,承包商,承担,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,4,）风险的分担,“,工程设备和设计一建造合同条件,”分担风险的,原则,与“,施工合同条件,”基本,一致,，只是因为,承包商,要负责进行,设计,，所以自然承担了由此产生的,风险,。,而在“,EPC,合同条件,”,中，项目的,绝大部分风险,都是由,承包商承担,的，如“,施工合同条件,”合同模式中的,外界风险,、,经济风险,、,设计风险,以及业主在“,业主的要求,”中说明的,其他风险,都由,承包商承担,、因此投标者在,报价,中计入的,风险费,往往也会很高，他对,风险的管理,也就成为最终,能否盈利,、,盈利多少,的,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,4,）风险的分担,重要决定因素。业主支付的,价格较高,，但保证了工程,最终造价,的确定性。,“,简明合同格式,”将,业主的责任,总结为,16,条,，其,风险分担原则,与“施工合同条件”相似当然业主可以通过其他合同文件进一步明确或改变这种安排。,5,）支付方式,“,施工合同条件,”采取传统的,单价合同,，并在通用条件中规定了,调价公式,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,5,）支付方式,“,工程设备和设计一建造合同条件,”采用,总价合同,方式。但如果适用法规发生变化或,工程费用,出现,涨落,，,合同价格,将随之做出,调整,。如果工程的某些部分要根据提供的,工程量,或实际完成的,工作,来进行,支付,，其,测量和估价,的,方法,应在专用合同条件中进行,规定,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,5,）支付方式,“,EPC,合同条件,”也采用,总价合同方式,，但是和“工程设备和设计一建造合同条件”比较，其,最终价格更为固定,，只有在某些,特定风险,（如政治风险。社会风险和法律风险）出现时，业主才会花费超过合同价格的款额，这也正是,EPC,合同模式最初形成的,根本原因。,“,简明合同格式,”则没有规定,计价的方式,，到底采用总价方式、单价方式还是其他方式，而在,附录中列明,。,新版FIDIC标准合同条件,一、1999年新版FIDIC系统标准合同条件的特点与比较,2.,四种新版,FIDIC,合同条件的比较,5,）支付方式,此外，“,简明合同格式,”没有,专用合同条件,部分；只是在备注中提供了一些在特殊情况下可选用的,范例措辞,。,所有必要的,附加规定,、,要求,和,资料,都应在,协议书附录中给出,。当然；考虑到项目的实际情况，如果要修改或增加某些条款、用户也可自行编制“,专用合同条件,”部分。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,1963,年,，,FIDIC,首次出版了用于机械与设备的供应和安装的电气与机械工程标准合同条件，即“,电气与机械工程合同条件,”。,1980,年,和,1987,年,分别又出版了第,2,版和第,3,版及其应用指南。,1999,年,新版,FIDIC“,工程设备和设计,建造合同条件,”，对,1987,年出版的“,电气与机械工程合同条件,”作了较大的,修改,，其,适用范围,更加,广泛,了。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”与“,电气与机械工程合同条件,”相比，条款内容做了,比较大的改动与补充,，借鉴了,FIDIC 1995,年出版的“,设计一建造与交钥匙工程合同条件,”,格式,，对业主和承包商双方的,职责和义务,以及工程师的,职权,都作了更为,严格而明确的规定,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”的,通用,合同条件共包括,20,条,167,款,，这,20,条,涉及的内容包括：,1,）一般规定；,2,）业主；,3,）工程师；,4,）承包商,；,5,）设计；,6,）职员和劳工；,7,）工程设备、材料和工艺；,8,）开工、延误和暂停；,9,）竣工检验；,10,）业主的接收；,11,）缺陷责任；,12,）竣工后检验；,13,）,变更和调整；,14,）合同价格和支付；,15,）业主提出终止；,16,）承包商提出暂停和终止；,17,）风险和责任；,18,）保险；,19,）不可抗拒力；,20,）索赔、争端和仲裁。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”的,附件,中还包括,母公司保函,、,投标保函,/,履约保函,、,履约担保书,、,预付款保函,、,保留金保函,、,业主支付保函,的,范例格式,，之后是,投标书,、,投标书附录,和,合同协议书,的,范例格式,。