2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关提分题库(考点梳理).docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关提分题库(考点梳理)

单选题（共360题）
1、如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。
A.工期定额
B.计算工期
C.合同工期
D.总工期

【答案】 A
2、建设活动主体资格的管理属于（　　）的管理职能。
A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
3、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（　）。
A.无证设计
B.转包、挂靠
C.边设计、边施工
D.擅自修改设计

【答案】 C
4、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（　　）。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.实物法

【答案】 A
5、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（　　）来确定是否批准。
A.工程延误时间
B.合同规定
C.承包单位赶工费用
D.建设单位要求

【答案】 B
6、进行项目财务评价的基本报表有( )。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表
A.(1)(2)(3)(4)
B.(2)(3)(4)(5)
C.(3)(4)(5)(6)
D.(1)(2)(5)(6)

【答案】 B
7、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（　　）。
A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论
B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行
C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果
D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能

【答案】 D
8、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。
A.84
B.126
C.1584
D.1626

【答案】 A
9、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（　）。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同

【答案】 A
10、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（　　）。
A.驻厂监造
B.定点监控
C.跟踪监控
D.巡回监控

【答案】 B
11、（2021年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（　　）万元。
A.27.300
B.28.067
C.30.797
D.30.874

【答案】 D
12、在建设工程管理中，（　　）是建设工程管理的主导者和责任人。
A.政府部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
13、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（　　）。
A.企业管理费
B.社会保险费
C.规费
D.人工费

【答案】 A
14、（2021年真题）一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（　　）。
A.47.6MPa
B.48.3MPa
C.51.3MPa
D.无效

【答案】 A
15、质量管理体系文件中（　　）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业文件

【答案】 D
16、（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 A
17、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表

【答案】 C
18、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（　）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
19、某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。
A.15
B.20
C.25
D.30

【答案】 C
20、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（　）。
A.2
B.3
C.5
D.8

【答案】 B
21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 D
22、施工现场发生工程质量事故后，（　）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理单位技术负责人

【答案】 A
23、规费是按国家法律、法规规定，由（　　）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。
A.国务院
B.省级
C.市级
D.县级

【答案】 B
24、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（　　）。
A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用
B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费
C.措施项目费包括规费、税金等在内
D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用

【答案】 D
25、（　　）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行审核，在报审表上签署书面意 见前需征求（　　）意见。
A.总监理工程师，建设单位
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.专业监理工程师，建设单位
D.专业监理工程师，施工总承包单位

【答案】 A
26、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　　）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】 D
27、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n 中查出有d个不合格品时，若( )，应判该送检批合格。
A.d c+l
B.d=c+l
C.d≤c
D.d c

【答案】 C
28、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果

【答案】 D
29、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果

【答案】 D
30、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（ ）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.定额单价
B.投标报价
C.基准单价
D.投标控制价

【答案】 B
31、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。
A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析
B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D
32、工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工单位

【答案】 B
33、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（　　）。
A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因
B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上
C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知
D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
34、监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是（　　）。
A.汇总整理工程技术资料
B.及时支付工程进度款
C.编制或审核施工进度计划
D.编制工期索赔意向报告

【答案】 C
35、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（ ）确定的。
A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价
B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价
C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价
D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价

【答案】 B
36、（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（　）。
A.0.88
B.0.94
C.1.06
D.1.07

【答案】 B
37、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（　）。
A.教育费附加
B.地方教育附加
C.职工教育经费
D.住房公积金

【答案】 D
38、施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人( )。
A.人工费
B.企业管理费
C.规费
D.其他费用

【答案】 B
39、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%
A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行
B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行
C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行
D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行

【答案】 C
40、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（　　）。
A.重新申请施工许可证
B.报发证机关核验施工许可证
C.申请换发施工许可证
D.报发证机关延期施工许可证

【答案】 B
41、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（　　）。
A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期

【答案】 A
42、 下列措施中，属于投资控制组织措施的是（ ）。
A.明确管理职能分工
B.重视设计多方案选择
C.审核竣工结算
D.采取节约投资的奖励措施

【答案】 A
43、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（ ）。
A.认证机构
B.认证人员
C.培训机构
D.培训人员

