2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制强化训练试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、质量管理体系文件中（　　）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业文件

【答案】 D
2、关于工程网络计划的说法，正确的是（ ）。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

【答案】 B
3、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 A
4、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()
A.工程设计
B.项目决策
C.工程施工
D.工程竣工验收

【答案】 A
5、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的
A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律
B.自治州的人大常委会组成人员最少 10 人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案
C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置
D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权

【答案】 C
6、（　　）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。
A.进度计划执行中的跟踪检查
B.定期召开现场会议
C.实际进度数据的加工处理
D.实际进度与计划进度的对比分析

【答案】 A
7、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（　）的平衡。
A.数量
B.时间
C.产销
D.供需

【答案】 A
8、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
9、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（ ）。
A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料
B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关
C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据
D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据

【答案】 A
10、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（　　）。
A.工程费用
B.设备购置费
C.工艺设备投资
D.建筑安装工程费

【答案】 C
11、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

【答案】 A
12、混凝土（ ）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性

【答案】 A
13、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（　　）为准。
A.有利于招标人的约定
B.招标人和投标人重新谈判的结果
C.中标人投标文件
D.招标文件

【答案】 C
14、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（　　）。
A.审查设备制造分包单位
B.检查工序产品质量
C.处理不合格零件
D.控制加工作业条件

【答案】 A
15、关于砌筑砂浆的说法，错误的是（　　）。
A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆
B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏
C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量
D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完

【答案】 C
16、某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（ ）。
A.奖金
B.津贴补贴
C.特殊情况下支付的工资
D.缴纳的保险费

【答案】 C
17、（2019年真题）与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（　）。
A.形象、直观、易于编制
B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确
C.不能明确工程进度控制中的工作重点
D.可以明确各项工作的机动时间

【答案】 D
18、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是( )。
A.商业、旅游、娱乐用地40年
B.文教、卫生、体育用地50年
C.居住用地70年
D.科技工业开发区用地90年

【答案】 D
19、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（)之积。
A.计划工程量和实际单价
B.计划工程量和计划单价
C.已完工程量和实际单价
D.已完工程量和计划单价

【答案】 B
20、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
21、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（　　）。
A.工伤保险
B.劳动保险
C.意外伤害保险
D.财产保险

【答案】 A
22、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（ ）。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
23、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()
A.要求补充资料
B.见证取样试验
C.专家分析论证
D.退回重新报审

【答案】 B
24、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（　）。
A.积极配合，客观提供相应证据
B.积极配合，参与质量事故调查
C.积极配合，会同施工单位提供有利证据
D.回避质量事故调查

【答案】 A
25、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　　）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】 D
26、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？( )①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④

【答案】 D
27、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（　）组织考察。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.总包单位
D.设计单位

【答案】 A
28、根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（ ）组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.专业监理工程师

【答案】 D
29、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（　　）万元。
A.84　
B.126　
C.1584　
D.1626

【答案】 A
30、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（　　）。
A.优缺点列举法
B.比较价值评分法
C.加权评分法
D.强制评分法

【答案】 A
31、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。
A.作业管理
B.计量管理
C.计划管理
D.组织管理

【答案】 B
32、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
33、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（　　）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。
A.最早开始时间
B.最迟开始时间
C.最早结束时间
D.最迟结束时间

【答案】 B
34、监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（ ）责任。
A.违法
B.法律
C.违约
D.连带

【答案】 C
35、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？( )
A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定
C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定
D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准

【答案】 C
36、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
37、下列()软件无法完成建模工作。
A.Tekla
B.MagiCAD
C.ProjectWise
D.Revit

【答案】 C
38、下列不属于可行性研究作用的是（　　）。
A.投资决策的依据
B.编制项目建议书的依据
C.筹措资金的依据
D.编制初步设计文件的依据

【答案】 B
39、根据《合同法》，下列哪种情形要约失效？( )
A.要约人没有收到拒绝要约的通知
B.承潇期限届满，受要约人又作出承诺
C.受要约人对要约的内容作出变更
D.要约人依法撤消要约

【答案】 D
40、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？
A.本案被告为县工商局
B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性
C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定
D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

【答案】 A
41、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（　）。
A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值
B.中位数反映了样本数据的分散状况
C.中位数反映了中间数据的分布
D.样本中位数是样本极差值的平均值

【答案】 A
42、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（ ）。
A.编制工程设计作业进度计划
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.编制工程设计阶段进度计划

【答案】 B
43、建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（　）试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件

【答案】 A
44、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（　　）。
A.向施工单位提供有关工期的信息
B.进行环境及施工现场条件的调查和分析
C.审查工程项目建设总进度计划
D.进行工程项目工期目标的论证和决策