,还为解决合同争端采用了,争端裁决委员会,的工作程序，并附有“,争端裁决协议书的通用条件,”和“,程序规则,”，以及分别用于,一个人,或,三个人,组成的,争端裁决委员会,的“,争端裁决协议书,”。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”通用合同条件,1,）一般规定,（,1,）定义,合同,用语非常严密,，在任何一本合同条件中，很多的措辞和用语都有特定的含义，合同条件中的,措辞和用语,的定义不仅适用于合同条件文本 而且适用于合同所包含的全部文件。因此，对它们的,理解和解释,一定要严格地,遵守合同,条件中给出的具体,定义,。在合同条件的英文原版的句子中，凡是给出定义的,措辞和用语,，无论是否在句首第一个英文字母均为,大写,。本合同条件中包合,58,个词,的定义，数量较多。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”通用合同条件,1,）一般规定,（,1,）定义,A.,合同,合同由,合同协议书,、,中标函,、,投标函,、,本合同条件,、,业主的要求,、,资料表,、,承包商的建议书,以及,合同协议书,或,中标函中列明的进一步文件,组成。给出了相关的,定义,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”通用合同条件,1,）一般规定,（,1,）定义,A.,合同,B.,当事各方和当事人,C.,日期、检验、期限和完成,D.,款项与支付,E.,工程和货物,F.,其他定义,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”通用合同条件,1,）一般规定,（,1,）定义,（,2,）解释,（,3,）通信联络,（,4,）法律和语言,（,5,）文件的优先次序,（,6,）合同协议书,（,7,）转让,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“,工程设备和设计,建造合同条件,”通用合同条件,1,）一般规定,（,8,）文件的保管和提供,（,9,）业主的要求中的错误,（,10,）业主使用承包商的文件,（,11,）承包商使用业主的文件,（,12,）保密事项,（,13,）遵守法律,（,14,）连带责任,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,2,）业主,（,1,）进入现场的权利,（,2,）许可、执照和批准,（,3,）业主的人员,（,4,）业主的资金安排,在接到承包商要求之后的,28,天内向,承包商提交其,资金安 排表,，,安排支付款额,如此安排有变更，应通知承包商。本条对于有,承包商融资,的情况下尤其适用，也是,对业主的一种约束。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,2,）业主,（,5,）业主的索赔,业主和承包商都有向对方,索赔的权利,。当业主认为根据合同，自己有权获得,缺陷通知,期的延长或任何付款时，可向承包商要求索陪。,索赔,时一般,业主,或,工程师,应向,承包商,发出,通知,并说明,具体情况,，,但因向承包商提供水、电、气、设备材料或其他服务而提出的支付要求无需发出通知。,索赔通知要及时,，要求,延长缺陷责任期,的通知应在相关的,缺陷通知期满之前发出,。如果业主索赔的,证据充足,，工程师应在 协商后作出,延长缺陷通知期,或由承包商向业主支付,一笔款项,的决定，这笔款额将从,合同价格,及,支付证书,中扣除。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,3,）工程师,（,1,）工程师的职责和权利,工程师由,业主任命,，行使合同中,明确规定,的或,隐含,的,权力,。业主与工程师签订,咨询服务协议,。工程师,无权修改,合同。如要求工程师在,行使某种权力,之前需,获得业主的批准,，必须在,专用合同,条件中,规定,，并且如果没有承包商的同意，业主对工程师的权力不能进一步加以限制。,工程师的任何指示不解除承包商未能遵守合同的责任。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,3,）工程师,（,2,）工程师的授权,工程师,有权,随时,将,他的,职责和权利委托给其助理,，并随时可,撤回,。其,助理,在,授权范围,内作出的,指示或决定,，应与工程师作出的,具有同等效力,。如对指示或决定有,质疑,，承包商可提请工程师处理。,（,3,）工程师的指示,工程师可根据合同规定，为,实施工程,或,修补缺陷,向承包商,发出指示,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,3,）工程师,（,4,）,工程师的替换,如业主拟撤换工程师，则须在,撤换前,42,天通知承包商,并说明,拟替换工程师的姓名,地址,及相关,经历,。如,承包商,拒绝,，并附资料，则,业主,不得替换,。,（,5,）决定,合同,要求,工程师,按照合同条款对某些事宜作出某些,商定或决定,。