【答案】 D
44、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（　　）派出。
A.设计单位　
B.总承包单位
C.设备安装单位　
D.项目监理机构

【答案】 A
45、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由( )填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
46、某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为( )万元。
A.360
B.390
C.330
D.415

【答案】 A
47、关于赢得值法，说法正确的是（）。
A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价
B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额
C.投资偏差为负值，表示项目运行节支
D.投资绩效指标＜1，表示投资节约

【答案】 A
48、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（ ）。
A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装
C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装
D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装

【答案】 A
49、建设单位收到工程竣工报告后，应由（　　）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验 收。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工项目负责人
D.建设单位总经理

【答案】 A
50、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（　）。
A.施工存在质量事故隐患
B.施工单位未按施工方案施工
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工不当造成工程质量缺陷

【答案】 C
51、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（　　）。
A.资金不到位
B.计划安排不周密
C.外单位临近工程施工干扰
D.业主使用要求改变

【答案】 B
52、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（　　）。
A.表明其履行施工合同的能力
B.听取监理工程师的建设性意见
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】 B
53、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位代表
D.施工项目经理

【答案】 A
54、下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（　　）。
A.可融资性
B.项目规模大小
C.运营收入增长潜力
D.行业示范性

【答案】 A
55、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（　　）。
A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算
B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算
C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算
D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

【答案】 D
56、某工程分3 个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5d、4d、1d 和3d、2d、3d，则甲距、为乙（两）个d施。工过程的流水步
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 D
57、关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
58、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()
A.分层抽样
B.等距抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 D
59、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值 应大于或等于设计强度等级值的（　　）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值 应大于或等于设计强度等级值的（　　）。
A.1.1，85%
B.1.05，90%
C.1.05，85%
D.1.1，90%

【答案】 A
60、对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。
A.T=nt+∑G+∑Z+m×t
B.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×t
C.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×t
D.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t

【答案】 C
61、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？
A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信
B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉
C.该案应适用的《刑法》条款
D.该案对吴某的量刑问题

【答案】 B
62、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。
A.建设工程
B.单项工程
C.分部工程
D.分项工程

【答案】 D
63、工程网络计划的工期优化是通过（　　）　，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
64、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（　　）。
A.要求工期
B.计划工期
C.计算工期
D.合同工期

【答案】 A
65、下列各项中，不属于策划与准备中的是（　　）。
A.贯标决策
B.建立领导班子
C.组织结构调整方案
D.建立工作班子

【答案】 C
66、对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（　）。
A.重新进行验收
B.在设计单位到场后验收
C.协商验收
D.予以验收

【答案】 D
67、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。
A.负责协同各BIM操作人员工作内容
B.负责BIM项目规划、管理和执行
C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员
D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督

【答案】 A
68、下列费用中，属于建设单位管理费的是（　）。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费

【答案】 B
69、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
70、施工单位编写的施工方案，（　　）应组织审查，符合要求后予以签认。
A.施工单位项目技术负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 B
71、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（　）组织相关单位制定专项验收要求。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
72、编制物资需求计划的关键是（　　）。
A.确定需求量
B.确定物资的来源
C.有足够的资金
D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间

【答案】 A
73、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（　　）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
74、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（　）为计算基础。
A.人工计时工资
B.定额人工费
C.人工计件工资
D.企业管理费

【答案】 B
75、建设工程质量事故的等级是以（ ）为标准划分的。
A.直接经济损失和人员伤亡数量
B.违法行为严重程度
C.工程项目的规模
D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

【答案】 A
76、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（　　）。
A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明
B.提出质量事故处理方案
C.准确估计伤亡人数和直接经济损失
D.分析产生事故的原因

【答案】 A
77、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（　），并监督实施。
A.施工整改计划
B.施工组织设计
C.施工方案
D.施工措施

【答案】 C
78、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（　　）。
A.返工处理
B.不做处理
C.试验检测
D.限制使用

【答案】 B
79、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做( )工作。
A.常规的检测
B.试验验证
C.必要的试验和检验鉴定
D.方案论证