【答案】 B
45、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（　）天。
A.1
B.2
C.4
D.5

【答案】 B
46、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：
A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方
B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关
C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任
D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任

【答案】 A
47、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（　　）。
A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零
B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠
C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】 D
48、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：
A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树
B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用
C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考
D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使

【答案】 A
49、某工程的A分项工程施工至6月底，经统计分析得到，计划工程量为300立方米，计划单价为200元/立方米；实际工程量为350立方米，实际单价为190元/立方米。则分项工程A的投资偏差是（ ）。
A.节支3500元
B.超支3500元
C.节支10000元
D.超支10000元

【答案】 A
50、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()
A.工程项目总进度计划
B.周（旬）施工作业计划
C.监理进度计划
D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工

【答案】 C
51、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（　　）。
A.巡回监控
B.驻厂监造
C.定点监控
D.整体监控

【答案】 B
52、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（ ）。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍

【答案】 A
53、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（ ）确定的。
A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价
B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价
C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价
D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价

【答案】 B
54、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（　　）天。
A.20
B.10
C.5
D.4

【答案】 C
55、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（　）。
A.工程复工报审表
B.监理通知回复单
C.分部工程报验表
D.施工组织设计报审表

【答案】 D
56、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如
A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间
C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

【答案】 B
57、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（　　）。
A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价
B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程
C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标
D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算

【答案】 D
58、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（ ）。
A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案
B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案
C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案
D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购

【答案】 A
59、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（　　）天。
A.1，4
B.3，3
C.4；5
D.5；5

【答案】 C
60、关于车船税，下列说法正确的是：
A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款
B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇
C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税
D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税

【答案】 A
61、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
62、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。
A.2300
B.2450
C.2550
D.2630

【答案】 A
63、采用PFI融资方式的特点是（　　）。
A.可能降低公共项目投资效率
B.私营企业与政府签署特许经营合同
C.特许经营期满后将项目移交政府
D.私营企业参与项目设计并承担风险

【答案】 D
64、某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁，对模板的起拱，当设计无具体要求时，模板起拱高度为6mm，则该起拱值：( )
A.一定是木模板要求的起拱值
B.包括了设计起拱值和施工起拱值
C.仅为设计起拱值
D.仅为施工起拱值

【答案】 D
65、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（　　）天。
A.11
B.13
C.15
D.17

【答案】 B
66、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是( )。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求
C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要
D.施工方法及技术措施应可行与可靠

【答案】 B
67、下列费用中，属于规费的是()。
A.环境保护费
B.文明施工费
C.工程排污费
D.安全施工费

【答案】 C
68、（　　）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。
A.提前插入时间
B.工艺间歇时间
C.组织间歇时间
D.间歇时间

【答案】 A
69、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（　）。
A.α=1%～3%，β=3%～8%
B.α=1%～5%，β=5%～10%
C.α=2%～4%，β=4%～8%
D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】 B
70、监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。
A.领导班子
B.工作班子
C.领导层
D.决策层

【答案】 B
71、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（　）。
A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆
B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取
C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩
D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

【答案】 D
72、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于( )
A.1.30
B.1 35
C.1.40
D.1.45

【答案】 A
73、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.新材料、新技术在相关部门的备案情况
D.适用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
74、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质监部门

【答案】 B
75、在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（ ）。
A.单位工程
B.单项工程
C.检验批
D.分项工程

【答案】 D
76、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（ ）。
A.侧重面
B.选择范围
C.内在界限
D.内在关系

【答案】 A
77、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（　　），要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告

【答案】 B
78、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明()
A.解除施工单位应负的责任
B.批准合同工期延长
C.施工进度计划满足合同工期要求
D.同意施工单位在合理状态下施工

【答案】 D
79、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（　　）。
A.改进施工工艺和施工技术
B.采用更先进的施工机械
C.改善外部协作配合条件
D.增加劳动力和施工机械的数量

【答案】 D
80、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工

【答案】 A
81、战争对建设工程施工进度的影响属于（　　）因素。
A.资金方面
B.政治方面
C.施工条件
D.物资供应进度

【答案】 B
82、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（ ）万元。
A.207
B.217
C.240
D.261

【答案】 B
83、为确保建设工程进度控制目标的实现项目监理机构可采取的技术措施是（ ）。
A.建立工程进度信息沟通网络
B.审查承包商提交的进度计划
C.及时办理工程进度款支付手续
D.建立实际进度检查分级制度

【答案】 B
84、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（　　）。
A.负责租船订舱，支付运费
B.负责运输保险及支付保险费
C.办理在目的港的进口手续
D.负责货物装船前的一切风险和费用

【答案】 D
85、在质量数据的特征值中，（　）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。
A.标准偏差
B.变异系数
C.极差
D.样本中位数