,工程师,应,先,与双方,协商,并,达成一致,；如,不能达成一致,，则作,公正的决定,。,业主和承包商,都,应遵守,；但在,执行的,时可提出,索赔或仲裁,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,1,）承包商的一般义务,是按照合同规定完成工程的,设计建造竣工和缺陷修补，,并为此目的,提供人员、设备材料和各种服务,。（与“,施工合同条件,”相比，本款更,突出,了,承包商,应承担工程设计的义务，并按照业主的要求和承包商的建议书去实施工程）,承包商,应,对,所有,现场作业,和,施工方法,的,完备性、稳定性,和,安全性负责,。,承包商应按照工程师的要求,提交,所,采用方法,和所做,安排,的,详细说明，且,在未通知工程师的情况下，不得做重大修改。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,1,）承包商的一般义务,（,2,）屡约保证,由,承包商,按本款的具体要求在,接到中标函,后,28,天内,提交给业主，,业主,应在,接到履约证书副本,后,21,天内,将,履约保证,退还,给承包商。履约保证的,金额,、,币种和格式,应符合台同中的规定。,在承包商完成工程和竣工并修补任何缺陷之前，,履约保证持续有效,。在某些情况下，,业主,可根据履约保证,提出索赔,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,1,）承包商的一般义务,（,2,）屡约保证,（,3,）承包商代表,说明了承包商代表的,任命与撤换,职责与权利，并对承包商代表及其委托人所使用的日常,交流用语言,进行了规定。,（,4,）分包商,承包商,不得将整个工程,分包出去，应对,其,分包商,及其雇员的,行为负责,。拟雇佣,新的分包商,应先征得,工程师同意，,承包商应将每位分包商的开工日期,提前,28,天,通知工程师。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,1,）承包商的一般义务,（,2,）屡约保证,（,3,）承包商代表,（,4,）分包商,（,5,）指定的分包商,指根据,13,款（变更和调整），,由工程师委派的分包商,。如果,承包商,能合理地提出反对并提供证明，并尽快通知工程师，他,可以不雇佣,该指定分包商。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,6,）合作,承包商应为,现场或现场,附近的,其他人员,提供,便利,，包括设备、临时工程、道路等。由此产生的费用可能构成变更。,（,7,）放线,承包商应按照,合同规定,或工程师,指示,进行,放线,。承包商,有责任纠正,参照项目中的,差错,，如果因此导致费用增加或工期延长，承包商,有权向业主索赔,。,（,8,）安全措施,承包商应采取必要,安全措施,，保障人员施工现场的安全,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,9,）质量保证,承包商应按照合同规定建立一套,质量保证体系,；,（,10,）现场数据,业主应提供所掌握的一切现场数据，并认为承包商在提交投标书前已对全部资料充分理解。承包商负责对所有业主提供的数据的解释。,（,11,）接受的合同款额的完备,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,12,）不可预见的外界条件,指,承包商,在实施工程中遇见的,外界自然条件,及,人为条件,和其他外界障碍和污染物，包括,地表以下,和,水文条件,，但,不包括气候条件。,承包商遇到了,无法预见,的,外界条件,导致,工期延长,或,费用的增加,，承包商,可提出索赔,，由工程师作出决定。,工程师还应考虑不可预见的有利条件使承包商的,工期缩短,或,费用减少,，在作出索赔决定时相应扣除。但这种扣除不能导致,原合同价的减少,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,12,）不可预见的外界条件,（,13,）道路通行权和设施,（,14,）避免干扰,（,15,）进场路线,（,16,）货物的运输,承包商应在主要货物或工程设备进场前,不少于,21,天,通知,工程师,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,4,）承包商,（,17,）承包商的施工设备,（,18,）环境保护,（,19,）电、水、气,（,20,）业主的设备和免费提供的材料,（,21,）进度报告,（,22,）现场保安,（,23,）承包商的现场工作,（,24,）化石,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,5,）设计,（,1,）一般设计义务,（,2,）承包商的文件,应是业主要求中规定的相应的技术性文件。