【答案】 C
80、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（　）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。
A.建筑师
B.监理工程师
C.建造师
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
81、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制( )。
A.施工准备工作计划
B.施工总进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.单位工程施工进度计划

【答案】 C
82、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（　）元/m3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00

【答案】 B
83、总监理工程师应在工程开工日期（ ）天前向施工单位发出工程开工令。
A.5
B.7
C.10
D.14

【答案】 B
84、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（　）。
A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购
B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商
C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购
D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制

【答案】 B
85、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（　　）。
A.计算工程量
B.编制初步施工总进度计划
C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系
D.编制正式施工总进度计划

【答案】 C
86、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构 应及时发出（　　），要求按程序报审。
A.监理通知单
B.工程暂停令
C.罚款单
D.整改通知单

【答案】 A
87、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()
A.工程施工已经全部完成
B.承包商的工作使工程师满意
C.工程进度符合工程师的要求
D.变更项目已经工程师审核

【答案】 B
88、工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（　　）。
A.静态控制原理
B.动态控制原理
C.事前控制原理
D.事后控制原理

【答案】 B
89、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。
A.要求工期
B.计划工期
C.计算工期
D.合同工期

【答案】 A
90、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（　）组织。
A.设计单位专业工程师
B.监理员
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 C
91、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（　）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 D
92、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（ ）。
A.纯随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 A
93、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（　　）。
A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明
B.提出质量事故处理方案
C.准确估计伤亡人数和直接经济损失
D.分析产生事故的原因

【答案】 A
94、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000 万元，国外运费160 万元，国外运输保险费9 万元，银行财务费8 万元。则该设备进口关税的计算基数是（ ）万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177

【答案】 C
95、生产性建设工程项目总投资包括（ ）。
A.固定资产投资与流动资金之和
B.建筑安装工程费
C.建筑安装工程费与设备费之和
D.全部固定资产投资费用

【答案】 A
96、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械
A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置
B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周
C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置
D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周

【答案】 C
97、工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。
A.公正
B.预防
C.管理
D.科学

【答案】 B
98、关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（　）。
A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式
B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式
C.大型设备，采取设置质量控制点的方式
D.标准设备，采取巡回监控的方式

【答案】 B
99、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明( )。
A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加
B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加
C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少
D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】 A
100、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。
A.4016.45
B.4122.48
C.4361.49
D.4467.52

【答案】 D
101、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
102、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚
B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚
C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚
D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚

【答案】 B
103、在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（　　），并对危大工程施工实施专项巡视检查。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.监理大纲
D.监理专项施工方案

【答案】 B
104、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（　）。
A.防护设施
B.水文、气象
C.施工作业面
D.通风照明

【答案】 B
105、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：
A.对该行为应认定为贪污罪
B.对该行为应认定为职务侵占罪
C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还
D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还

【答案】 B
106、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（　　）万元。
A.183.47
B.304.43
C.315.95
D.331.66

【答案】 B
107、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。
A.24. 18
B.30. 25
C.33. 18
D.34. 52

【答案】 B
108、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（ ）。
A.改变各工程的施工顺序
B.改变某些工程的起止时间
C.调整辅助工程的工期
D.改变主导工程的施工方案

【答案】 B
109、SDBIM软件中的5D包括()。
A.质量信息维度
B.几何信息维度
C.进度信息维度
D.成本信息维度
E.造价信息维度

【答案】 B
110、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？
A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护
B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理
C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间
D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查

【答案】 C
111、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（　　）。
A.合同条件
B.影响工期
C.施工方要求
D.实际情况

【答案】 C
112、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（　　）元/吨。
A.2575.50
B.2655.50
C.2657.40
D.2657.92

【答案】 D
113、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（ ）进行计量支付。
A.均摊法
B.凭证法
C.估价法
D.分解计量法

【答案】 C
114、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
115、监理日志要及时交（ ）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.专业监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.建设单位
D.总监理工程师

【答案】 D
116、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（　）的表现。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 B
117、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（　　），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。
A.施工方案
B.安全措施
C.质量措施
D.施工组织设计

【答案】 A
118、采