【答案】 C
86、施工现场发生工程质量事故后，（　）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理单位技术负责人

【答案】 A
87、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是( )。
A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写
C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用
D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中

【答案】 C
88、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000万元），所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。
A.该项目总投资收益率为13.33%
B.该项目资本金净利润率为6.25%
C.该项目盈利能力不满足要求
D.该项目正常年份的净利润为112.50万元

【答案】 B
89、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是( )。
A.限制使用处理
B.返工处理
C.不做处理
D.报废处理

【答案】 B
90、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()
A.编制物资供应计划
B.办理进出口许可证等有关事宜
C.决定物资供应分包方式
D.安排物资订货

【答案】 A
91、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（　　）。
A.大于该工作的总时差
B.小于该工作的总时差
C.大于该工作的自由时差
D.小于该工作的自由时差

【答案】 A
92、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。
A.ISO9000：2015
B.ISO9001：2015
C.ISO9004：2009
D.ISO19011：2011

【答案】 C
93、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（ ）。
A.极差
B.标准差
C.均方差
D.离散系数

【答案】 D
94、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（　　）。
A.地下埋藏文物的处理
B.设计合同的计价方式
C.设计各专业之间的协调配合程度
D.施工承发包模式的选择

【答案】 C
95、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？( )
A.泛碱
B.空鼓
C.翘曲
D.脱落

【答案】 B
96、分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（　　）进行审核并提出审查意见。
A.项目经理
B.专业监理工程师
C.建设单位
D.总监理工程师

【答案】 B
97、监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是( )。
A.对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制
B.对从事计量作业人员技术水平资格的审核
C.检查作业者的操作方法是否得当
D.检查现场检测的原始记录是否可靠

【答案】 C
98、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（　）。
A.材料费
B.规费
C.企业管理费
D.仪器仪表使用费

【答案】 C
99、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（　）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 D
100、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（　　）m3。
A.11100
B.10600
C.9000
D.8000

【答案】 D
101、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（　　）万元。
A.1893.30　
B.1753.06
C.1623.20　
D.1620.00

【答案】 B
102、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（　　）。
A.主要作用有初步找平及与基层的黏结
B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆
C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆
D.底层一般分数遍进行

【答案】 D
103、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。
A.LE.vE.l0
B.LE.vE.l1
C.LE.vE.l2
D.L
E.l3

【答案】 D
104、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（　　）。
A.钢筋混凝土构件的现场制作
B.钢筋混凝土构件的运输
C.该建设工程的装饰工程
D.该建设工程的主体结构工程

【答案】 B
105、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（　　）应按程序重新审查。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
106、工程建设活动中，（ ）直接影响项目的决策质量和设计质量。
A.项目可行性研究
B.工程施工
C.工程勘察
D.工程竣工验收

【答案】 A
107、在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是()
A.各工作队实现了专业化施工
B.施工现场的组织、管理比较复杂
C.没有充分利用工作面进行施工
D.单位时间内投入的资源量较为均衡

【答案】 B
108、混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（　　）。
A.减少混凝土对模板的冲击力
B.防止混凝土离析
C.加快浇筑速度
D.防止出现施工缝

【答案】 B
109、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。
A.现场质量保证体系
B.勘察实施方案
C.重要岗位人员的上岗证
D.勘察成果报告

【答案】 C
110、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样

【答案】 A
111、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（　　），要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告

【答案】 B
112、监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（　）。
A.设计依据和设计规模
B.环保设施和防震防灾
C.工艺流程和项目组成
D.设计参数和设计标准

【答案】 D
113、下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？( )
A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费
B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资
C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费
D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架

【答案】 B
114、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（　　）为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量

【答案】 B
115、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（　　）。
A.检验批施工完成后就可以验收
B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收
C.检验批应在分项工程验收后验收
D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收

【答案】 D
116、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足( )时，判定该批产品不合格。
A.d1≤c1
B.d1>c1
C.d1>c2
D.c1＜d1＜c2

【答案】 C
117、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。
A.分层抽样
B.等距抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 A
118、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是( )。
A.工程合格程度
B.安全达标程度
C.工程返修程度
D.顾客满意程度

【答案】 D
119、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法

【答案】 A
120、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（　　）元。
A.320
B.323
C.400
D.460

【答案】 B
121、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（　　）。
A.确保投资目标的实现
B.减少计划投资
C.提前竣工
D.中标价低于标底价

【答案】 A
122、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（　　）。
A.建矿费用
B.勘测费用
C.场地费用
D.海洋保险费

【答案】 C
123、下列哪一期间应计入办案期限？
A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间
B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间
C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间
D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行

【答案】 B
124、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工