,一般工程师“,审核期,”不应超过在收到承包商文件后的,21,天,。,（,3,）承包商的保证,（,4,）技术标准和规章,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,5,）设计,（,5,）培训,（,6,）竣工文件,（,7,）操作与维修手册,（,8,）设计错误,如果发现承包商的文件中有任何,错误或缺陷,，根据本款，承包商应,自费,对文件和相应的部分工程进行,改正,。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,6,）,职员和劳工,（,1,）职员和劳工的雇佣,（,2,）工资标准和劳动条件,不低于工程所在国的同等标准。,（,3,）为业主提供服务的人员,（,4,）劳动法,（,5,）工作时间,（,6,）为职员和劳工提供的设施,（,7,）健康和安全,（,8,）承包商的监督,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,6,）职员和劳工,（,9,）承包商的人员,承包商的人员应具有一定的资格和经验。工程师可以要求承包商撤换。,（,10,）承包商的人员和设备的记录,承包商应向工程师提供其在现场人员和设备的详细记录。该记录每月提交一次，直至工程完成。,（,11,）妨碍治安的行为,承包商应采取措施，防止其人员有违法或妨碍治安的行为。,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,7,）工程设备、材料和工艺,（,1,）实施方式,按合同规定方式进行,（,2,）样品,（,3,）检查,（,4,）检验,（,5,）拒收,（,6,）补救工作,（,7,）对工程设备和材料的拥有权,（,8,）矿区使用费,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,8,）开工、延误和暂停,（,1,）工程开工,工程师应至少,提前,7,天,通知,承包商,开工日期。开工日期一般应在承包商接到,中标函后,的,42,天以内,。,（,2,）竣工时间,（,3,）进度计划,（,4,）竣工时间延长,（,5,）由公共当局引起的延误,（,6,）进展速度,（,7,）损害赔偿费,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,8,）开工、延误和暂停,（,8,）工程暂停,（,9,）暂停引起的后果,（,10,）暂停时对工程设备和材料的支付,（,11,）持续的暂停,（,12,）复工,9,）竣工检验,（,1,）承包商的义务,（,2,）延误的检验,（,3,）重新检验,（,4,）未能通过竣工检验,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,10,）业主的接收,（,1,）对工程或区段的接收,（,2,）对部分工程的接收,（,3,）对竣工检验的干扰,（,4,）地表需要恢复原状,11,）缺陷责任,（,1,）完成扫尾工作和修补缺陷,（,2,）修补缺陷的费用,（,3,）缺陷通知期的延长,（,4,）未能修补缺陷,（,5,）清除有缺陷的部分工程,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,11,）缺陷责任,（,6,）进一步的检验,（,7,）进入权,（,8,）承包商的检查,（,9,）履约证书,（,10,）未履行的义务,12,）竣工后检查,（,1,）竣工后检验的程序,（,2,）延误的检验,（,3,）重新检验,（,4,）未能通过竣工后的检验,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,13,）变更和调整,（,1,）变更的权利,（,2,）价值工程,（,3,）变更的程序,（,4,）以适用的货币支付,（,5,）暂定金额,（,6,）计日工,（,7,）法规变化引起的调整,（,8,）费用变化引起的调整,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,14,）合同价格和支付,（,1,）合同价格,（,2,）预付款,（,3,）期中支付证书的申请,（,4,）支付表,（,5,）用于永久工程的工程设备和材料,（,6,）期中支付证书的颁发,（,7,）支付,（,8,）延误的支付,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,14,）合同价格和支付,（,9,）保留金的支付,（,10,）竣工报表,（,11,）申请最终支付证书,（,12,）结清单,（,13,）最终支付证书,（,14,）业主责任的终止,（,15,）支付的货币,新版FIDIC标准合同条件,二、1999年新版FIDIC,“工程设备和设计建造合同条件”,“工程设备和设计,建造合同条件”通用合同条件,15,）业主提出终止,（,1,）通知改正,（,2,）业主提出终止,（,3,）终止日期的估价,（,4,）终止后支付,（,5,）业主终止合同的权利